Processo Finalizado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO À RECUPERAÇÃO DE 205,53KM DE ESTRADAS VICINAIS EM PROJETOS DE ASSENTAMENTOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA/RS ATRAVÉS DO CONVÊNIO 969982/2024 FIRMADO COM O INSTITUTO...

3/2025

Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

Jessica Vivian Seghetto Oruoski

Autoridade Competente:

Fernando Campani

Apoio:

Origem dos Recursos:

Outros

Modo de Disputa do Lote:

Por Valor Global

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

22/07/2025 às 12:55

Inicio das Propostas

22/07/2025 às 16:00

Limite p/ Impugnações

26/08/2025 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

26/08/2025 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

28/08/2025 às 11:00

Abertura das Propostas

28/08/2025 às 12:00

Documentos

EDITAL RECUPERAýýO ESTRADAS VICINAIS(1).pdf

Tipo: Edital

21/07/2025-15:57

5 - ESTRADAS VICINAIS DE ALIMENTAÇÃO.xlsx

Tipo: Edital

05/08/2025-16:44:01

Termo de Referência Anexo I.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

22/07/2025-09:51:18

Estudo Técnico Preliminar.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-09:52:49

Projeto_Basico_de_Estradas_Vicinais.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

22/07/2025-10:23:01

Especificacoes_Tecnicas_-_Pontes_de_Madeira.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-10:26:30

Especificacoes_Tecnicas.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-10:26:46

ART.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-10:27:28

_Projeto_Seções de Estradas.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-10:27:57

_Projeto_Pontilhão de Madeira.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-10:28:21

_Projeto_Ponte Mista Pedra Argam. 02.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-10:28:47

_Projeto_Ponte Mista Pedra Argam. 01.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-10:30:19

_Projeto_Ponte de Madeira 02.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-10:30:44

_Projeto_Ponte de Madeira 01.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-10:31:09

_Projeto_Bueiros em Concreto.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-10:31:30

_Modelo_Placa de Sinalização de Pontes.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-10:32:10

_Modelo_Placa de Obras (Editar com dados do projeto).pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-10:32:44

Cronograma_Abrindo_Fronteiras.pdf

Tipo: Cronograma

22/07/2025-10:40:07

Encargos Sociais.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

22/07/2025-10:44:31

LDI.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:31:55

LDI_Eng._Cons..pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:32:22

Nota_de_Servico.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:32:42

Planilha_de_Campo.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:33:05

Planilha_Orcamentaria.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:34:00

Planilha_Orçamentária_Município.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:34:23

Prancha_-_Abrindo_Fronteira.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:34:51

Cronograma jaguarao.pdf

Tipo: Cronograma

22/07/2025-13:35:20

Encargos Sociais.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

22/07/2025-13:35:45

LDI.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:36:01

LDI_Eng._Cons..pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:36:13

Nota_de_Servico.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:36:28

Planilha_de_Campo.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:36:44

Planilha_Orcamentaria.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:37:01

Planilha_Orçamentária_Município.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

22/07/2025-13:37:39

Prancha_-_Jaguarao.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:37:55

Cronograma nova união Ie II missoes conq arvoredo.pdf

Tipo: Cronograma

22/07/2025-13:39:45

Encargos Sociais.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

22/07/2025-13:40:03

LDI.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:40:19

LDI_Eng._Cons..pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:40:36

Nota_de_Servico.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:40:55

Planilha_de_Campo.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:41:25

Planilha_Orcamentaria.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:42:04

Planilha_Orçamentária_Município.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

22/07/2025-13:42:18

Cronograma sto antonio.pdf

Tipo: Cronograma

22/07/2025-13:42:45

Encargos Sociais.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

22/07/2025-13:43:09

LDI.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:43:26

LDI_Eng._Cons..pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:44:23

Nota_de_Servico.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:44:41

Planilha_de_Campo.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:44:55

Planilha_Orcamentaria.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:45:08

Planilha_Orçamentária_Município.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

22/07/2025-13:45:24

Prancha_-_Santo_Antonio.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:45:41

Cronograma capivara, estancinha, nova quer, banha.pdf

Tipo: Cronograma

22/07/2025-13:46:39

Encargos Sociais.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

22/07/2025-13:47:01

LDI.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:48:33

LDI_Eng._Cons..pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:48:50

Nota_de_Servico.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:49:19

Planilha_de_Campo.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:50:06

Planilha_Orcamentaria.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:50:24

Planilha_Orçamentária_Município.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

22/07/2025-13:50:47

Cronograma tapete verde conq fronteira boa amiz st.pdf

Tipo: Cronograma

22/07/2025-13:51:52

Encargos Sociais.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

22/07/2025-13:52:17

LDI.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:52:34

LDI_Eng._Cons..pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:52:45

Nota_de_Servico.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:52:59

Planilha_de_Campo.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:53:15

Planilha_Orcamentaria.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-13:53:33

Planilha_Orçamentária_Município.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

22/07/2025-13:53:44

Cronograma estanc d samuel estan.pdf

Tipo: Cronograma

22/07/2025-14:02:42

ENCARG_1.PDF

Tipo: Detalhamento encargos sociais

22/07/2025-14:03:04

LDI.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-14:03:34

LDI_Eng._Cons..pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-14:03:54

Nota_de_Servico.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-14:04:08

PLANILHA DE CAMPO.PDF

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-14:04:25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MUNICÍPIO.PDF

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

22/07/2025-14:04:49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.PDF

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-14:05:21

Cronograma sta luciana che guevara unidos vence.pdf

Tipo: Cronograma

22/07/2025-15:14:17

Encargos Sociais.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

22/07/2025-15:14:49

LDI.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-15:15:40

LDI_Eng._Cons..pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-15:15:56

Nota_de_Servico.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-15:16:23

Planilha_de_Campo.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-15:16:40

Planilha_Orcamentaria.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-15:17:08

Planilha_Orçamentária_Município.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

22/07/2025-15:17:37

Planilha_Orçamentária_Município.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

22/07/2025-15:21:10

Cronograma estradas alimentadoras.pdf

Tipo: Cronograma

22/07/2025-15:22:30

Encargos Sociais.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

22/07/2025-15:22:43

LDI.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-15:22:56

LDI_Eng._Cons..pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-15:23:08

Nota_de_Servico.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-15:23:22

Planilha_de_Campo.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-15:23:36

Planilha_de_Campo.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-15:23:43

Planilha_Orcamentaria.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-15:23:59

Planilha_Orçamentária_Município.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

22/07/2025-15:24:12

Prancha_Vicinais_padrao_alimentacao_-_Vias_de_acesso.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-15:24:25

1 Ponte_Memorial Descritivo.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-15:26:04

2 Ponte_Planilha de BDI.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

22/07/2025-15:26:18

3 Ponte_Planilha Orçamentária (1).pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

22/07/2025-15:26:38

4 Ponte_Cronograma Físico-Financeiro.pdf

Tipo: Cronograma

22/07/2025-15:27:03

5 Ponte_ART 13554662.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-15:27:19

6 Ponte_Projeto Estrutural.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2025-15:27:36

7 Ponte_Planilha de Cálculo e Quantitativos.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

22/07/2025-15:27:52

9 Ponte_Encargos Sociais.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

22/07/2025-15:28:28

8 Ponte_Laudo Técnico.pdf

Tipo: Outros documentos

23/07/2025-11:23:26

Julgamento da Impugnação - DECISAO DA IMPUGNAÇÃO ESCANEADA.pdf

Tipo: Documento Anexo

30/07/2025-14:42:58

1 - ABRINDO FRONTEIRAS.xlsx

Tipo: Outros documentos

05/08/2025-16:42:45

2 - CONQUISTA DA CAPIVARA_ESTANCINHA II.xlsx

Tipo: Outros documentos

05/08/2025-16:43:00

3 - CONQUISTA DO FUTURO.xlsx

Tipo: Outros documentos

05/08/2025-16:43:16

4 - ESTÂNCIA DO SAMUEL.xlsx

Tipo: Outros documentos

05/08/2025-16:43:46

6 - JAGUARÃO.xlsx

Tipo: Outros documentos

05/08/2025-16:44:19

6 - JAGUARÃO.xlsx

Tipo: Outros documentos

05/08/2025-16:44:42

7 - NOVA GERAÇÃO.xlsx

Tipo: Outros documentos

05/08/2025-16:45:03

8 - SANTO ANTÔNIO.xlsx

Tipo: Outros documentos

05/08/2025-16:45:25

9 - TAPETE VERDE.xlsx

Tipo: Outros documentos

05/08/2025-16:45:43

5 - ESTRADAS VICINAIS DE ALIMENTAÇÃO.xlsx

Tipo: Outros documentos

05/08/2025-16:46:15

Homologacao ASSINADA (1).pdf

Tipo: Outros documentos

11/12/2025-10:28:45

Homologacao ASSINADA (1).pdf

Tipo: Outros documentos

11/12/2025-10:36:05

1 PUBLICAÇÃO DOE.pdf

Tipo: Outros documentos

11/12/2025-10:48:39

1 PUBLICAÇÃO DOU.pdf

Tipo: Outros documentos

11/12/2025-10:49:08

1 PUBLICAÇÃO ZERO HORA.pdf

Tipo: Outros documentos

11/12/2025-10:49:34

HOMOLOGAÇÃO DOU.pdf

Tipo: Outros documentos

12/12/2025-16:33:20

HOMOLOGAÇÃO DOE.pdf

Tipo: Outros documentos

12/12/2025-16:33:40

Pedidos de Impugnação

Tipo: Relatorio

Pedidos de Impugnação - impugnacao .pdf

Tipo: Documento Anexo

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Propostas Readequadas

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Recurso lote 0002 - ROTA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Tipo: Documento Anexo

Recurso lote 0003 - ROTA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Tipo: Documento Anexo

Recurso lote 0004 - ROTA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Tipo: Documento Anexo

Recurso lote 0005 - ROTA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Tipo: Documento Anexo

Recurso lote 0006 - ROTA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Tipo: Documento Anexo

Recurso lote 0001 - DANIEL PICHLER TRANSPORTES

Tipo: Documento Anexo

Recurso lote 0004 - DANIEL PICHLER TRANSPORTES

Tipo: Documento Anexo

Recurso lote 0003 - DANIEL PICHLER TRANSPORTES

Tipo: Documento Anexo

Contrarrazão do lote 0001 - LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

Tipo: Documento Anexo

Contrarrazão do lote 0002 - LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

Tipo: Documento Anexo

Contrarrazão do lote 0003 - LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

Tipo: Documento Anexo

Contrarrazão do lote 0004 - LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

Tipo: Documento Anexo

Contrarrazão do lote 0005 - LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

Tipo: Documento Anexo

Contrarrazão do lote 0006 - LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do lote 0001

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do lote 0002

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do lote 0003

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do lote 0003

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do lote 0004

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do lote 0004

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do lote 0005

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do lote 0006

Tipo: Documento Anexo

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Lotes

7 registros

Lote 1 - ABRINDO FRONTEIRAS, JAGUARÃO, SANTO ANTÔNIO, NOVA GERAÇÃO, N

Lote 2 - CONQ DA CAPIVARA, CAPIVARA II, ESTANCINHA II, NOVA QUERENCIA

Lote 3 - TAPETE VERDE, CONQ DA FRONT, BOA AMIZADE, SANTA ELMIRA

Lote 4 - EST. SAMUEL, ESTANCINHA I, CAPIVARA A, MEIA AGUA E NASCE UMA

Lote 5 - CONQ DO FUTURO, UNIDOS VENCEREMOS, SANTA LUCIANA E CHÊ GUEVA

Lote 6 - ESTRADAS VICINAIS DE ALIMENTAÇÃO

Lote 7 - RECUPERAÇÃO DE PONTE - P.A. SANTA ELMIRA

Andamento do processo

12/12/2025

12/12/2025 19:33:40 | Sistema

O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (HOMOLOGAÇÃO DOE.pdf) em 12/12/2025 às 16:33.

12/12/2025 19:33:20 | Sistema

O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (HOMOLOGAÇÃO DOU.pdf) em 12/12/2025 às 16:33.

11/12/2025

11/12/2025 13:49:34 | Sistema

O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (1 PUBLICAÇÃO ZERO HORA.pdf) em 11/12/2025 às 10:49.

11/12/2025 13:49:08 | Sistema

O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (1 PUBLICAÇÃO DOU.pdf) em 11/12/2025 às 10:49.

11/12/2025 13:48:39 | Sistema

O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (1 PUBLICAÇÃO DOE.pdf) em 11/12/2025 às 10:48.

11/12/2025 13:36:05 | Sistema

O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Homologacao ASSINADA (1).pdf) em 11/12/2025 às 10:36.

11/12/2025 13:28:45 | Sistema

O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Homologacao ASSINADA (1).pdf) em 11/12/2025 às 10:28.

07/11/2025

07/11/2025 17:36:49 | Sistema

O Lote 0007 foi homologado por Fernando Campani.

07/11/2025 17:36:49 | Sistema

O Lote 0006 foi homologado por Fernando Campani.

07/11/2025 17:36:49 | Sistema

O Lote 0005 foi homologado por Fernando Campani.

07/11/2025 17:36:49 | Sistema

O Lote 0004 foi homologado por Fernando Campani.

07/11/2025 17:36:49 | Sistema

O Lote 0003 foi homologado por Fernando Campani.

07/11/2025 17:36:49 | Sistema

O Lote 0002 foi homologado por Fernando Campani.

07/11/2025 17:36:49 | Sistema

O Lote 0001 foi homologado por Fernando Campani.

07/11/2025 17:36:28 | Sistema

O Lote 0007 foi adjudicado por Fernando Campani.

07/11/2025 17:36:28 | Sistema

O Lote 0006 foi adjudicado por Fernando Campani.

07/11/2025 17:36:28 | Sistema

O Lote 0005 foi adjudicado por Fernando Campani.

07/11/2025 17:36:28 | Sistema

O Lote 0004 foi adjudicado por Fernando Campani.

07/11/2025 17:36:28 | Sistema

O Lote 0003 foi adjudicado por Fernando Campani.

07/11/2025 17:36:28 | Sistema

O Lote 0002 foi adjudicado por Fernando Campani.

07/11/2025 17:36:28 | Sistema

O Lote 0001 foi adjudicado por Fernando Campani.

07/11/2025 17:11:36 | Sistema

A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

07/11/2025 17:09:39 | Sistema

Justificativa: Em anexo.

07/11/2025 17:09:39 | Sistema

Fernando Campani decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por ROTA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.

07/11/2025 17:04:36 | Sistema

Justificativa: Em anexo.

07/11/2025 17:04:36 | Sistema

Fernando Campani decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por ROTA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.

07/11/2025 17:01:55 | Sistema

Justificativa: Em anexo.

07/11/2025 17:01:55 | Sistema

Fernando Campani decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por ROTA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.

07/11/2025 17:00:42 | Sistema

Justificativa: Em anexo.

07/11/2025 17:00:42 | Sistema

Fernando Campani decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por DANIEL PICHLER TRANSPORTES, conforme justificativa registrada no sistema.

07/11/2025 16:58:31 | Sistema

Justificativa: Em anexo.

07/11/2025 16:58:31 | Sistema

Fernando Campani decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por ROTA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.

07/11/2025 16:58:07 | Sistema

Justificativa: Em anexo.

07/11/2025 16:58:07 | Sistema

Fernando Campani decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por DANIEL PICHLER TRANSPORTES, conforme justificativa registrada no sistema.

07/11/2025 16:56:52 | Sistema

Justificativa: Em anexo.

07/11/2025 16:56:52 | Sistema

Fernando Campani decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por ROTA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.

07/11/2025 16:55:39 | Sistema

Justificativa: Em anexo.

07/11/2025 16:55:39 | Sistema

Fernando Campani decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por DANIEL PICHLER TRANSPORTES, conforme justificativa registrada no sistema.

07/11/2025 16:44:14 | Sistema

Os recursos do lote 0006 foram encaminhados para julgamento.

07/11/2025 16:44:10 | Sistema

Os recursos do lote 0005 foram encaminhados para julgamento.

07/11/2025 16:44:04 | Sistema

Os recursos do lote 0004 foram encaminhados para julgamento.

07/11/2025 16:44:00 | Sistema

Os recursos do lote 0003 foram encaminhados para julgamento.