Contratação de empresa em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e serviços de mão-de-obra, para a construção do Centro de Referência Social CRAS, visando a execução do Contrato de Repasse n.° 948640/2023-MDASCF/CAIXA, conforme...
1/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Cliviani Maria Miliszewski
Autoridade Competente:
Joel Ghisio
Apoio:
Ádrian Galecki Przibilski, Delci Antônia Wienskowski Dietrich
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
04/03/2026 às 12:14
Inicio das Propostas
04/03/2026 às 12:15
Limite p/ Impugnações
01/04/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
01/04/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
06/04/2026 às 11:59
Abertura das Propostas
06/04/2026 às 12:00
Documentos
Edital 05 - Construção CRAS (1).pdf
Tipo: Edital
04/03/2026-09:12:57
Retificação Ed. 05 - CRAS.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-08:37:56
CFF_CRAS_-_DATA_ATUALIZADA_assinado (2).pdf
Tipo: Cronograma
04/03/2026-09:23:41
BDI_CRAS_ATUALIZADO_assinado_%281%29_assinado.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
04/03/2026-09:24:07
ENCARGOS_SOCIAIS_2025_assinado (1).pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
04/03/2026-09:24:30
PO_CRAS_-_DATA_ATUALIZADA_assinado.pdf
Tipo: Orçamento-base
04/03/2026-09:25:07
2e. MEMORIAL_DESCRITIVO_assinado (1).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
04/03/2026-09:25:44
01 - LOCAÇÃO-CRAS.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:27:32
02 - FORMA BALDRAME-CRAS.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:27:48
03 - FORMA COBERTURA- CRAS.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:28:05
04 - CORTES- CRASl.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:28:23
05 - LAJES CRAS.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:28:44
06 - VIGAS, PILARES E BLOCOS.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:28:59
CRAS_-_PROJETO_ARQUITETONICO_v02_assinado (1).pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:29:20
LAUDO DE SONDAGEM.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:29:36
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - VERSÃO 02.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:29:50
PROJETO SANITÁRIO CRAS Drawing1-Model.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:30:05
PROJETO_SANITARIO_CRAS_Drawing1-Model_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:30:24
PROJETOS CLIMATIZAÇÃO Drawing1-Model.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:30:40
PROJETOS CRAS - PPCl.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:31:02
PROJETOS DE GÁS CRAS Drawing1-Model.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:31:20
PROJETOS ELÉTRICO CRAS Drawing1-Model.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:31:36
PROJETOS ELÉTRICO CRAS Drawing1-Model.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:31:39
PROJETOS PLUVIAL CRAS Drawing1-Model.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:31:58
PROJETOS_CLIMATIZACAO_Drawing1-Model_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:32:15
PROJETOS_DE_GAS_CRAS_Drawing1-Model_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:32:38
PROJETOS_DE_GAS_CRAS_Drawing1-Model_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:32:44
PROJETOS_ELETRICO_CRAS_Drawing1-Model_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:33:00
PROJETOS_PLUVIAL_CRAS_Drawing1-Model_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-09:33:16
PO_ATUALIZADA_-_2026_assinado.pdf
Tipo: Cronograma
17/03/2026-08:41:05
PO_ATUALIZADA_-_2026_assinado.pdf
Tipo: Orçamento-base
17/03/2026-08:41:53
CFF_-_ATUALIZADO_assinado.pdf
Tipo: Cronograma
17/03/2026-08:42:38
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATE...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 558.138,11
Melhor lance:
R$ 530.231,20
Unidade:
UN
15/04/2026
15/04/2026 14:26:16 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Joel Ghisio.
15/04/2026 14:26:00 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Joel Ghisio.
14/04/2026
14/04/2026 13:01:38 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/04/2026 12:48:59 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2026 às 09:58.
14/04/2026 12:48:27 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
14/04/2026 12:47:54 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor M7 CONSTRUÇÕES LTDA.
07/04/2026
07/04/2026 17:52:37 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/04/2026 17:40:50 | Sistema
Motivo: Nos termos edital, solicitamos que sejam anexados os documentos exigidos para habilitação.
07/04/2026 17:40:50 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 13/04/2026.
07/04/2026 17:28:22 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/04/2026 às 14:38.
07/04/2026 17:28:16 | Sistema
O fornecedor M7 CONSTRUÇÕES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
07/04/2026 13:06:35 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/04/2026 11:21:54 | Sistema
Motivo: Sr. fornecedor, nos termos do item 4.5 do edital, solicitamos a apresentação da proposta com o valor ajustado ao último lance, acompanhada do cronograma físico-financeiro de execução da obra e planilha orçamentária de custos.
07/04/2026 11:21:54 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:21 do dia 07/04/2026.
07/04/2026 11:20:36 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante M7 CONSTRUÇÕES LTDA com lance de R$ 530.231,20.
07/04/2026 11:20:36 | Sistema
Motivo: O fornecedor deixou de apresentar a proposta nos termos exigidos pelo edital e dentro do prazo estabelecido, ainda que este tenha sido prorrogado por igual período. Diante do descumprimento das disposições editalícias, resta caracterizada a desclassificação da proposta do licitante, nos termos da legislação vigente.
07/04/2026 11:20:36 | Sistema
O fornecedor RODRIGO SOUZA MACHADO 00741746069 foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/04/2026
06/04/2026 19:00:50 | F. RODRIGO SOUZA MACHADO 00741746069
Documentação Item 0001: PREZADA PREGOEIRA, SOLICITAMOS PRORROGAÇÃO DE PRAZO, VISTO QUE É UMA PLANIHA ORÇAMENTÁRIA MUITO EXTENSA E ISTO DEMANDA TEMPO PARA AJUSTAR OS NÚMEROS CORRETAMENTE.... TEMOS TODA DOCUMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA EFETUAR O SERVIÇO PROPOSTO
06/04/2026 18:54:25 | F. RODRIGO SOUZA MACHADO 00741746069
Documentação Item 0001: PREZADA PREGOEIRA, SOLIPCITAMOS PRORROGAÇÃO DE PRAZO, VISTO QUE É UMA PLANIHA ORÇAMENTÁRIA MUITO EXTENSA E ISTO DEMANDA TEMPO PARA AJUSTAR OS NÚMEROS CORREMANTE.... TEMOS TODA DOCUMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA EFETUAR O SERVIÇO PROPOSTO
06/04/2026 18:53:27 | F. RODRIGO SOUZA MACHADO 00741746069
Documentação Item 0001: ....
06/04/2026 18:53:25 | F. RODRIGO SOUZA MACHADO 00741746069
Documentação Item 0001: PREZADA PREGOEIRA, SOLIPCITAMOS PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CISTO QUE É UMA PLANIHA ORÇAMENTÁRIA MUITO EXTENSA E ISTO DEMANDA TEMPO PARA AJUSTAR OS NÚMEROS CORREMANTE.... TEMOS TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA APRESENTAR
06/04/2026 17:01:53 | Sistema
Motivo: Em atenção ao solicitado, informamos que o prazo para envio da documentação referente ao Item 0001 será prorrogado por igual período ao inicialmente previsto no edital - item 5.27, qual seja, 2 (duas) horas, contadas a partir do registro deste.
06/04/2026 17:01:53 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:01 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 15:51:34 | F. RODRIGO SOUZA MACHADO 00741746069
Documentação Item 0001: Prezada pregoeira, solicitamos mais prazo para o envio dos documentos solicitados na diligência, de preferência mais 24 horas, desde já agradecemos vossa atenção
06/04/2026 15:50:32 | F. RODRIGO SOUZA MACHADO 00741746069
Documentação Item 0001: Prezada pregoeira, solicitamos mais prazo para o envio dos documentos solicitadods na diligência, de prferência mais 24 horas, desde já agradecemos
06/04/2026 12:33:53 | Sistema
Motivo: Sr. fornecedor, nos termos do item 4.5 do edital, solicitamos a apresentação da proposta com o valor ajustado ao último lance, acompanhada do cronograma físico-financeiro de execução da obra e planilha orçamentária de custos.
06/04/2026 12:33:53 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 12:30:23 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante RODRIGO SOUZA MACHADO 00741746069 - EPP/SS com lance de R$ 528.501,34.
06/04/2026 12:29:44 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
06/04/2026 12:16:15 | Agente de Contratação
Srs. fornecedores, enviem seus lances.
06/04/2026 12:07:16 | Agente de Contratação
Srs. fornecedores, o item esta aberto para recebimento de lances. Enviem seus lances.
06/04/2026 12:06:49 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/04/2026 12:06:49 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
06/04/2026 12:06:06 | Agente de Contratação
O modo de disputa é o aberto. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
06/04/2026 12:05:19 | Agente de Contratação
Bom dia Srs. fornecedores, estamos dando início a fase de lances do presente processo. Lembrando que o intervalo de lances é de R$ 10,00. Valores inferiores serão desconsiderados.
06/04/2026 12:03:50 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
06/04/2026 12:03:50 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
06/04/2026 12:03:50 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/04/2026 12:02:49 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
17/03/2026
17/03/2026 11:42:38 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CFF_-_ATUALIZADO_assinado.pdf) em 17/03/2026 às 08:42.
17/03/2026 11:41:53 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PO_ATUALIZADA_-_2026_assinado.pdf) em 17/03/2026 às 08:41.
17/03/2026 11:41:05 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PO_ATUALIZADA_-_2026_assinado.pdf) em 17/03/2026 às 08:41.
17/03/2026 11:37:56 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Retificação Ed. 05 - CRAS.pdf) em 17/03/2026 às 08:37.
04/03/2026
04/03/2026 12:33:16 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETOS_PLUVIAL_CRAS_Drawing1-Model_assinado.pdf) em 04/03/2026 às 09:33.
04/03/2026 12:33:00 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETOS_ELETRICO_CRAS_Drawing1-Model_assinado.pdf) em 04/03/2026 às 09:33.
04/03/2026 12:32:44 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETOS_DE_GAS_CRAS_Drawing1-Model_assinado.pdf) em 04/03/2026 às 09:32.
04/03/2026 12:32:38 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETOS_DE_GAS_CRAS_Drawing1-Model_assinado.pdf) em 04/03/2026 às 09:32.
04/03/2026 12:32:15 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETOS_CLIMATIZACAO_Drawing1-Model_assinado.pdf) em 04/03/2026 às 09:32.
04/03/2026 12:31:58 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETOS PLUVIAL CRAS Drawing1-Model.pdf) em 04/03/2026 às 09:31.
04/03/2026 12:31:39 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETOS ELÉTRICO CRAS Drawing1-Model.pdf) em 04/03/2026 às 09:31.