Processo Finalizado

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para execução da obra de cobertura da Quadra da EMEF Itororó, no município de Guaíba/RS, conforme condições, quantidades e exigências...

14/2025
Prefeitura Municipal de Guaíba
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

Fernanda Kubiak

Autoridade Competente:

Marcelo Maranata Soares Reinaldo

Apoio:

Ademir Santana da Silva, Cátia Cilene Oliveira Salati, Cristina Monmany Sebastiany, Divino McGiver dos Santos Silveira, Henrique Gonçalves Beck, Nathália de Carvalho Nobre, Patricia Velho de Souza, Tiago Dablo Correa

Origem dos Recursos:

Próprio

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

30/05/2025 às 13:38

Inicio das Propostas

30/05/2025 às 17:00

Limite p/ Impugnações

14/06/2025 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

14/06/2025 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

18/06/2025 às 12:50

Abertura das Propostas

18/06/2025 às 13:00

Documentos

EDITAL E ANEXOS - CONCORRENCIA Nº 014-2025 - assinado.pdf

Tipo: Edital

30/05/2025-10:24:57

1_PROJ_QUADRA_ITORORO_01_08_assinado.pdf

Tipo: Edital

30/05/2025-10:25:24

2_PROJ_QUADRA_ITORORO_02_08_assinado.pdf

Tipo: Edital

30/05/2025-10:25:47

3_PROJ_EST_QUADRA_03_08_assinado.pdf

Tipo: Edital

30/05/2025-10:26:14

4_PROJ_EST_QUADRA_04_08_assinado.pdf

Tipo: Edital

30/05/2025-10:26:30

5_PROJ_QUADRA_ITORORO_05_08_assinado.pdf

Tipo: Edital

30/05/2025-10:27:24

6_PROJ_QUADRA_ITORORO_06_08_assinado.pdf

Tipo: Edital

30/05/2025-10:27:53

7_PROJ_QUADRA_ITORORO_07_08_assinado.pdf

Tipo: Edital

30/05/2025-10:28:19

8_PROJ_QUADRA_ITORORO_08_08_assinado.pdf

Tipo: Edital

30/05/2025-10:28:36

ART.pdf

Tipo: Edital

30/05/2025-10:28:55

COBERTURA QUADRA ESCOLA ITOROR - Cronograma.xlsx.pdf

Tipo: Edital

30/05/2025-10:29:39

COBERTURA QUADRA ESCOLA ITOROR - Sintético com Valor da Mão de Obra e Material.xlsx.pdf

Tipo: Edital

30/05/2025-10:30:04

ETP.pdf

Tipo: Edital

30/05/2025-10:30:26

MEMORIAL DE CÁLCULO DO BDI.pdf

Tipo: Edital

30/05/2025-10:30:50

MEMORIAL DESCRITIVO.pdf

Tipo: Edital

30/05/2025-10:31:17

PARECER 159-2025 PGM-SELIC.pdf

Tipo: Edital

30/05/2025-10:31:56

PARECER TÉCNICO.pdf

Tipo: Edital

30/05/2025-10:32:28

PLANILHA DOS ENCARGOS SOCIAIS.pdf

Tipo: Edital

30/05/2025-10:34:04

Anexo 01 - descritivo item.pdf

Tipo: Outros documentos

09/06/2025-11:23:02

Memorando 137_2025_ resposta questionamento licitacao_ empresa M7 (6).pdf

Tipo: Outros documentos

09/06/2025-11:23:51

Sintetico com Valor da Mao de Obra e Material.xlsx

Tipo: Outros documentos

13/06/2025-11:47:30

COBERTURA QUADRA ESCOLA ITOROR - Cronograma.xlsx

Tipo: Cronograma

13/06/2025-11:47:53

Analise de Qualificacao Financeira_EC014-2025_LUCIDI LEONICE STEFFEN FUHR.pdf

Tipo: Outros documentos

07/07/2025-11:46:00

Memorando 153_2025_Analise Tecnica e de valores.pdf

Tipo: Outros documentos

07/07/2025-11:46:45

COBERTURA QUADRA ITORORO - Analise valores.pdf

Tipo: Outros documentos

07/07/2025-11:47:13

ATA DA COMISSAO DE HABILITACAO - assinada.pdf

Tipo: Outros documentos

07/07/2025-11:47:56

Pedidos de Esclarecimento

Tipo: Relatorio

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Itens

1 registros

Item 1

Homologado

Contratação de empresa especializada para execução da obra de cobertura da Quadra da EMEF Itororó, n...

Quantidade:

1

Disputa:
Ampla Concorrência

Ampla Concorrência

Valor de referência:

R$ 375.965,33

Melhor lance

R$ 294.000,00

Unidade:

SVÇ

Andamento do processo

14/07/2025
14/07/2025 19:48:35 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Marcelo Maranata Soares Reinaldo.
14/07/2025 19:48:21 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Marcelo Maranata Soares Reinaldo.
14/07/2025 19:47:03 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/07/2025 19:26:59 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/07/2025 às 16:45.
14/07/2025 19:26:34 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
14/07/2025 19:26:32 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor LUCIDI LEONICE STEFFEN FUHR.
07/07/2025
07/07/2025 14:50:58 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/07/2025 às 17:00.
07/07/2025 14:48:54 | Sistema
O fornecedor LUCIDI LEONICE STEFFEN FUHR teve sua proposta aceita no item 0001.
07/07/2025 14:47:56 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA DA COMISSAO DE HABILITACAO - assinada.pdf) em 07/07/2025 às 11:47.
07/07/2025 14:47:13 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (COBERTURA QUADRA ITORORO - Analise valores.pdf) em 07/07/2025 às 11:47.
07/07/2025 14:46:45 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Memorando 153_2025_Analise Tecnica e de valores.pdf) em 07/07/2025 às 11:46.
07/07/2025 14:46:00 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Analise de Qualificacao Financeira_EC014-2025_LUCIDI LEONICE STEFFEN FUHR.pdf) em 07/07/2025 às 11:46.
22/06/2025
22/06/2025 21:14:06 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/06/2025
18/06/2025 14:20:36 | Sistema
Motivo: Conforme o subitem 7.35. do Edital: "A comissão de contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 48 horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares (planilha de composição de custos e formação de preços, cronograma, BDI e Encargos sociais), quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
18/06/2025 14:20:36 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 23/06/2025.
18/06/2025 14:16:59 | Sistema
Motivo: Licitante ofertou lance de negociação.
18/06/2025 14:16:59 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
18/06/2025 14:14:19 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 294.000,00.
18/06/2025 14:06:36 | Sistema
Motivo: A presente negociação foi aberta em conformidade com os subitens 7.33. e 7.34. do Edital.
18/06/2025 14:06:36 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 18/06/2025.
18/06/2025 13:59:55 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante LUCIDI LEONICE STEFFEN FUHR - EPP/SS com lance de R$ 295.000,00.
18/06/2025 13:49:37 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
18/06/2025 13:27:18 | Agente de Contratação
As empresas que não cumprirem, com o ofertado será responsabilizada pelo Município.
18/06/2025 13:22:27 | Agente de Contratação
Observem os lances para que ofertem valores que possam cumprir com os requisitos do Edital.
18/06/2025 13:19:47 | Agente de Contratação
Bom dia. Estamos iniciando a sessão.
18/06/2025 13:19:27 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/06/2025 13:19:27 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
18/06/2025 13:19:16 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
18/06/2025 13:19:16 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
18/06/2025 13:19:16 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/06/2025 13:15:22 | Sistema
Motivo: A Proposta está desclassificada com base no ITEM 7 do Edital, conforme disposto no subitem 7.3 que estabelece o seguinte: "Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante".
18/06/2025 13:15:22 | Sistema
O item 0001 teve uma proposta de R$ 373696,83 cancelada pelo Agente de Contratação.
18/06/2025 13:00:42 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
13/06/2025
13/06/2025 14:47:53 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (COBERTURA QUADRA ESCOLA ITOROR - Cronograma.xlsx) em 13/06/2025 às 11:47.
13/06/2025 14:47:30 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Sintetico com Valor da Mao de Obra e Material.xlsx) em 13/06/2025 às 11:47.
09/06/2025
09/06/2025 14:23:51 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Memorando 137_2025_ resposta questionamento licitacao_ empresa M7 (6).pdf) em 09/06/2025 às 11:23.
09/06/2025 14:23:02 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Anexo 01 - descritivo item.pdf) em 09/06/2025 às 11:23.