Contratação de empresa especializada para execução da obra de REFORMA DE TELHADO E PINTURA EXTERNA DA SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA ESPERANÇA, situada na localidade de Esperança, Município de Maratá/RS, conforme descrito no edital e seus anexos.
130/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Andréia Reinheimer Amaral
Autoridade Competente:
GISELE ADRIANA SCHNEIDER
Apoio:
Dalva Isaura Schnreiner, GUSTAVO RODER
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
19/09/2024 às 18:46
Inicio das Propostas
20/09/2024 às 11:59
Limite p/ Impugnações
02/10/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
02/10/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
04/10/2024 às 11:59
Abertura das Propostas
04/10/2024 às 12:00
Documentos
130.2024 - Edital C.E. n° 014.2024 - Reforma Ginásio Esperança.pdf
Tipo: Edital
19/09/2024-15:44:04
Orçamento discriminado estimado.pdf
Tipo: Edital
19/09/2024-15:46:23
Termo de Referencia.pdf
Tipo: Edital
19/09/2024-15:46:23
Estudo Técnico Preliminar.pdf
Tipo: Edital
19/09/2024-15:46:23
Orçamento Discriminativo Estimado.xlsx
Tipo: Orçamento-base
25/09/2024-09:01:07
Cronograma Físico Financeiro.pdf
Tipo: Cronograma
25/09/2024-09:01:45
Declaração BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
25/09/2024-09:02:07
Projeto.pdf
Tipo: Outros documentos
25/09/2024-09:02:48
134.2024 - Contrato Globe - Reforma Soc. Esperança.pdf
Tipo: Contrato
31/10/2024-14:52:41
134.2024 - Contrato Globe - Reforma Soc. Esperança.pdf
Tipo: Contrato
31/10/2024-14:54:07
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa especializada para execução da obra de REFORMA DE TELHADO E PINTURA EXTERNA D...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 173.607,98
Melhor lance
R$ 124.800,00
Unidade:
SVÇ
17/10/2024
17/10/2024 12:15:10 | Sistema
O item 0001 foi homologado por GISELE ADRIANA SCHNEIDER.
17/10/2024 12:15:04 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por GISELE ADRIANA SCHNEIDER.
16/10/2024
16/10/2024 19:51:18 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
16/10/2024 19:40:13 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 16/10/2024 às 16:50.
16/10/2024 19:40:07 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
16/10/2024 19:40:04 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
16/10/2024 19:39:55 | Agente de Contratação
Boa tarde!
15/10/2024
15/10/2024 11:52:05 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/10/2024
14/10/2024 18:37:34 | Agente de Contratação
Aguardamos os documentos e proposta conforme solicitado na diligência. Até dia 15/10/2024 até 15:35hs. Retorno dia 16/10/2024 às 15:30hs, após análise. Obrigada
14/10/2024 18:35:13 | Sistema
Motivo: Solicitamos o envio de documentos de habilitação conforme item 5 do Edital. E proposta readequada com planilhas conforme item 4.6. do Edital.
14/10/2024 18:35:13 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:35 do dia 15/10/2024.
14/10/2024 18:33:16 | Agente de Contratação
Comprovação de exiquibilidade aprovada!
14/10/2024 18:31:07 | Agente de Contratação
Boa tarde!
11/10/2024
11/10/2024 14:01:24 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/10/2024
09/10/2024 13:34:47 | Agente de Contratação
Retornaremos dia 14/10, às 15:30hs! Obrigada
09/10/2024 13:32:23 | Sistema
Motivo: Conforme Edital, item 9.4.1. estamos oportunizando ao licitante que comprove a exequibilidade. Assim, aguardamos a documentação solicitada, que será analisada em conjunto com a área técnica. Somente após essa análise abriremos o prazo para envio dos documentos de habilitação e proposta readequada.
09/10/2024 13:32:23 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 11/10/2024.
09/10/2024 13:30:45 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 124.800,00.
09/10/2024 13:30:45 | Sistema
O fornecedor ASM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
09/10/2024 13:30:45 | Sistema
Motivo: Visto que não recebemos retorno da Empresa referente a apresentação da documentação solicitada, esta será desclassificada por proposta inexequível (valor inferior a 75%), item 9.4.1. do Edital.
09/10/2024 13:30:45 | Sistema
O fornecedor ASM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
09/10/2024 13:24:59 | Agente de Contratação
Bom dia!
04/10/2024
04/10/2024 13:32:43 | Agente de Contratação
Agradecemos a participação de todos. Retorno dia 09/10/2024 às 15:30hs.
04/10/2024 13:17:31 | Agente de Contratação
Conforme Edital, item 9.4.1. estamos oportunizando ao licitante que comprove a exequibilidade. Assim, aguardamos a documentação solicitada, que será analisada em conjunto com a área técnica. Somente após essa análise abriremos o prazo para envio dos documentos de habilitação e proposta readequada ou desclassificada, faremos esse processo com a empresa em segundo lugar, e assim em diante. Grata pela compreensão. Retornaremos dia 09/10/2024, às 15:30hs. Obrigada
04/10/2024 13:08:07 | Sistema
Motivo: Solicitamos declaração com comprovação de que conseguirá executar esta obra pelo valor proposto. Assim, solicitamos, juntamente com a declaração, planilha orçamentária descriminativa, comprovantes como por exemplo, de compra de material correspondente a ser usado também identificando a qualidade do material, e explicação do porquê de conseguir por este valor. Documentos serão analisados pela área técnica do Município.
04/10/2024 13:08:07 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/10/2024.
04/10/2024 12:57:08 | Sistema
O fornecedor VARSAC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/10/2024 12:53:32 | Agente de Contratação
Após o prazo obrigatório de intenção de recurso, abre-se o campo para solicitar diligência.
04/10/2024 12:52:42 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/10/2024 às 10:02.
04/10/2024 12:52:37 | Agente de Contratação
De acordo com o item 9.4 do Edital, e em conformidade com a Lei 14.133, Serão consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 do valor orçado. 9.4.1. A Administração poderá oportunizar ao licitante que comprove a exequibilidade... nesse sentido abriremos diligência.
04/10/2024 12:46:47 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 04/10/2024 às 09:48.
04/10/2024 12:42:50 | F. ASM CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: essa e a melhor oferta
04/10/2024 12:36:07 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
04/10/2024 12:36:07 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante ASM CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 124.000,00.
04/10/2024 12:35:36 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
04/10/2024 12:03:55 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/10/2024 12:03:55 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
04/10/2024 12:03:49 | Agente de Contratação
Vamos dar inicio a fase de lances!
04/10/2024 12:01:59 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
04/10/2024 12:01:59 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
04/10/2024 12:01:59 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/10/2024 12:00:38 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
04/10/2024 12:00:32 | Agente de Contratação
Bom dia!
25/09/2024
25/09/2024 12:02:48 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Projeto.pdf) em 25/09/2024 às 09:02.
25/09/2024 12:02:07 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Declaração BDI.pdf) em 25/09/2024 às 09:02.
25/09/2024 12:01:45 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Cronograma Físico Financeiro.pdf) em 25/09/2024 às 09:01.
25/09/2024 12:01:07 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Orçamento Discriminativo Estimado.xlsx) em 25/09/2024 às 09:01.
19/09/2024
19/09/2024 18:46:40 | Sistema
Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Licitação não é de grande Vulto..