Contratação, por empreitada global, de empresa especializada para execução da substituição completa do telhado do Ginásio Municipal 20 de Setembro, localizado no Bairro Harmonia, no Município de Ivoti/RS, incluindo todos seus componentes, de acordo...
7/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Samantha Heylmann Giesch
Autoridade Competente:
VALDIR JOSE LUDWIG
Apoio:
Marlise Musskopf Hoch, NATHÁLIA SEEWALD
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
25/11/2025 às 11:31
Inicio das Propostas
25/11/2025 às 12:00
Limite p/ Impugnações
06/01/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
06/01/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
08/01/2026 às 11:55
Abertura das Propostas
08/01/2026 às 12:00
Documentos
Edital e anexos.pdf
Tipo: Edital
25/11/2025-08:31:08
SUBSTITUIÇÃO TELHADO - Sintético com Valor da Mão de Obra e Material.xlsx
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
07/01/2026-09:14:13
telhado ginásio - Cronograma (1).xlsx
Tipo: Cronograma
07/01/2026-09:14:30
DECLARAÇÃO BDI.xls
Tipo: Detalhamento BDI
07/01/2026-09:14:53
DECLARAÇÃO BDI.xls
Tipo: Detalhamento BDI
07/01/2026-09:15:01
Microsoft Word - Parecer para licitaÃão Concorrência 07_2025_JJV - Parecer_para_licitacao_Concorrencia_07_2025_JJV_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
12/01/2026-08:01:05
Microsoft Word - Análise_Ecônomico_Financeira_JULIANO_DINIZ_CAMPOS_CONSTRUCOES - Analise_Economico_Financeira_JULIANO_DINIZ_CAMPOS_CONSTRUCOES_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
15/01/2026-07:42:20
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação, por empreitada global, de empresa especializada para execução da substituição completa ...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 254.160,84
Melhor lance:
R$ 214.000,00
Unidade:
SVÇ
21/01/2026
21/01/2026 13:44:02 | Sistema
O item 0001 foi homologado por ALEXANDRE DOS SANTOS.
21/01/2026 13:43:58 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por ALEXANDRE DOS SANTOS.
21/01/2026 13:19:25 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/01/2026
15/01/2026 11:06:28 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 20/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 23/01/2026 às 23:59.
15/01/2026 10:47:56 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/01/2026 às 08:00.
15/01/2026 10:47:20 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
15/01/2026 10:47:18 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUCOES.
15/01/2026 10:42:20 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Microsoft Word - Análise_Ecônomico_Financeira_JULIANO_DINIZ_CAMPOS_CONSTRUCOES - Analise_Economico_Financeira_JULIANO_DINIZ_CAMPOS_CONSTRUCOES_assinado.pdf) em 15/01/2026 às 07:42.
12/01/2026
12/01/2026 12:57:28 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/01/2026 12:26:16 | Sistema
Motivo: Em atendimento aos itens 5.5 e 5.6 do edital viemos solicitar, no prazo desta diligência, o envio dos documentos de habilitação conforme instrumento convocatório.
12/01/2026 12:26:16 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 11:02:33 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/01/2026 às 08:12.
12/01/2026 11:02:28 | Sistema
O fornecedor JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUCOES teve sua proposta aceita no item 0001.
12/01/2026 11:02:19 | Sistema
Motivo: Empresa já apresentou a documentação solicitada
12/01/2026 11:02:19 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUCOES no item 0001.
12/01/2026 11:01:05 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Microsoft Word - Parecer para licitaÃão Concorrência 07_2025_JJV - Parecer_para_licitacao_Concorrencia_07_2025_JJV_assinado.pdf) em 12/01/2026 às 08:01.
08/01/2026
08/01/2026 19:32:42 | Agente de Contratação
Considerando a necessidade de análise da documentação apresentada estaremos suspendendo a presente sessão e reabriremos amanhã, dia 09.01.2026 as 9 horas
08/01/2026 19:31:27 | Agente de Contratação
Boa tarde.
08/01/2026 19:02:04 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/01/2026 12:37:53 | Sistema
Motivo: Em atendimento ao item 12.2 do edital viemos convocar a empresa vencedora provisória para apresentar, no prazo desta diligência, a proposta readequada ao último lance juntamente com a planilha, Cronograma físico financeira, BDi e Encargos sociais.
08/01/2026 12:37:53 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 12/01/2026.
08/01/2026 12:30:22 | Sistema
O fornecedor SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
08/01/2026 12:28:37 | F. JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUCOES
Negociação Item 0001: Bom dia, este é nosso valor limite.
08/01/2026 12:28:13 | Sistema
Motivo: Bom dia Há possibilidade de redução no valor do último lance?
08/01/2026 12:28:13 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:28 do dia 08/01/2026.
08/01/2026 12:27:19 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUCOES - EPP/SS com lance de R$ 214.000,00.
08/01/2026 12:25:40 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
08/01/2026 12:25:40 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 241.900,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
08/01/2026 12:25:32 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 241.900,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
08/01/2026 12:24:59 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 241.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
08/01/2026 12:24:45 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 241.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
08/01/2026 12:01:58 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/01/2026 12:01:58 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
08/01/2026 12:01:50 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 30,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
08/01/2026 12:01:50 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
08/01/2026 12:01:50 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
08/01/2026 12:01:17 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
07/01/2026
07/01/2026 12:15:01 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECLARAÇÃO BDI.xls) em 07/01/2026 às 09:15.
07/01/2026 12:14:53 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECLARAÇÃO BDI.xls) em 07/01/2026 às 09:14.
07/01/2026 12:14:30 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (telhado ginásio - Cronograma (1).xlsx) em 07/01/2026 às 09:14.
07/01/2026 12:14:13 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (SUBSTITUIÇÃO TELHADO - Sintético com Valor da Mão de Obra e Material.xlsx) em 07/01/2026 às 09:14.