CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA ENTRE PAVILHÕES EXISTENTES, NO PARQUE DO IMIGRANTE DO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA...
7/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Thaline Funke Picoli de Britto
Autoridade Competente:
Marcelo Caumo
Apoio:
ADEMIR IVAN APPELT, MARIZETE REJANE DE OLIVEIRA
Origem dos Recursos:
Fundo a fundo
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
27/05/2024 às 17:47
Inicio das Propostas
29/05/2024 às 12:00
Limite p/ Impugnações
11/06/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
11/06/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
13/06/2024 às 12:00
Abertura das Propostas
13/06/2024 às 12:01
Documentos
Concorrência Eletrônica 07-2024 - SOSUR - Cobertura Metálica Parque do Imigrante.pdf
Tipo: Edital
27/05/2024-14:43:59
Anexo 7 – Memorial Descritivo.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
27/05/2024-14:44:17
Anexo 8 – Projeto - Detalhamento da Estrutura Metalica.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
27/05/2024-14:44:36
Anexo 8 – Projeto - Locação dos Pilares.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
27/05/2024-14:44:48
Anexo 8 – Projeto - Planta Baixa.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
27/05/2024-14:45:01
Anexo 9 – Planilha Orçamentária - CPU.pdf
Tipo: Orçamento-base
27/05/2024-14:45:30
Anexo 9 – Planilha Orçamentária - Orçamentos.pdf
Tipo: Orçamento-base
27/05/2024-14:45:40
Anexo 9 – Planilha Orçamentária.pdf
Tipo: Orçamento-base
27/05/2024-14:45:52
Anexo 10 – Cronograma Físico-Financeiro.pdf
Tipo: Cronograma
27/05/2024-14:46:10
BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
27/05/2024-14:46:55
Encargos Sociais.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
27/05/2024-14:47:06
Ata_002-04-2024_-_Cobertura_Metálica_SOSUR_-_Julgamento_Recurso.pdf
Tipo: Ata Geral
23/07/2024-09:32:57
ecustomize.zendesk.com_tickets_816883_print-1.pdf
Tipo: Outros documentos
29/07/2024-09:13:39
Ata n° 03-04.2024.pdf
Tipo: Outros documentos
08/08/2024-08:25:58
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - SEATTLE CONSTRUTORA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa, incluindo material e mão de obra, para execução de cobertura metálica entre ...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 812.919,25
Melhor lance
R$ 668.000,00
Unidade:
UND
08/08/2024
08/08/2024 12:09:30 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Marcelo Caumo.
08/08/2024 12:09:19 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por Marcelo Caumo.
08/08/2024 11:25:58 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ata n° 03-04.2024.pdf) em 08/08/2024 às 08:25.
08/08/2024 11:22:36 | Agente de Contratação
Recurso análisado e decisão de inabilitação mantida, conforme Ata n° 03-04/2024 apensada aos Documentos do Processo, encamino à Autoridade Superior para julgamento.
05/08/2024
05/08/2024 17:21:25 | Sistema
O fornecedor SEATTLE CONSTRUTORA LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
30/07/2024
30/07/2024 17:58:20 | Sistema
O fornecedor MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - DEMAIS enviou recurso para o item 0001.
30/07/2024 17:11:38 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 02/08/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 07/08/2024 às 23:59.
30/07/2024 17:10:09 | Agente de Contratação
Informo que após o transcurso do lapso temporal, de apresentação dos recursos e das contra-razões, esta sessão será suspensa para a análise dos documentos, sendo que a mesma será reaberta mediante comunicação prévia, por meio deste canal de comunicação, com no mínimo 24 horas de antecedência.
30/07/2024 17:07:27 | Agente de Contratação
Tendo sido apresentado a intenção de recurso pela licitante, abro o prazo para a apresentação do recurso, bem como das contra-razões.
30/07/2024 17:05:46 | Sistema
(CONT. 1) comprovando a FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA: contendo pilares metálicos e vigas metálicas treliçadas em forma de arcos para estruturas de coberturas. Sendo que tal pendência não condiz com a realidade da capacidade da empresa, a qual atua no mercado há mais de 50 anos, possuindo em sua trajetória marca registrada em construções de obras complexas.
30/07/2024 17:05:46 | Sistema
Intenção: 1 - A empresa encaminhou Certidão autorizando a participação no presente certame, dispensando a apresentação das certidões negativas, tendo em vista que se encontra em recuperação judicial. 2- Em virtude da Recuperação Judicial, a empresa não apresenta os índices, conforme disposto no item 7.4.4, alínea b) do edital, mas isso não caracteriza a sua falta de capacitada em assumir a concorrência. 3 - As certidões junto ao CREA apresentadas: a) Registro da empresa junto ao CREA, e; b) Certidão de Registro Profissional do Engenheiro Mecânico Tiago Castelani, embora as certidões entregues tenham o seu vencimento em data retroativa, as partes em nenhum momento estiveram irregulares junto ao CREA, conforme poderá ser verificado nas certidões anexas ao recurso. 4 – Os atestados de capacidade técnico-operacional apresentados, supostamente não cumpriam a exigência do edital contida no item 7.4.3, alínea e): ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL... (CONTINUA)
30/07/2024 17:05:46 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
30/07/2024 16:36:09 | Sistema
O fornecedor MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/07/2024 16:33:20 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/07/2024 às 14:03.
30/07/2024 16:33:07 | Agente de Contratação
Para tanto abro o prazo de 30 minutos, conforme Edital, para que os licitantes apresentem suas intenções de recurso.
30/07/2024 16:31:41 | Agente de Contratação
Boa tarde, conforme agendado, a partir deste momento daremos reinício a sessão.
29/07/2024
29/07/2024 13:03:23 | Agente de Contratação
Bom dia, inicialmente informo que a Agente de Contratação THALINE FUNKE PICOLI saiu de férias, sendo substituida pelo Agente de Contratação JÉFERSON ENDLER SCHMITT, que lhes subscreve neste momento. Ademais, visando dar continuidade ao processo licitatório, de acordo com o despacho anterior da Agente de Contratação, informo que a sessão será reaberta amanhã, dia 30/07/2024, as 13h30min.
29/07/2024 12:13:30 | Sistema
Atendendo solicitação da Prefeitura, novos prazos recursais serão definidos novamente para o Item 0001.
25/07/2024
25/07/2024 17:08:12 | Agente de Contratação
Tendo em vista que o processo já se encontra em fase adjudicatória, o comando de intenção de recurso não está mais disponível para esta agente de contratação. Sendo assim, abrirei um chamado junto ao Portal de Compras Públicas para possibilitar a abertura do prazo e comunicarei com, no mínimo, 24h de antecedência quando procederei este comando no Portal.
25/07/2024 17:02:12 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor SEATTLE CONSTRUTORA LTDA.
25/07/2024 17:01:55 | Agente de Contratação
Boa tarde, conforme combinado retorno ao Portal para andamento.
24/07/2024
24/07/2024 20:42:45 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/07/2024 14:28:17 | Agente de Contratação
Tendo em vista a necessidade de agilizar a finalização do presente processo, considerando que o prazo para apresentação dos documentos solicitados à empresa SEATTLE CONSTRUTORA LTDA se ENCERRA amanhã (25/07/2024) às 10h50min, informo que o retorno quanto à habilitação da empresa se dará amanhã, 25/07/2024 às 14:00h.
24/07/2024 13:50:40 | Sistema
Motivo: Solicito o envio da PROPOSTA ATUALIZADA, conforme item 8.1 do edital, acompanhada: da Planilha Orçamentária, assinada pelo responsável técnico da empresa; do Detalhamento do Índice global de BDI e Encargos Sociais adotados e do Cronograma Físico-Financeiro. Solicito também o envio do DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO item 7.4 do edital.
24/07/2024 13:50:40 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:50 do dia 25/07/2024.
24/07/2024 13:49:41 | Sistema
Motivo: Solicito a empresa verificar a possibilidade de ofertar um lance mais vantajoso para a Administração.
24/07/2024 13:49:41 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:50 do dia 25/07/2024.
24/07/2024 13:43:58 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante SEATTLE CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 668.000,00.
24/07/2024 13:43:58 | Sistema
O fornecedor ASM CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/07/2024 13:43:58 | Sistema
Motivo: Declaro o fornecedor INABILITADO por deixar de apresentar os documentos solicitados.
24/07/2024 13:43:58 | Sistema
O fornecedor ASM CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
23/07/2024
23/07/2024 15:38:46 | Agente de Contratação
Tendo em vista a necessidade de agilizar a finalização do presente processo e diante do prazo para apresentação dos documentos solicitados à empresa ASM CONSTRUTORA LTDA, informe que após a apresentação, o retorno quanto à habilitação da empresa se dará amanhã, 24/07/2024 às 14:00h.
23/07/2024 13:11:52 | Sistema
Motivo: Solicito o envio da PROPOSTA ATUALIZADA, conforme item 8.1 do edital, acompanhada: da Planilha Orçamentária, assinada pelo responsável técnico da empresa; do Detalhamento do Índice global de BDI e Encargos Sociais adotados e do Cronograma Físico-Financeiro. Solicito também o envio do DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO item 7.4 do edital.
23/07/2024 13:11:52 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:12 do dia 24/07/2024.
23/07/2024 13:06:18 | Sistema
Motivo: Solicito ao licitante para verificar a possibilidade de ofertar um novo lance mais vantajoso para a Administração.
23/07/2024 13:06:18 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:10 do dia 24/07/2024.
23/07/2024 13:03:21 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ASM CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 654.000,00.
23/07/2024 13:03:21 | Sistema
O fornecedor MH CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/07/2024 13:03:21 | Sistema
Motivo: Conforme Súmula 473 do STF em que a Administração Pública tem o poder/dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios, declaro o fornecedor INABILITADO, pois deixar de apresentar o Balanço Patrimonial conforme exigido em edital e apontado em intenção de recurso apresentada pela empresa JURYAMA ENGENHARIA LTDA. Ademais, em análise do setor técnico demandante, o atestado que satisfaz a exigência constante no item 7.4.3, alínea e) do edital, é o atestado registrado sob número 1884387 - CAT, porém este atestado está em nome da empresa C L RODRIGUES FACHINI EIRELI, CNPJ: 13.937.633/0001-72, não comprovando a capacidade técnico operacional da licitante, apenas do profissional.
23/07/2024 13:03:21 | Sistema
O fornecedor MH CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
23/07/2024 12:33:56 | Sistema
Motivo: Conforme julgamento constante em ata anexa.
23/07/2024 12:33:56 | Sistema
Foi revertida a habilitação do fornecedor MH CONSTRUTORA LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
23/07/2024 12:33:16 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/07/2024 12:32:57 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ata_002-04-2024_-_Cobertura_Metálica_SOSUR_-_Julgamento_Recurso.pdf) em 23/07/2024 às 09:32.
23/07/2024 12:13:04 | Agente de Contratação
Procedo com o julgamento da intenção de recurso recebida, através de ata que será anexada ao Portal.
23/07/2024 12:11:55 | Agente de Contratação
Bom dia, conforme combinado retorno ao Portal para os devidos andamentos.
22/07/2024
22/07/2024 11:50:11 | Agente de Contratação
Informo que retornarei ao Portal amanhã (22/07/20243), às 09:00h para os devidos andamentos.
22/07/2024 11:49:24 | Agente de Contratação
Bom dia,
16/07/2024
16/07/2024 18:42:01 | Sistema
O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 19/07/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 24/07/2024 às 23:59.
16/07/2024 18:39:32 | Sistema
(CONT. 1) proxima colocada no certame ASM construtora, conforme, demonstrado na certidao do CREA do RT. Onde consta o resp .tecnico indicado pela MH construtora, Este tambem ser o unico resp tecnico o pela empress ASM construtora, e ambas estao licitantes nesse certame, a existencia de duas ou mais lictantes com o mesmo resp tecnico, quebra o sigilo das propostas e a competitividade.