CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF ESPIRITO SANTO. A REFERIDA AMPLIAÇÃO APRESENTA UMA ÁREA DE 285 M², QUE SOMADOS AOS 663,70 M² EXISTENTES TOTALIZARÃO 948 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA.
9/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
André Rogério Cabral Reinhold
Autoridade Competente:
Jones Jehn da Cunha
Apoio:
Caciane Zanuzo Somavila, Fabiane Hubner Altmann
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
19/04/2024 às 14:50
Inicio das Propostas
22/04/2024 às 12:00
Limite p/ Impugnações
23/05/2024 às 12:00
Limite p/ Esclarecimentos
23/05/2024 às 12:00
Limite p/ Recebimento das Propostas
28/05/2024 às 12:00
Abertura das Propostas
28/05/2024 às 12:01
Documentos
EDITAL20249.pdf
Tipo: Edital
19/04/2024-11:41
0924 CP - Cronograma físico financeiro.pdf
Tipo: Cronograma
19/04/2024-11:47:30
0924 CP - BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
19/04/2024-11:47:42
ENCARGOS_SOCIAIS_A_PARTIR_DE_NOVEMBRO_2019.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
19/04/2024-11:47:54
0924 CP - Planilha Orçamentária.pdf
Tipo: Orçamento-base
19/04/2024-11:48:11
0924 CP - Memorial Descritivo.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
19/04/2024-11:48:26
0924 CP Execução de obra de reforma e ampliação de quadra poliesportiva coberta da EMEF Espírito Santo.rar
Tipo: Outros documentos
19/04/2024-11:50:24
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - VIER ENGENHARIA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Total Geral dos Itens
11/06/2024
11/06/2024 14:04:00 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por Jones Jehn da Cunha.
11/06/2024 14:03:41 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por Jones Jehn da Cunha.
11/06/2024 12:51:34 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/06/2024 12:25:52 | Sistema
Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
03/06/2024
03/06/2024 04:01:56 | Sistema
O fornecedor VIER ENGENHARIA LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
29/05/2024
29/05/2024 13:23:31 | Agente de Contratação
O edital em seu item 5.6 c) é claro, indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da presente licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
29/05/2024 13:18:41 | Agente de Contratação
Dessa forma, é necessário que a empresa concorrente comprove suas alegações por meio de recurso, sob pena de sanção conforme a legislação.
29/05/2024 13:16:08 | Agente de Contratação
Em relação às alegações da empresa concorrente, informamos que, conforme a legislação vigente, toda a documentação solicitada em edital foi devidamente apresentada e avaliada pela equipe técnica. Restando assim a habilitação da empresa melhor classificada.
29/05/2024 13:11:04 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 03/06/2024 às 09:00, com limite de contrarrazão para 07/06/2024 às 09:00.
29/05/2024 13:10:13 | Sistema
Intenção: Solicitamos Atenção ao cumprimento dos seguintes itens do edital. 5.6 - Verificar se o profissional e a empresa estão habilitados tecnicamente para execução da obra. Pois é solicitado comprovação técnico-profissional e técnico-operacional. 5.6 c) A empresa vencedora deve apresentar a equipe técnica que estará executando a obra, bem como engenheiro residente conforme previsto em orçamento. E não apenas a apresentação do responsável técnico. Também deve apresentar os e-social, comprovando que possuí funcionários com vinculo via CLT para execução da obra. Observar também o número suficiente e funções. Visto que precisa executar estrutura metálica, então deve ter registrado no mínimo um soldador. Como o edital prevê a comprovação técnico-operacional. Esses itens devem ser avaliados.
29/05/2024 13:10:13 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
29/05/2024 12:22:52 | Sistema
O fornecedor VIER ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
29/05/2024 12:10:05 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/05/2024 às 09:30.
29/05/2024 12:09:53 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
29/05/2024 12:09:49 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor BOA FE CONSTRUCOES LTDA.
29/05/2024 12:09:44 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
28/05/2024
28/05/2024 18:04:45 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
28/05/2024 17:00:31 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/05/2024 às 16:00.
28/05/2024 13:55:39 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
28/05/2024 13:46:03 | Sistema
Motivo: Encerrada a fase de julgamento das propostas, o licitante vencedor deverá apresentar os documentos de habilitação através de sistema eletrônico.
28/05/2024 13:46:03 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 28/05/2024.
28/05/2024 13:45:06 | Agente de Contratação
Encerrada a sessão de negociação, será verificada a documentação dos fornecedores vencedores. As informações quanto à classificação e habilitação serão indicadas diretamente no portal.
28/05/2024 13:27:05 | F. BOA FE CONSTRUCOES LTDA
Negociação Item 0001: bom dia, não temos intenção de baixar o valor. Nossa proposta é de R$ 541.867,10
28/05/2024 13:22:52 | Sistema
Motivo: Em prol da consecução do melhor preço.
28/05/2024 13:22:52 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:42 do dia 28/05/2024.
28/05/2024 13:22:30 | Agente de Contratação
Finalizada a intenção de recursos, será aberta a negociação dos itens com os participantes vencedores.
28/05/2024 13:11:18 | Sistema
O prazo limite para intenção de recursos para o lote 0001 foi encerrado devido ao declínio de todos os interessados.
28/05/2024 13:11:18 | Sistema
O fornecedor VIER ENGENHARIA LTDA - ME declinou o direito de intenção de recurso para o lote 0001.
28/05/2024 13:10:40 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/05/2024 às 10:20.
28/05/2024 13:10:27 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante BOA FE CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 541.867,10.
28/05/2024 13:10:19 | Agente de Contratação
Encerrada a sessão de lances, declarado os arrematantes será aberto o prazo para a intenção de recursos quanto as propostas.
28/05/2024 13:09:48 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
28/05/2024 12:30:10 | Agente de Contratação
Mais uma vez, lembro a todos que o licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame. NÃO será aceito qualquer pedido de desistência e ou desclassificação de proposta e/ou lance após o encerramento da etapa competitiva.
28/05/2024 12:08:05 | Agente de Contratação
Lembro a todos que o licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame. NÃO será aceito qualquer pedido de desistência e ou desclassificação de proposta e/ou lance após o encerramento da etapa competitiva.
28/05/2024 12:04:22 | Agente de Contratação
Informo-vos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item, ou seja, o licitante que estiver classificado em 3º lugar ou acima pode ofertar uma melhor proposta que o 2º classificado. O sistema registrará essa oferta para efeito de ordenamento das propostas. Se o 1º colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.
28/05/2024 12:04:12 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2024 12:04:12 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/05/2024 12:03:54 | Agente de Contratação
Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
28/05/2024 12:03:46 | Agente de Contratação
A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
28/05/2024 12:03:38 | Agente de Contratação
Lembro a todos que a etapa competitiva durará 10(dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/05/2024 12:03:34 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 10 do edital.
28/05/2024 12:02:22 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
28/05/2024 12:02:22 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
28/05/2024 12:02:22 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/05/2024 12:02:21 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/05/2024 12:02:04 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
28/05/2024 12:01:48 | Agente de Contratação
Bom dia, Senhores licitantes. Estou iniciando os procedimentos relativos a esta Concorrência Eletrônica. Analisarei as propostas, em seguida daremos início à sessão de lances.
19/04/2024
19/04/2024 14:50:38 | Sistema
(CONT. 1) ao desenvolvimento regional: A inclusão de micro e pequenas empresas em obras de grande vulto pode contribuir para o desenvolvimento regional, fortalecendo a economia local e gerando empregos diretos e indiretos. Cumprimento da legislação: A Lei Complementar 123/2006 estabelece a obrigatoriedade de aplicação do tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas em processos licitatórios, inclusive em obras públicas, garantindo o cumprimento da legislação vigente. Dessa forma, ao aplicar a Lei Complementar 123/2006 em obras de grande vulto, não apenas se promove a inclusão e o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, mas também se fortalece princípios como eficiência, inovação e distribuição equitativa de recursos..
19/04/2024 14:50:38 | Sistema
Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: A Lei Complementar 123/2006, também conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, estabelece um tratamento diferenciado e favorecido para esses tipos de negócios, visando promover o desenvolvimento econômico e social, além de incentivar a geração de emprego e renda. No entanto, quando se trata de obras de grande vulto, há nuances a considerar. Estímulo à participação: Incluir micro e pequenas empresas em obras de grande vulto pode estimular a competição, promovendo eficiência e redução de custos. Descentralização e distribuição de recursos: Ao permitir a participação de pequenos negócios, há uma distribuição mais equitativa dos recursos públicos, evitando a concentração em grandes empreiteiras. Inovação e diversidade: Empresas menores podem trazer inovação e criatividade para o projeto, oferecendo soluções diferenciadas e adaptadas às necessidades específicas da obra. Fomento... (CONTINUA)