Constitui-se objeto do presente edital, a contratação de empresa especializada, sob o Regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, cujo critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, compreendendo mão‐de‐obra e materiais, visando a reforma...
001/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Fabiana Weber Merten
Autoridade Competente:
Cleber Badin
Apoio:
Carla Cavalleri Machado
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
11/12/2025 às 13:13
Inicio das Propostas
12/12/2025 às 12:00
Limite p/ Impugnações
25/12/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
25/12/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
30/12/2025 às 11:59
Abertura das Propostas
30/12/2025 às 12:00
Documentos
EDITAL CCE 001 2025 - TOLDOS ESCOLA.pdf
Tipo: Edital
11/12/2025-10:07:21
DEMANDA E ETP.pdf
Tipo: Outros documentos
11/12/2025-10:13:52
DEMANDA E ETP.pdf
Tipo: Outros documentos
11/12/2025-10:13:57
TR CCE 001 2025.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
11/12/2025-10:14:23
ANEXO VII – Cronograma Físico Financeiro.pdf
Tipo: Cronograma
11/12/2025-10:14:49
ANEXO IX – BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
11/12/2025-10:15:11
ANEXO IV – Projeto Pranchas.pdf
Tipo: Outros documentos
11/12/2025-10:15:32
ANEXO X – Encargos Sociais.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
11/12/2025-10:16:02
ANEXO VIII – Planilha Orçamentária.pdf
Tipo: Orçamento-base
11/12/2025-10:19:02
ANEXO V – Relatório Fotográfico.pdf
Tipo: Outros documentos
11/12/2025-10:19:35
ANEXO VI – Memorial Descritivo.pdf
Tipo: Outros documentos
11/12/2025-10:19:55
ANEXO XI – Observações.pdf
Tipo: Outros documentos
11/12/2025-10:20:25
ANEXO XII – ART.pdf
Tipo: Outros documentos
11/12/2025-10:20:45
Parecer Engenharia.pdf
Tipo: Outros documentos
06/01/2026-08:58:39
Solicitação Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista RS.pdf
Tipo: Outros documentos
07/01/2026-11:01:36
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Constitui-se objeto do presente edital, a contratação de empresa especializada, sob o Regime de EMPR...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 136.308,68
Melhor lance:
R$ 102.231,51
Unidade:
UND
08/01/2026
08/01/2026 11:35:41 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por Cleber Badin.
08/01/2026 11:35:37 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por Cleber Badin.
08/01/2026 11:34:16 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/01/2026
07/01/2026 14:01:29 | Sistema
Atendendo solicitação da Prefeitura, o prazo de recurso e contrarrazão do item 0001 foi encerrado.
06/01/2026
06/01/2026 12:29:31 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 09/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 14/01/2026 às 23:59.
06/01/2026 12:14:26 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/01/2026 às 09:24.
06/01/2026 12:14:17 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
06/01/2026 12:14:03 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ALEXSANDER WENNING MASSING.
06/01/2026 12:01:28 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/01/2026 às 09:11.
06/01/2026 12:01:11 | Sistema
O fornecedor ALEXSANDER WENNING MASSING teve sua proposta aceita no item 0001.
06/01/2026 12:01:02 | Agente de Contratação
Bom dia caros licitantes, conforme indicação recebida do Setor de Engenharia, a Proposta foi classificada e aceita, estando o valor compatível para execução da obra. Foi anexo junto aos documentos cópia de e-mail recebido do setor de engenharia.
06/01/2026 11:58:39 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Engenharia.pdf) em 06/01/2026 às 08:58.
02/01/2026
02/01/2026 15:35:19 | Agente de Contratação
Bom dia a todos. Foram repassados ao Setor Responsável para análise, a proposta e os documentos anexos a mesma enviados pela empresa vencedora. Retornaremos a sessão na terça-feira, as 09h00min, com o resultado da análise. Como já houve envio da documentação de habilitação, após a análise da proposta, esta será analisada em seguida.
02/01/2026 11:05:29 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
31/12/2025
31/12/2025 14:19:38 | Sistema
Motivo: Solicitamos o envio da Proposta readequada, bem como, dos documentos que deverão acompanhá-la (Planilha Orçamentária, Cronograma, BDI e Encargos)
31/12/2025 14:19:38 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:18 do dia 02/01/2026.
31/12/2025 14:18:31 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ALEXSANDER WENNING MASSING com lance de R$ 102.231,51.
31/12/2025 14:18:31 | Sistema
Motivo: A empresa Licitante não apresentou a documentação solicitada, sendo portanto desclassificada sua Proposta.
31/12/2025 14:18:31 | Sistema
O fornecedor MR SERPA TOLDOS E CORTINAS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/12/2025
30/12/2025 14:07:52 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/12/2025 14:06:34 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/12/2025 13:28:33 | Sistema
Motivo: Tendo em vista o item 17. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA do Instrumento Convocatório do certame, estendemos o prazo, visando adequar o mesmo ao previsto no Edital, mais precisamente no subitem "17.1. A Agente de Contratação solicitará a licitante melhor classificada que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie via sistema eletrônico a proposta adequada, acompanhada, dos documentos complementares (planilha orçamentária, cronograma físico‐financeiro, Declaração de encargos sociais e BDI)."
30/12/2025 13:28:33 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 31/12/2025.
30/12/2025 12:37:10 | Sistema
O fornecedor VALMOR CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/12/2025 12:33:55 | Sistema
Motivo: Solicitamos o envio da Proposta readequada, acompanhada dos documentos obrigatórios: Planilha Orçamentária, Cronograma, BDI e Encargos Sociais. Os documentos serão repassados aos Setores Técnicos para verificação de exequibilidade, devido ao fato da proposta estar abaixo dos 25% do valor orçado pela Administração.
30/12/2025 12:33:55 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 12:32:35 | Sistema
O fornecedor ALEXSANDER WENNING MASSING - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/12/2025 12:31:03 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante MR SERPA TOLDOS E CORTINAS LTDA - ME com lance de R$ 102.000,00.
30/12/2025 12:27:40 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
30/12/2025 12:27:40 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 102.200,51 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
30/12/2025 12:26:00 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 102.200,51 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
30/12/2025 12:08:20 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/12/2025 12:08:20 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
30/12/2025 12:08:13 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,50. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
30/12/2025 12:08:13 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
30/12/2025 12:08:13 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/12/2025 12:07:11 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
11/12/2025
11/12/2025 13:20:45 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO XII – ART.pdf) em 11/12/2025 às 10:20.
11/12/2025 13:20:25 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO XI – Observações.pdf) em 11/12/2025 às 10:20.
11/12/2025 13:19:55 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO VI – Memorial Descritivo.pdf) em 11/12/2025 às 10:19.
11/12/2025 13:19:35 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO V – Relatório Fotográfico.pdf) em 11/12/2025 às 10:19.
11/12/2025 13:19:02 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO VIII – Planilha Orçamentária.pdf) em 11/12/2025 às 10:19.
11/12/2025 13:16:02 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO X – Encargos Sociais.pdf) em 11/12/2025 às 10:16.
11/12/2025 13:15:32 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO IV – Projeto Pranchas.pdf) em 11/12/2025 às 10:15.
11/12/2025 13:15:11 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO IX – BDI.pdf) em 11/12/2025 às 10:15.
11/12/2025 13:14:49 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO VII – Cronograma Físico Financeiro.pdf) em 11/12/2025 às 10:14.
11/12/2025 13:14:23 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TR CCE 001 2025.pdf) em 11/12/2025 às 10:14.
11/12/2025 13:13:57 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DEMANDA E ETP.pdf) em 11/12/2025 às 10:13.
11/12/2025 13:13:52 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DEMANDA E ETP.pdf) em 11/12/2025 às 10:13.