PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA ESTRADA GERAL PICADA MAY, NESTE MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA/RS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA,
06/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
MARISTELA REGINA KICH
Autoridade Competente:
Fábio Alex Mertz
Apoio:
Flávia Los
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
28/04/2026 às 12:21
Inicio das Propostas
30/04/2026 às 11:00
Limite p/ Impugnações
14/05/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
14/05/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
15/05/2026 às 10:45
Abertura das Propostas
15/05/2026 às 11:00
Documentos
EDITAL Pavimentação Picada May.pdf
Tipo: Edital
28/04/2026-09:00:57
ETP picada may.pdf
Tipo:
28/04/2026-09:02:07
TR picada may.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
28/04/2026-09:02:23
ESTUDOS E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
28/04/2026-09:04:23
Cronograma.pdf
Tipo: Cronograma
28/04/2026-09:05:38
PO Sintético com Valor da Mão de Obra e Material.pdf
Tipo: Orçamento-base
28/04/2026-09:07:56
BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
28/04/2026-09:10:52
ACAD-ESTRADA GERAL PICADA MAY.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-09:11:12
Demonstrativo Aquisição Insumos Asfálticos.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-09:11:54
Demonstrativo Mobilização Máquinas e Equipamentos.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-09:12:14
Encargos Sociais.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-09:12:42
ESTUDOS E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-09:13:00
FPE 5108.2025.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-09:13:39
Memória de Cálculo Drenagem.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-09:13:52
Memória de Cálculo.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-09:14:08
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA ESTRADA GERAL PICADA MAY
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 1.792.973,67
Melhor lance:
R$ 1.770.000,00
Unidade:
UN
10/06/2026
10/06/2026 17:47:46 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 15/06/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 18/06/2026 às 23:59.
10/06/2026 17:15:20 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/06/2026 às 14:25.
10/06/2026 17:14:37 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
10/06/2026 17:14:30 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
10/06/2026 17:13:55 | Agente de Contratação
Boa tarde Srs Licitantes! Conforme combinado retorno ao portal para os devidos andamentos
09/06/2026
09/06/2026 14:06:25 | Agente de Contratação
Bom dia Srs! Informo que a próxima sessão fica agendada para amanhã, quarta-feira, dia 10/06/2026, às 13h30min
08/06/2026
08/06/2026 16:01:00 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/06/2026
05/06/2026 16:41:38 | Sistema
Motivo: Aberto o prazo para o envio da proposta readequada e dos documentos de habilitação. A sessão será retomada mediante aviso prévio, com no mínimo 24 horas de antecedência, através do chat.
05/06/2026 16:41:38 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 08/06/2026.
03/06/2026
03/06/2026 18:11:04 | F. PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Negociação Item 0001: Boa tarde! Sr. Pregoeiro, a nossa melhor proposta é de R$ 1.770.000,00.
03/06/2026 18:10:14 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.770.000,00.
03/06/2026 18:08:26 | Sistema
Motivo: Prezado Licitante! Considerando a fase de negociação, solicitamos a apresentação de uma proposta mais vantajosa para a Administração Municipal, com a redução dos valores ofertados.
03/06/2026 18:08:26 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:30 do dia 03/06/2026.
03/06/2026 18:04:20 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA com lance de R$ 1.790.000,00.
03/06/2026 18:04:20 | Sistema
Motivo: Considerando que foi aberta diligência em 26/05/2026 para apresentação das informações/documentos solicitados a empresa Viterpa Viegas Terraplenagem e Pavimentação Ltda permaneceu inerte, sem manifestação dentro do prazo estabelecido, esta foi considerada inabilitada, nos termos dos itens 7.4.9.2 e 7.4.11 do edital.
03/06/2026 18:04:20 | Sistema
O fornecedor VITERPA VIEGAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/06/2026 18:02:50 | Agente de Contratação
Boa tarde Senhores Licitantes! Conforme combinado, retorno ao portal para os devidos andamentos.
02/06/2026
02/06/2026 18:04:42 | Agente de Contratação
Boa tarde Srs Licitantes! Informo que a próxima sessão fica agendada para quarta-feira, dia 03 de junho de 2026, às 15 horas.
26/05/2026
26/05/2026 14:07:07 | Sistema
Motivo: Prezado Licitante! Considerando que a Certidão Judicial Cível Negativa apresentada para atendimento ao item 7.4.3., alínea “a” encontra-se ilegível, impossibilitando a verificação de sua autenticidade, solicitamos a reapresentação do documento em formato legível. Ainda, em relação ao item 7.4.3 – Qualificação Econômico-Financeira, solicitamos que seja informado e comprovado se a empresa está obrigada ao envio da Escrituração Contábil Digital – SPED à Receita Federal do Brasil.
26/05/2026 14:07:07 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:07 do dia 27/05/2026.
19/05/2026
19/05/2026 17:48:03 | Agente de Contratação
Senhores Licitantes. Informo que a documentação de habilitação da empresa Viterpa Viegas Terraplanagem e Pavimentação Ltda será analisada. Estarei comunicando a reabertura da sessão com antecedência mínima de 24 horas, conforme prevê o Edital.
19/05/2026 16:39:43 | Sistema
O fornecedor PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
19/05/2026 16:34:04 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/05/2026 às 14:15.
19/05/2026 16:33:22 | Agente de Contratação
Informo que trata-se da análise da proposta da empresa Viterpa Viegas Terraplanagem e Pavimentação Ltda, pelo Setor de Engenharia, que emitiu parecer favorável e de conformidade com o Edital.
19/05/2026 16:32:14 | Sistema
O fornecedor VITERPA VIEGAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
19/05/2026 16:31:21 | Agente de Contratação
Boa tarde Senhores Licitantes! Conforme combinado, retorno ao portal para os devidos andamentos.
18/05/2026
18/05/2026 16:20:40 | Agente de Contratação
Boa tarde Senhores Licitantes! Informo que daremos continuidade à sessão, amanhã, dia 19 de maio de 2026, às 13:30 horas.
18/05/2026 16:13:19 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.774.795,29.
18/05/2026 16:08:07 | Sistema
Motivo: Em análise à proposta apresentada, verificou-se divergência entre o valor informado e o valor correspondente ao último lance ofertado na sessão. Dessa forma, será reaberto prazo para negociação e adequação da proposta ao valor ofertado durante a
18/05/2026 16:08:07 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:00 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 16:05:07 | Agente de Contratação
Prezado Licitante! Em análise à proposta apresentada, verificou-se divergência entre o valor da proposta readequada e o valor correspondente ao último lance ofertado na sessão. Dessa forma, será reaberto prazo para negociação e adequação da proposta ao valor ofertado durante a sessão.
18/05/2026 11:46:27 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/05/2026
15/05/2026 12:02:50 | Sistema
Motivo: Prezado Licitante! Abro o prazo de 24 horas, para que encaminhe a PROPOSTA READEQUADA, ao valor de seu último lance, acompanhada da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DETALHAMENTO DO ÍNDICE GLOBAL DE BDI e ENCARGOS SOCIAIS e do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, nos termos do item 8 do Edital. No mesmo prazo, deverá encaminhar os documentos exigidos para HABILITAÇÃO, nos termos previstos no item 7 do Edital.
15/05/2026 12:02:50 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 18/05/2026.
15/05/2026 11:31:39 | F. VITERPA VIEGAS TERRAPLANAGEM E PAVIME
Negociação Item 0001: Bom dia, já estamos no nosso limite de desconto
15/05/2026 11:25:35 | Sistema
Motivo: Prezado Licitante! Solicito que apresente uma proposta mais vantajosa para a administração municipal.
15/05/2026 11:25:35 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 08:40 do dia 15/05/2026.
15/05/2026 11:24:13 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante VITERPA VIEGAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.775.043,93.
15/05/2026 11:22:53 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
15/05/2026 11:22:53 | Sistema
A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 15/05/2026 às 08:22:53.
15/05/2026 11:17:52 | Sistema
Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/05/2026 às 08:22:53.
15/05/2026 11:16:19 | Sistema
O item 0001 entrou em tempo aleatório.
15/05/2026 11:01:17 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
15/05/2026 11:01:14 | Agente de Contratação
Bom dia Srs Licitantes! Daremos início a sessão, para oferta de lances.
15/05/2026 11:01:05 | Sistema
Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
15/05/2026 11:01:05 | Sistema
Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
15/05/2026 11:01:05 | Sistema
No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
15/05/2026 11:01:04 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/05/2026 11:00:42 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas