CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA – TIPO B (CRECHÃO).
005/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Veridiana Velasque Ferner
Autoridade Competente:
LEONARDO DICSON SANCHEZ BETIN
Apoio:
PARAGUASSU MARENGO
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
01/10/2024 às 15:09
Inicio das Propostas
08/10/2024 às 10:59
Limite p/ Impugnações
08/11/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
08/11/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
12/11/2024 às 10:59
Abertura das Propostas
12/11/2024 às 11:00
Documentos
EDITAL E ANEXOS I, II, III, IV, V, VI E VII DA CC 005-2024.pdf
Tipo: Edital
26/08/2024-10:59:52
ANEXO VIII - PLANTAS.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2024-11:01:39
Solicitação de exclusão de edital Prefeitura Municipal de Itaqui.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2024-11:15:35
Esclarecimentos - EDITAL.pdf
Tipo: Documento Anexo
24/09/2024-11:22:47
Julgamento da Impugnação - PA 9523 - JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO.pdf
Tipo: Documento Anexo
25/09/2024-16:48:51
ESCLARECIMENTOS PLANILHAS CC 005-2024.pdf
Tipo: Outros documentos
26/09/2024-07:46:18
05 - RESUMO ORÇAMENTO.xlsx
Tipo: Outros documentos
26/09/2024-07:46:31
06 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.xlsx
Tipo: Outros documentos
26/09/2024-07:46:43
07 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.xlsx
Tipo: Outros documentos
26/09/2024-07:46:54
08 - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO.xlsx
Tipo: Outros documentos
26/09/2024-07:47:07
09 - COMPOSIÇÃO BDI.xlsx
Tipo: Outros documentos
26/09/2024-07:47:23
ESCLARECIMENTO MEDIÇÕES CRECHÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
26/09/2024-09:33:13
RETIFICAÇÃO DO EDITAL E ANEXOS RETIFICADOS VI E VII.pdf
Tipo: Aviso de alteração do Edital/Errata
01/10/2024-12:04:41
Esclarecimentos - RETIFICAÇÃO DO EDITAL E ANEXOS RETIFICADOS VI E VII.pdf
Tipo: Documento Anexo
01/10/2024-17:00:40
SEGUNDO ESCLARECIMENTO PLANILHAS CRECHÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
02/10/2024-11:53:48
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXCEL.xlsx
Tipo: Outros documentos
02/10/2024-11:54:15
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EXCEL.xlsx
Tipo: Outros documentos
02/10/2024-11:54:30
Esclarecimentos - RETIFICAÇÃO DO EDITAL E ANEXOS RETIFICADOS VI E VII.pdf
Tipo: Documento Anexo
02/10/2024-14:13:47
Retificação Dotação-Recurso Orçamentário CC 005-2024.pdf
Tipo: Aviso de alteração do Edital/Errata
03/10/2024-12:52:42
PRIMEIRA ANÁLISE PLANILHAS.pdf
Tipo: Outros documentos
21/11/2024-07:30:41
SEGUNDA ANÁLISE PLANILHAS.pdf
Tipo: Outros documentos
27/11/2024-07:38:23
ANÁLISE TÉCNICO OPERACIONAL E TÉCNICO PROFISSIONAL DA EMPRESA JC CONSTRUTORA.pdf
Tipo: Outros documentos
18/12/2024-07:53:50
PRIMEIRA ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL.pdf
Tipo: Outros documentos
18/12/2024-07:54:21
SEGUNDA ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL.pdf
Tipo: Outros documentos
20/12/2024-07:30:18
ATUALIZAÇÃO FGTS JC CONSTRUTORA.pdf
Tipo: Outros documentos
20/12/2024-07:30:38
SEGURO-GARANTIA.pdf
Tipo: Outros documentos
23/12/2024-10:12:42
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Execução de projeto da obra de Conclusão da Creche Pró Infância – TIPO B (CRECHÃO), conforme Termo d...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 2.049.201,86
Melhor lance
R$ 1.868.000,00
Unidade:
SVÇ
23/12/2024
23/12/2024 13:12:42 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (SEGURO-GARANTIA.pdf) em 23/12/2024 às 10:12.
20/12/2024
20/12/2024 10:56:53 | Sistema
O item 0001 foi homologado por LEONARDO DICSON SANCHEZ BETIN.
20/12/2024 10:56:47 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por LEONARDO DICSON SANCHEZ BETIN.
20/12/2024 10:55:48 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/12/2024 10:32:35 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/12/2024 às 07:42.
20/12/2024 10:32:26 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
20/12/2024 10:32:21 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor JC CONSTRUTORA LTDA.
20/12/2024 10:30:38 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATUALIZAÇÃO FGTS JC CONSTRUTORA.pdf) em 20/12/2024 às 07:30.
20/12/2024 10:30:18 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (SEGUNDA ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL.pdf) em 20/12/2024 às 07:30.
19/12/2024
19/12/2024 13:56:53 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, informo que amanhã, 20/12/2024, às 07:30 será postada a análise do Setor de Contabilidade e daremos a continuidade a sessão.
18/12/2024
18/12/2024 15:32:06 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, informo que o processo será encaminhado novamente para o Setor Contábil para análise do Balanço Patrimonial, assim que obtivermos o retorno estaremos postando aqui no portal a análise.
18/12/2024 11:59:32 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/12/2024 11:00:17 | Sistema
Motivo: Solicito que seja atendida a diligência apontada pelo Departamento de Contabilidade, anexada no Portal, e seja providenciada as assinaturas no Balanço Patrimonial para fins de análise do mesmo.
18/12/2024 11:00:17 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 18/12/2024.
18/12/2024 10:54:21 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PRIMEIRA ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL.pdf) em 18/12/2024 às 07:54.
18/12/2024 10:53:50 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANÁLISE TÉCNICO OPERACIONAL E TÉCNICO PROFISSIONAL DA EMPRESA JC CONSTRUTORA.pdf) em 18/12/2024 às 07:53.
17/12/2024
17/12/2024 15:01:34 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, informo que amanhã, 18/12/2024, às 08:00 será postada a análise do Setor de Engenharia e Contabilidade e daremos a continuidade a sessão.
27/11/2024
27/11/2024 14:25:29 | Agente de Contratação
Prezados, informo que o Balanço Patrimonial será encaminhado para análise do Setor Contábil e os Atestados de Capacidade Técnica para análise do Setor de Engenharia, assim que obtivermos o retorno, estaremos proferindo o julgamento da habilitação da empresa..
27/11/2024 12:46:19 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/11/2024 12:29:24 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/11/2024 10:41:26 | Sistema
Motivo: Diligencio para que anexe os Documentos de Habilitação, referente aos itens arrematados (conforme Proposta anexada), elencados no item 5 do edital, inclusive as Declarações do Anexo IV.
27/11/2024 10:41:26 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 07:41 do dia 28/11/2024.
27/11/2024 10:38:23 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (SEGUNDA ANÁLISE PLANILHAS.pdf) em 27/11/2024 às 07:38.
26/11/2024
26/11/2024 15:01:42 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, informo que AMANHÃ, 27/11/2024, às 07:30 será postada a análise do Setor de Engenharia e daremos a continuidade a sessão.
21/11/2024
21/11/2024 16:01:49 | Agente de Contratação
Senhor licitante, informo que vossas planilhas serão submetidas a nova análise do setor de engenharia, assim que obtivermos retorno estaremos postanto aqui no portal a análise.
21/11/2024 13:05:29 | F. JC CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Bom dia, foi ajustada a planilha de orçamento global da empresa JC CONSTRUTORA LTDA conforme solicitado, pedimos para que qualquer nova alteração nos comuniquem o mais breve possível para que possamos ajustar corretamente, mas acredito que desta vez esteja tudo certo, sem alterações de valores de 1 centavo
21/11/2024 13:00:12 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/11/2024 10:39:14 | F. JC CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Bom dia, consegue nos informar qual seriam as correções na planilha orçamentaria global da empresa JC CONSTRUTORA LTDA
21/11/2024 10:34:36 | Sistema
Motivo: Tendo em vista o parecer do Setor de engenharia, anexado no sistema, diligencio para que a empresa efetue as correções na planilha orçamentária global, no prazo estipulado no item 3.3 do edital.
21/11/2024 10:34:36 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:34 do dia 21/11/2024.
21/11/2024 10:30:41 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PRIMEIRA ANÁLISE PLANILHAS.pdf) em 21/11/2024 às 07:30.
19/11/2024
19/11/2024 11:10:08 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, informo que quinta-feira, 21/11/2024, às 07:30 será postada a análise do Setor de Engenharia e daremos a continuidade a sessão, fiquem atentos a possíveis diligências.
12/11/2024
12/11/2024 16:45:29 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/11/2024 15:13:27 | Sistema
Motivo: Diligencio para que a Proposta seja readequada conforme Anexo II, devido as declarações que estão contidas nesse anexo.
12/11/2024 15:13:27 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:13 do dia 12/11/2024.
12/11/2024 14:55:03 | Agente de Contratação
Senhor licitante, informo que vossas planilhas serão submetidas a análise do setor de engenharia, assim que obtivermos retorno estaremos postanto aqui no portal a análise.
12/11/2024 14:43:08 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/11/2024 11:45:36 | Sistema
Motivo: Solicito proposta readequada aos itens arrematados, Anexo II, acompanhada das Planilhas Orçamentária e BDI (Anexo VI) e Cronograma Físico Financeiro (Anexo VII), no prazo estipulado no item 3.3. do edital em conformidade com item 11.2.
12/11/2024 11:45:36 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 12/11/2024.
12/11/2024 11:34:24 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/11/2024 às 08:44.
12/11/2024 11:22:26 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 12/11/2024 às 08:32.
12/11/2024 11:21:30 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
12/11/2024 11:21:30 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante JC CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 1.868.000,00.
12/11/2024 11:20:28 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
12/11/2024 11:02:01 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/11/2024 11:02:01 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
12/11/2024 11:01:55 | Agente de Contratação
Bom dia Senhores Licitantes, vamos dar inicio aos lances!
12/11/2024 11:01:46 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
12/11/2024 11:01:46 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/11/2024 11:01:46 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto