Contratação de empresa especializada, sob o Regime de Execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, compreendendo mão‐de‐obra e materiais, visando a revitalização e ampliação da Praça Municipal Solange Rodrigues, Iluminação de Rua Alfredo...
002/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
ELISAMA RODRIGUES DA SILVA
Autoridade Competente:
MARCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO
Apoio:
JOANNA CASSARIEGO SALDANHA, LUANA DA SILVA CONCEIÇÃO
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
16/08/2025 às 20:53
Inicio das Propostas
18/08/2025 às 11:00
Limite p/ Impugnações
28/08/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
28/08/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
01/09/2025 às 11:59
Abertura das Propostas
01/09/2025 às 12:00
Documentos
EDITAL CONC. ELETRÔNICA 002 2025.pdf
Tipo: Edital
16/08/2025-17:52:01
TR CONC. ELETRÔNICA 002 2025.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
16/08/2025-17:53:29
ETP CONC. ELETRÔNICA 002 2025.pdf
Tipo: Outros documentos
16/08/2025-17:53:47
ANEXO X – Projeto Executivo – Encargos.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
16/08/2025-17:54:11
ANEXO VIII – Projeto Executivo – Cronograma Físico-Financeiro.pdf
Tipo: Cronograma
16/08/2025-17:54:34
ANEXO IX – Projeto Executivo – BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
16/08/2025-17:54:51
ANEXO VII – Projeto Executivo – Planilha Orçamentária.pdf
Tipo: Orçamento-base
16/08/2025-17:55:14
ANEXO XIII – Projeto Executivo – Composições.pdf
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
16/08/2025-17:55:44
ANEXO IV – Cópia Convênio e Plano de Trabalho.pdf
Tipo: Outros documentos
16/08/2025-17:56:25
ANEXO XII – Projeto Executivo – Iluminação Rua Alfredo.pdf
Tipo: Outros documentos
16/08/2025-17:56:44
ANEXO V – Projeto Executivo – Plantas.pdf
Tipo: Outros documentos
16/08/2025-17:57:09
ANEXO VI – Projeto Executivo – Memorial Descritivo.pdf
Tipo: Outros documentos
16/08/2025-17:57:30
ANEXO XI– Projeto Executivo – Plano de Sustentabilidade.pdf
Tipo: Outros documentos
16/08/2025-17:57:51
ANEXO XIV – Projeto Executivo – QCI.pdf
Tipo: Outros documentos
16/08/2025-17:58:11
FAMURS.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
16/08/2025-17:58:26
Materia1306204.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
16/08/2025-18:02:16
SITE.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
16/08/2025-18:02:37
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA OFICIAAAAAAL.pdf
Tipo: Documento Anexo
25/08/2025-15:05:47
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO NOVO BARREIRO RS.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa especializada, sob o Regime de Execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, compr...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 402.573,42
Melhor lance:
R$ 348.238,31
Unidade:
UND
23/09/2025
23/09/2025 23:56:09 | Sistema
O item 0001 foi homologado por MARCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO.
23/09/2025 23:56:04 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por MARCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO.
19/09/2025
19/09/2025 14:13:41 | Agente de Contratação
Informamos à empresa habilitada que será notificada também por e-mail, para que antes da assinatura do contrato proceda com o devido processo de adjudicatária, conforme previsto no item 26 do Edital, assegurando a prestação da garantia contratual no valor correspondente a 5% do valor total do contrato.
19/09/2025 13:13:45 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/09/2025 às 10:23.
19/09/2025 13:13:27 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA.
18/09/2025
18/09/2025 17:15:50 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/09/2025 17:15:35 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/09/2025 17:14:46 | F. CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINH
Documentação Item 0001: Boa tarde, sim, temos interrese em realizar a obra.
18/09/2025 16:25:42 | Sistema
Motivo: Solicitamos que a empresa manifeste, no prazo estabelecido, se possui interesse em dar continuidade à participação na presente licitação. Em caso positivo, deverá encaminhar a documentação de habilitação devidamente atualizada, bem como a proposta readequada, para prosseguimento regular do processo.
18/09/2025 16:25:42 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 18/09/2025.
18/09/2025 16:24:07 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA com lance de R$ 348.238,31.
18/09/2025 16:24:07 | Sistema
O fornecedor AD&TS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/09/2025 16:24:07 | Sistema
Motivo: Fornecedor nao enviou documentação em nem manifestou interesse em prorrogação de prazo;
18/09/2025 16:24:07 | Sistema
O fornecedor AD&TS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA foi inabilitado no processo.
18/09/2025 12:43:09 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/09/2025 às 09:53.
17/09/2025
17/09/2025 21:40:38 | Sistema
Motivo: Solicitamos envio da proposta readequada e documentação de habilitação
17/09/2025 21:40:38 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/09/2025.
17/09/2025 21:39:37 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante AD&TS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA com lance de R$ 345.000,00.
17/09/2025 21:39:37 | Sistema
Motivo: A pedido da empresa, a qual solicitou desistência do item.
17/09/2025 21:39:37 | Sistema
O fornecedor RIBEIRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/09/2025 17:26:48 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/09/2025 às 17:00.
16/09/2025
16/09/2025 19:00:13 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2025 17:43:57 | Sistema
Motivo: SOLICITO SE POSSIVEL, QUE A EMPRESA ENVIE POR ESTE PORTAL TAMBÉM, O DOC DE DESISTÊNCIA DA MESMA NESTE CERTAME.
16/09/2025 17:43:57 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 17/09/2025.
16/09/2025 17:41:11 | Sistema
Motivo: Antes da assinatura do contrato, esta Administração, conforme previsto em edital, solicitou via e-mail a formalização da garantia de 5% sobre o valor adjudicado. Em resposta, a empresa vencedora declarou desistência do processo licitatório.
16/09/2025 17:41:11 | Sistema
Foi revertida a habilitação do fornecedor RIBEIRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
16/09/2025 17:40:10 | Agente de Contratação
Se a empresa ja quiser manifestar algo antes da sessão agendada, pode ser feito. A diligência ja esta aberta.
16/09/2025 17:33:47 | Sistema
Motivo: Fica reaberto o prazo para a empresa classificada em ordem subsequente manifestar interesse em prosseguir na presente licitação, devendo encaminhar proposta readequada, bem como a documentação de habilitação, a fim de dar continuidade ao processo.
16/09/2025 17:33:47 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 17/09/2025.
16/09/2025 17:31:52 | Agente de Contratação
COMUNICADO QUE SERA ABERTO NOVAMENTE A SESSÃO NA DATA DE 17/09/2025, AS 14:30 HS.
16/09/2025 17:29:30 | Agente de Contratação
A presente licitação será reaberta em razão da desistência do fornecedor vencedor, conforme manifestação formal da empresa.
16/09/2025 17:26:59 | Sistema
Motivo: Antes da assinatura do contrato, esta Administração, conforme previsto em edital, solicitou via e-mail a formalização da garantia de 5% sobre o valor adjudicado. Em resposta, a empresa vencedora declarou desistência do processo licitatório.
16/09/2025 17:26:59 | Sistema
O item 0001 teve a adjudicação revertida por MARCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO.
16/09/2025 17:26:38 | Sistema
Motivo: Antes da assinatura do contrato, esta Administração, conforme previsto em edital, solicitou via e-mail a formalização da garantia de 5% sobre o valor adjudicado. Em resposta, a empresa vencedora declarou desistência do processo licitatório.
16/09/2025 17:26:38 | Sistema
O item 0001 teve a homologação revertida por MARCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO.
10/09/2025
10/09/2025 12:47:50 | Sistema
O item 0001 foi homologado por MARCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO.
10/09/2025 12:47:45 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por MARCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO.
10/09/2025 12:26:43 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/09/2025
03/09/2025 12:54:21 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 08/09/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 11/09/2025 às 23:59.
02/09/2025
02/09/2025 17:25:26 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/09/2025 às 14:35.
02/09/2025 17:25:09 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
02/09/2025 17:17:21 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor RIBEIRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
02/09/2025 17:06:19 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/09/2025 às 14:16.
02/09/2025 17:06:02 | Sistema
O fornecedor RIBEIRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
02/09/2025 03:45:03 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/09/2025 00:30:08 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/09/2025
01/09/2025 20:09:07 | Sistema
O fornecedor SIDINEI MOREIRA PINTURAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
01/09/2025 20:06:44 | Sistema
O fornecedor SIDINEI MOREIRA PINTURAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
01/09/2025 19:56:53 | Sistema
Motivo: Aberto mais prazo caso necessário maior, solicitar.
01/09/2025 19:56:53 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 02/09/2025.