Processo Finalizado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS - CONVÊNIO FPE Nº 2878/2024 - SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº...

6/2024
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

RAFAEL PADOVA

Autoridade Competente:

EDILSON ANTÔNIO ROMANINI

Apoio:

-

Origem dos Recursos:

Outros

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

14/06/2024 às 14:39

Inicio das Propostas

14/06/2024 às 17:00

Limite p/ Impugnações

25/06/2024 às 19:00

Limite p/ Esclarecimentos

25/06/2024 às 19:00

Limite p/ Recebimento das Propostas

28/06/2024 às 12:00

Abertura das Propostas

28/06/2024 às 12:01

Documentos

Edital Concorrência 06-2024 - Unidades Habitacionais.pdf

Tipo: Edital

14/06/2024-10:24:25

BDI Casas.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

14/06/2024-10:28:59

Encargos Sociais.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

14/06/2024-10:29:42

PO Não Desonerada.pdf

Tipo: Orçamento-base

14/06/2024-10:30:12

MD Ajustado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

14/06/2024-10:31:29

Projeto - Arquitetônico Aprovado.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

14/06/2024-10:32:38

Projeto - Estrutural Aprovado.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

14/06/2024-10:33:07

Projeto - Elétrico Aprovado.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

14/06/2024-10:33:43

Projeto - Hidrossanitario Aprovado.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

14/06/2024-10:38:15

Projeto - Implantação Aprovado.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

14/06/2024-10:38:50

CFF Casas.pdf

Tipo: Cronograma

17/06/2024-08:31:37

Esclarecimentos - Acórdão TCU 2022 2013.pdf

Tipo: Documento Anexo

17/06/2024-10:11:06

Pedidos de Esclarecimento

Tipo: Relatorio

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Itens

1 registros

Item 1

Homologado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE 15 U...

Quantidade:

15,0000

Disputa:
Ampla Concorrência

Ampla Concorrência

Valor de referência:

R$ 119.986,6600

Melhor lance

R$ 91.000,0000

Unidade:

UND

Andamento do processo

08/07/2024
08/07/2024 17:34:23 | Sistema
O item 0001 foi homologado por EDILSON ANTÔNIO ROMANINI.
08/07/2024 17:34:11 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por EDILSON ANTÔNIO ROMANINI.
08/07/2024 17:32:30 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
08/07/2024 16:51:09 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 08/07/2024 às 14:01.
28/06/2024
28/06/2024 13:52:14 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
28/06/2024 13:44:36 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
28/06/2024 13:19:56 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/06/2024 13:19:04 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:28 do dia 28/06/2024.
28/06/2024 13:07:26 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 28/06/2024 às 10:17.
28/06/2024 12:57:47 | F. ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOE
Negociação Item 0001: Bom dia, estamos no preço mínimo, não conseguimos negociar!
28/06/2024 12:56:52 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 28/06/2024 às 10:06.
28/06/2024 12:56:07 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
28/06/2024 12:56:07 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME com lance de R$ 91.000,0000.
28/06/2024 12:27:38 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
28/06/2024 12:06:48 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/06/2024 12:06:48 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
28/06/2024 12:06:29 | Presidente da Comissão
Vamos iniciar então a sessão de lances
28/06/2024 12:02:49 | Presidente da Comissão
Boa tarde senhores licitantes, desculpem o atraso
28/06/2024 12:02:36 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
28/06/2024 12:02:36 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/06/2024 12:02:36 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/06/2024 12:02:12 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
17/06/2024
17/06/2024 11:31:37 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (CFF Casas.pdf) em 17/06/2024 às 08:31.
14/06/2024
14/06/2024 14:39:13 | Sistema
Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Tratamento diferenciado..