Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada, sob o Regime de Execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, compreendendo mão‐de‐obra e materiais, visando a construção de 01 (um) Pórtico de Entrada e 02 (dois)...
001/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Fabiana Weber Merten
Autoridade Competente:
Cleber Badin
Apoio:
Carla Cavalleri Machado
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
09/01/2026 às 14:07
Inicio das Propostas
12/01/2026 às 12:00
Limite p/ Impugnações
23/01/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
23/01/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
27/01/2026 às 11:59
Abertura das Propostas
27/01/2026 às 12:00
Documentos
EDITAL CCE 001 2026 - PÓRTICO E TOTENS.pdf
Tipo: Edital
09/01/2026-10:25:12
FAMURS.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
09/01/2026-10:33:49
SITE CCE 001.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
09/01/2026-10:34:07
DOU.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
09/01/2026-10:34:28
Materia1365033.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
09/01/2026-10:41:02
ANEXO VII – Cronograma Físico Financeiro.pdf
Tipo: Cronograma
09/01/2026-10:41:41
ANEXO IX – Planilha Orçamentária em Excel.xlsm
Tipo: Orçamento-base
09/01/2026-10:41:58
ANEXO VIII – Planilha Orçamentária em PDF.pdf
Tipo: Orçamento-base
09/01/2026-10:43:13
ANEXO X – BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
09/01/2026-10:44:07
ANEXO XI – Encargos Sociais.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
09/01/2026-10:44:24
PNCP.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
09/01/2026-10:48:36
TR CCE 001 2026.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
09/01/2026-10:49:34
ETP CCE 001 2026.pdf
Tipo: Outros documentos
09/01/2026-10:51:58
ANEXO VI – Memorial Descritivo.pdf
Tipo: Outros documentos
09/01/2026-10:52:24
ANEXO IV – Projeto Pranchas.pdf
Tipo: Outros documentos
09/01/2026-10:52:40
ANEXO XIII – Cotações.pdf
Tipo: Outros documentos
09/01/2026-10:52:59
ANEXO XVII – Proposta TransfereGov.pdf
Tipo: Outros documentos
09/01/2026-10:53:26
ANEXO V – Localização.pdf
Tipo: Outros documentos
09/01/2026-10:54:57
ANEXO XIV – Licença Ambiental.pdf
Tipo: Outros documentos
09/01/2026-10:55:20
ANEXO XV – Memória de Cálculo.pdf
Tipo: Outros documentos
09/01/2026-10:55:50
ANEXO XVI – Composições.pdf
Tipo: Outros documentos
09/01/2026-10:56:12
ANEXO XVIII – Referências.xlsm
Tipo: Outros documentos
09/01/2026-10:56:26
ANEXO XII – ARTs.pdf
Tipo: Outros documentos
09/01/2026-10:58:25
Jornal A Regiao .pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
09/01/2026-11:39:33
PARECER_ENGENHARIA.pdf
Tipo: Outros documentos
28/01/2026-11:28:42
PARECER_2_ENGENHARIA.pdf
Tipo: Outros documentos
05/02/2026-09:52:00
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Construção de: Item 1. 01 (um) Pórtico de Entrada, na Rodovia AM-9195, em Nova Boa Vista/RS,com re...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 484.605,20
Melhor lance:
R$ 484.605,20
Unidade:
UND
12/03/2026
12/03/2026 17:53:27 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Cleber Badin.
12/03/2026 17:53:22 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Cleber Badin.
12/03/2026 17:52:13 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/03/2026 15:35:52 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/03/2026 às 13:25.
12/03/2026 15:35:43 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
12/03/2026 15:35:40 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor VIER ENGENHARIA LTDA.
27/02/2026
27/02/2026 14:01:02 | Agente de Contratação
Caro Licitante, a documentação está em análise pelo Setor Técnico.
20/02/2026
20/02/2026 14:30:47 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/02/2026 14:19:18 | Sistema
Motivo: Prorrogação prazo
20/02/2026 14:19:18 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:00 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 14:18:56 | Agente de Contratação
iremos dar mais prazo, pois sabemos dos problemas quanto a temporais
20/02/2026 14:18:38 | Agente de Contratação
olá
20/02/2026 12:21:40 | F. VIER ENGENHARIA LTDA
Documentação Item 0001: Bom dia, Consegue prazo adicional até final da tarde? Estamos com instabilidade na energia elétrica.
19/02/2026
19/02/2026 19:47:12 | Sistema
Motivo: Enviar a documentação de habilitação
19/02/2026 19:47:12 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 20/02/2026.
19/02/2026 19:46:32 | Sistema
Motivo: encaminhou documentos
19/02/2026 19:46:32 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor VIER ENGENHARIA LTDA no item 0001.
19/02/2026 19:20:51 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/02/2026 11:27:51 | Sistema
Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada, acompanhada dos documentos obrigatórios (Planilha Orçamentária e Cronograma Físico‐financeiro, Declaração de encargos sociais e BDI). Pedimos se possível enviar a documentação de habilitação, visando acelerar o processo.
19/02/2026 11:27:51 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 11:26:47 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante VIER ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 484.605,20.
19/02/2026 11:26:47 | Sistema
Motivo: Não apresentou a documentação solicitada relativa a proposta.
19/02/2026 11:26:47 | Sistema
O fornecedor A&M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/02/2026
18/02/2026 18:02:02 | Sistema
Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada, acompanhada dos documentos obrigatórios (Planilha Orçamentária e Cronograma Físico‐financeiro, Declaração de encargos sociais e BDI). Caso não seja atendida a diligência, será desclassificada a proposta.
18/02/2026 18:02:02 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 18/02/2026.
18/02/2026 13:51:01 | Sistema
Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada, acompanhada dos documentos obrigatórios (Planilha Orçamentária e Cronograma Físico‐financeiro, Declaração de encargos sociais e BDI).
18/02/2026 13:51:01 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/02/2026.
13/02/2026
13/02/2026 16:14:44 | Sistema
Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada, acompanhada dos documentos obrigatórios (Planilha Orçamentária e Cronograma Físico‐financeiro, Declaração de encargos sociais e BDI).
13/02/2026 16:14:44 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 18/02/2026.
13/02/2026 16:13:31 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante A&M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 484.600,00.
13/02/2026 16:13:31 | Sistema
Motivo: Conforme Parecer anexado ao processo.
13/02/2026 16:13:31 | Sistema
O fornecedor RW ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/02/2026
06/02/2026 19:54:39 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/02/2026 19:53:50 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/02/2026
05/02/2026 19:47:47 | Sistema
Motivo: Solicitamos envio de doecumentação de habilitação.
05/02/2026 19:47:47 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/02/2026.
05/02/2026 19:06:31 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/02/2026 12:52:00 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_2_ENGENHARIA.pdf) em 05/02/2026 às 09:52.
05/02/2026 12:41:49 | Sistema
Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada, acompanhada dos documentos obrigatórios (Planilha Orçamentária e Cronograma Físico‐financeiro, Declaração de encargos sociais e BDI).
05/02/2026 12:41:49 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 05/02/2026.
05/02/2026 12:41:24 | Agente de Contratação
Cabe salientar que iremos abrir o prazo recursal na forma da Lei, e conforme padrões do Portal de Compras Públicas a todos os Licitantes, inclusive propostas descalassificadas.
05/02/2026 12:40:55 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante RW ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA com lance de R$ 472.561,98.
05/02/2026 12:40:55 | Sistema
Motivo: Sob o ponto de vista estritamente técnico, reforça-se o entendimento de que a execução de obra de grande relevância urbana, elevada visibilidade pública e impacto direto na imagem institucional do Município — como é o caso do pórtico principal de acesso à cidade — deve ser conduzida por empresa e profissionais que detenham experiência comprovada no tipo específico de serviço a ser executado, o que a empresa vencedora do certame não comprovou, especialmente no que se refere às estruturas metálicas envolvidas, a fim de assegurar segurança estrutural, qualidade construtiva, durabilidade e adequado resultado estético.
05/02/2026 12:40:55 | Sistema
O fornecedor SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/01/2026
30/01/2026 18:55:14 | Agente de Contratação
Em análise documentação de habilitação. Atestados, etc, enviados ao Setor Técnico. Retorno da sessão na terça-feira, 03/02/2026, a partir das 13h00min
30/01/2026 18:03:36 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/01/2026 16:33:18 | Sistema
Motivo: Envio Documentação de Habilitação.
30/01/2026 16:33:18 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 30/01/2026.
30/01/2026 14:37:59 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/01/2026 às 11:47.
30/01/2026 14:37:51 | Sistema
O fornecedor SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.