CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES METÁLICOS E CERCAMENTO DA E.E.E.B. ÉRICO VERÍSSIMO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA...
12/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
gessica marques da silva
Autoridade Competente:
Marcelo Caumo
Apoio:
ELIETE KLEIN, PATRICIA ALVES
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
07/08/2024 às 17:22
Inicio das Propostas
08/08/2024 às 12:00
Limite p/ Impugnações
20/08/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
20/08/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
22/08/2024 às 12:00
Abertura das Propostas
22/08/2024 às 12:01
Documentos
_public_documento_anexosdiveros_2024_Concorrência_Eletrônica_12-2024_-_SEOSP_-_CONSTRUÇÃO_DE_MURO_DE_CONTENÇÃO_20240805031721414.pdf
Tipo: Edital
07/08/2024-14:08:59
_public_documento_projeto_2024_ARQ-01-CONSTRUÇÃO_MURO_-_ESCOLA_ÉRICO_VERÍSSIMO-REV01-_20240418013231927 (1) (1).pdf
Tipo: Edital
07/08/2024-14:14:28
_public_documento_planorcamentaria_2024_ORÇ_MURO_E_GRADIL_EEEB_ÉRICO_VERÍSSIMO_REV02_20240726085553897 (1).pdf
Tipo: Orçamento-base
07/08/2024-14:12:54
_public_documentacao_termoreferencia_2024_TR_-_CONSTRUÇÃO_MURO_-_ESCOLA_ÉRICO_VERÍSSIMO_20240418013425937 (1) (1).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
07/08/2024-14:13:22
_public_documento_memorial_descritivo_2024_MD_-_Muro_de_contenção_e_Gradil_da_escola_Erico_Verissimo_-_REV01_20240418022126095.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
07/08/2024-14:13:54
_public_documento_diversos_2024_BDI_CTC_ASSINADO_20240605094559617 (1) (1).pdf
Tipo: Detalhamento BDI
07/08/2024-14:17:46
ENCARGOS (3).pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
07/08/2024-14:22:14
BDI CC 08 (2).pdf
Tipo: Detalhamento BDI
07/08/2024-14:36:36
CRONOGRAMA ERICO.pdf
Tipo: Cronograma
08/08/2024-08:49:47
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E INSTALAÇÃO D...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 132.154,17
Melhor lance
R$ 102.000,00
Unidade:
UND
05/09/2024
05/09/2024 11:54:06 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por Marcelo Caumo.
05/09/2024 11:54:01 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por Marcelo Caumo.
04/09/2024
04/09/2024 17:13:46 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/09/2024 17:13:22 | Agente de Contratação
Conforme contato com o setor de Engenharia da Prefeitura de Lajeado (Projetista Luiz), o Laudo Técnico com Anotação de Responsabilidade deverá ser apresentado após assinatura do contrato, e será solicitado para a empresa vencedora em momento oportuno.
28/08/2024
28/08/2024 12:39:59 | Agente de Contratação
Suspendo a sessão nesse momento para aguardar o envio dos documentos pela empresa vencedora. Retorno assim do recebimento ou do final do prazo estipulado.
28/08/2024 12:38:04 | Agente de Contratação
Aberto o prazo de 5 dia úteis (até 04/09/2024), conforme item 7.4.3, letra e do Edital, para que a empresa vencedora, CONSTRUTORA NELDA LTDA, encaminhe para o e-mail gessica.marques@lajeado.rs.gov.br, o LAUDO TÉCNICO COM ART E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS, para comprovar a capacidade técnica da empresa fabricante da estrutura pré-fabricada de concreto de atingir os índices satisfatórios de Resistência a compressão, Estanquidade e Acústica.
28/08/2024 12:01:07 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/08/2024 às 09:31.
28/08/2024 12:00:52 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
28/08/2024 12:00:48 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA NELDA LTDA.
28/08/2024 12:00:25 | Agente de Contratação
Bom dia, conforme agendado, retomamos a sessão neste momento.
23/08/2024
23/08/2024 13:36:52 | Agente de Contratação
Retorno para agendar a continuação do certame para o dia 28/08/2024 (quarta-feira), às 9:00 horas.
23/08/2024 13:35:33 | Sistema
Motivo: Documentos anexados.
23/08/2024 13:35:33 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA NELDA LTDA no item 0001.
23/08/2024 13:21:06 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/08/2024 13:20:55 | F. CONSTRUTORA NELDA LTDA
Documentação Item 0001: Documentos Nelda
23/08/2024 12:53:14 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 23/08/2024.
22/08/2024
22/08/2024 14:49:16 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/08/2024 13:06:05 | Agente de Contratação
SUSPENDO a sessão neste momento para aguardo e análise da documentação da licitante. Estarei comunicando a reabertura da sessão com antecedência mínima de 24 horas, conforme prevê o edital.
22/08/2024 13:04:25 | Sistema
Motivo: Abro o prazo de 24 HORAS para que a empresa arrematante, CONSTRUTORA NELDA LTDA, envie a PROPOSTA READEQUADA ao valor do seu último lance, juntamente com a Planilha Orçamentária, Detalhamento do Índice Global de BDI e Encargos Sociais e do Cronograma Físico-Financeiro, nos termos do item 8 do Edital, e também dos Documentos de HABILITAÇÃO, conforme item 7 do Edital.
22/08/2024 13:04:25 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 23/08/2024.
22/08/2024 12:30:09 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/08/2024 às 10:00.
22/08/2024 12:29:51 | Sistema
O prazo de negociação foi encerrado pelo agente de contratação.
22/08/2024 12:29:11 | F. CONSTRUTORA NELDA LTDA
Negociação Item 0001: Este é o nosso valor final.
22/08/2024 12:28:34 | Agente de Contratação
Favor, se manifestar pelo chat para darmos continuidade ao certame.
22/08/2024 12:27:56 | Agente de Contratação
Empresa arrematante, CONSTRUTORA NELDA LTDA - ME, podes ofertar um melhor preço ou esse é seu preço final?
22/08/2024 12:26:57 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 22/08/2024 às 09:56.
22/08/2024 12:26:08 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
22/08/2024 12:26:08 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA NELDA LTDA - ME com lance de R$ 102.000,00.
22/08/2024 12:25:40 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
22/08/2024 12:25:40 | Sistema
A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 22/08/2024 às 09:25:40.
22/08/2024 12:20:39 | Sistema
Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 132.154,17
22/08/2024 12:20:39 | Sistema
Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 22/08/2024 às 09:25:40.
22/08/2024 12:17:30 | Sistema
O item 0001 entrou em tempo aleatório.
22/08/2024 12:02:29 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2024 12:02:29 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
22/08/2024 12:02:16 | Agente de Contratação
Abrirei agora a etapa de lances.
22/08/2024 12:02:02 | Sistema
Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
22/08/2024 12:02:02 | Sistema
Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
22/08/2024 12:02:02 | Sistema
No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
22/08/2024 12:02:02 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/08/2024 12:01:46 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
22/08/2024 12:01:34 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes, darei início a sessão analisando as propostas.
08/08/2024
08/08/2024 11:49:47 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CRONOGRAMA ERICO.pdf) em 08/08/2024 às 08:49.
07/08/2024
07/08/2024 17:36:36 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (BDI CC 08 (2).pdf) em 07/08/2024 às 14:36.
07/08/2024 17:22:51 | Sistema
Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: CONFORME EDITAL.