Processo Finalizado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, VIA EMPREITADA GLOBAL, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA PROCEDER COM A EXECUÇÃO DO NOVO ANEXO DO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS.

001/2025

Prefeitura Municipal de Estância Velha

Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto e Fechado

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

Sheila Jucieli Brito

Autoridade Competente:

Diego Willian Francisco

Apoio:

Ana Caroline Sauer Ramos, Dieison Jussie Kunst da Silva, Sara Jhaine Tonet

Origem dos Recursos:

Próprio

Modo de Disputa do Lote:

Por Valor Global

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

14/04/2025 às 19:29

Inicio das Propostas

14/04/2025 às 21:00

Limite p/ Impugnações

23/05/2025 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

23/05/2025 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

27/05/2025 às 11:29

Abertura das Propostas

27/05/2025 às 11:30

Documentos

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001.2025 - EXECUÇÃO DO NOVO ANEXO DO HMGV - LOTE ÚNICO.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:07:29

Cronograma Físico-Financeiro - Rev00 - PLANILHA B.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:17

Cronograma Físico-Financeiro - Rev01 - PLANILHA A.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:17

LM-2024-027-GER-01-Rev01 - PLANILHA A.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:17

LM-2024-027-GER-01-Rev01 - PLANILHA A.xls

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:17

LM-2024-027-GER-02-Rev00 - PLANILHA B.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:17

LM-2024-027-GER-02-Rev00 - PLANILHA B.xls

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:17

Memorial Descritivo.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 01_SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 02_ZONEAMENTO.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 03_PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 04_PLANTA BAIXA ESCADAS.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 05_PLANTA DE COBERTURA.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 06_CORTES AA, BB, EE, FF.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 07_CORTES CC, GG.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 08_CORTES DD, HH, II.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 09_FACHADAS 01 E 03.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 10_FACHADAS 02, 04 E 05.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 11_PLANTA DE COTAS DO PAVIMENTO TÉRREO.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 12_PLANTA DE COTAS DAS ESCADAS.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

P7ZOJI~E.PDF

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

P2GFJN~N.PDF

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 15_PLANTA DE PISO DAS ESCADAS.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 16_PLANTA DE FORRO DO PAVIMENTO TÉRREO.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 17_PLANTA DE FORRO DAS ESCADAS.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

P0DE6E~G.PDF

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 19_PLANTA DE REVESTIMENTOS DAS ESCADAS.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 20_DETALHAMENTO DOS REVESTIMENTOS.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 21_DETALHAMENTO DAS ESQUADRIAS (JANELAS).pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PQUT3T~S.PDF

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PRLMQE~3.PDF

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PPZFXK~5.PDF

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 25_DETALHAMENTO DOS BANHEIROS B1, B2, B3, B4.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 26_DETALHAMENTO DOS BANHEIROS B5, B6, B7.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 27_DETALHAMENTO DOS BANHEIROS B8, B9, B10.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PJ05KY~3.PDF

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 29_DETALHAMENTO DOS BANHEIROS B15, B16, B17.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 30_DETALHAMENTO DO VESTIÁRIO V1.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 31_DETALHAMENTO DOS DMLS.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 32_DETALHAMENTO DAS SALAS DE UTILIDADES.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 33_DETALHAMENTO DOS TAMPOS.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 34_DETALHAMENTO MUROS E FECHAMENTOS FT1 E FT2.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 35_DETALHAMENTO MUROS E FECHAMENTOS FT3 E FT4.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 36_DETALHAMENTO DAS RAMPAS R1.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 37_DETALHAMENTO DAS RAMPAS R2.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 38_DETALHAMENTO DAS RAMPAS R2.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 39_DETALHAMENTO DAS RAMPAS R3 E R4.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 40_DETALHAMENTO DA MARQUISE 01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 41_DETALHAMENTO DA MARQUISE 02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 42_DETALHAMENTO DA MARQUISE 03.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

PR 43_DETALHAMENTO DAS ESCADAS.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:24:52

DE-2023-002-CLI-CO-01-R01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:05

DE-2023-002-CLI-DET-01-R01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:05

DE-2023-002-CLI-FLU-01-R01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:05

DE-2023-002-CLI-PB-01-R02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:05

DE-2023-002-CLI-PB-02-R02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:05

LM-2023-002-CLI-01 Rev 01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:05

MD-2023-002-CLI-01 Rev 01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:05

DE-2023-002-ARQ-DET-01-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:21

DE-2023-002-ARQ-PB-01-Rev02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:21

DE-2023-002-ARQ-PB-02-Rev02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:21

MD-2023-002-ARQ-01-Rev02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:21

DE-2023-002-ALM-PB-01-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-ALM-PB-02-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-ELE-DET-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-ELE-PB-01-Rev02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-ELE-PB-02-Rev03.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-ELE-SIT-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-ELE-SUB-01-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-ELE-SUB-02-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-ELE-SUB-03-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-ELE-SUB-04-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-ELE-SUB-05-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-ELE-SUB-06-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-ELE-SUB-07-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-ELE-UNI-01-Rev02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-ELE-UNI-02-Rev02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-SPD-CO-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-SPD-DET-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-SPD-PB-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-TEL-PB-01-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-TEL-PB-02-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

MD-2022-004-ELE-01-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

MD-2022-004-TEL-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:25:37

DE-2023-002-EST-CO-01-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-CO-02-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-CO-03-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-CO-04-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-CO-05-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-CO-06-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-CO-07-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-CO-08-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-CO-09-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-CO-10-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-01-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-02-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-03-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-04-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-05-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-06-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-07-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-08-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-09-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-10-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-11-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-12-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-13-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-14-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-15-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-16-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-17-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-18-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-19-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-20-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-21-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-22-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-23-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-24-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-25-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-26-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-27-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-28-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-29-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-30-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-31-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-32-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-33-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-34-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-35-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-36-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-37-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-38-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-39-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-40-Rev02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-41-Rev02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-42-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-43-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-44-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-45-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-46-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-47-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-48-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-49-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-50-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-51-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-52-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-53-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-54-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-55-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-56-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-57-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-58-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-59-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-60-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-61-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-62-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-63-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-64-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-65-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-66-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-67-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-68-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-69-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-70-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-71-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-72-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-DET-73-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-PB-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-PB-02-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-PB-03-Rev02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-PB-04-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-PB-05-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-PB-06-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-PB-07-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-PB-08-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-PB-09-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-PB-10-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-PB-11-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-PB-12-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-PB-13-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-EST-PB-14-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

MD-2023-002-EST-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:28

DE-2023-002-MET-DET-01-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:44

DE-2023-002-MET-PB-01-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:44

DE-2023-002-MET-PB-02-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:44

DE-2023-002-MET-PB-03-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:44

DE-2023-002-MET-PB-04-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:44

DE-2023-002-MET-PB-07-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:44

DE-2023-002-MET-PB-08-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:44

DE-2023-002-MET-PB-09-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:44

DE-2023-002-MET-PB-10-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:44

DE-2023-002-MET-PB-11-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:44

MD-2023-002-MET-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:44

DE-2023-002-ESP-COL-01-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:55

DE-2023-002-ESP-DET-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:55

DE-2023-002-ESP-ISO-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:55

DE-2023-002-ESP-PB-01-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:55

DE-2023-002-ESP-PB-04-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:55

ET-2023-002-ESP-01-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:55

MD-2023-002-ESP-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:26:55

DE-2023-002-FUN-DET-01-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:07

DE-2023-002-FUN-PB-01-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:07

DE-2023-002-FUN-PB-02-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:07

DE-2023-002-FUN-PB-03-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:07

MD-2023-002-FUN-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:07

DE-2023-002-HID-COL-01-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-HID-DET-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-HID-DET-02-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-HID-DET-03-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-HID-DET-04-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-HID-DET-05-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-HID-DET-06-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-HID-DET-07-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-HID-EST-01-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-HID-EST-02-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-HID-PB-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-HID-PB-02-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-HID-PB-03-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-HID-PB-06-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-HID-PB-07-Rev02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-HID-PB-08-Rev02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-HID-PB-09-Rev02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-HID-PB-10-Rev02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-HID-PB-12-Rev02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

ET-2023-002-HID-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

FD-2023-002-HID-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

FD-2023-002-HID-02-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

MD-2023-002-HID-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

MD-2023-002-HID-02-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:27:23

DE-2023-002-INC-DET-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:28:33

DE-2023-002-INC-DET-02-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:28:33

DE-2023-002-INC-DET-03-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:28:33

DE-2023-002-INC-PB-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:28:33

DE-2023-002-INC-PB-02-Rev01.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:28:33

ET-2023-002-INC-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:28:33

FD-2023-002-INC-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:28:33

MD-2023-002-INC-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:28:33

DE-2023-002-TER-DET-01-Rev00.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:28:45

DE-2023-002-TER-DET-02-Rev02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:28:45

DE-2023-002-TER-PB-01-Rev02.pdf

Tipo: Edital

13/02/2025-16:28:45

RETIFICAÇÃO I E EDITIAL.pdf

Tipo: Edital

07/03/2025-11:36:27

Alteração das planilhas do Hospital RETIFICAÇÃO.zip

Tipo: Edital

07/03/2025-11:37:56

_RETIFICAÇÃO II - Concorrência 001.2025 - Novo Anexo HMGV.pdf

Tipo: Edital

14/04/2025-16:27:30

RELATÓRIO DE SONDAGEM.pdf

Tipo: Outros documentos

11/03/2025-13:24:37

Esclarecimentos - Esclarecimentos.pdf

Tipo: Documento Anexo

04/04/2025-14:10:44

Esclarecimentos - Esclarecimentos.pdf

Tipo: Documento Anexo

04/04/2025-15:05:17

Esclarecimentos - Pedido de Esclarecimento.pdf

Tipo: Documento Anexo

08/04/2025-10:21:05

Esclarecimentos - SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 08042025.pdf

Tipo: Documento Anexo

08/04/2025-11:23:20

Julgamento da Impugnação - Parecer jurídico à impugnação TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA.pdf

Tipo: Documento Anexo

09/04/2025-08:46:20

Esclarecimentos - SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS 2.pdf

Tipo: Documento Anexo

22/05/2025-14:38:30

Reaberta a sessão. docx.docx

Tipo: Aviso de reinício

27/05/2025-16:01:28

Memorando n° 074.2025 - MJ EMPREENDIMENTOS - Conco 001.2025.pdf

Tipo: Outros documentos

27/05/2025-16:06:34

Reaberta a sessão. docx.docx

Tipo: Aviso de reinício

28/05/2025-13:02:41

Memorando n° 075.2025 - LMR.pdf

Tipo: Outros documentos

28/05/2025-13:07:41

Memorando n° 076.2025 - DSD.pdf

Tipo: Outros documentos

28/05/2025-15:09:24

Memorando n° 078.2025 - TÉCNICA.pdf

Tipo: Outros documentos

28/05/2025-17:54:29

Memo n° 080.2025 - Técnica.pdf

Tipo: Outros documentos

06/06/2025-08:50:07

Pedidos de Esclarecimento

Tipo: Relatorio

Pedidos de Impugnação

Tipo: Relatorio

Pedidos de Impugnação - EMPRESA - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL..pdf

Tipo: Documento Anexo

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata de Suspensões

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Propostas Readequadas

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Recurso lote 0001 - COMERCIAL E CONSTRUTORA SAO GABRIEL LTDA

Tipo: Documento Anexo

Recurso lote 0001 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA

Tipo: Documento Anexo

Recurso lote 0001 - COMERCIAL E CONSTRUTORA SAO GABRIEL LTDA

Tipo: Documento Anexo

Contrarrazão do lote 0001 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA

Tipo: Documento Anexo

Contrarrazão do lote 0001 - COMERCIAL E CONSTRUTORA SAO GABRIEL LTDA

Tipo: Documento Anexo

Contrarrazão do lote 0001 - TECNICA CONSTRUCOES LTDA

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do lote 0001

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do lote 0001

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do lote 0001

Tipo: Documento Anexo

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Lotes

1 registros

Lote 1 - CONSTRUÇÃO DO NOVO ANEXO DO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS.

Andamento do processo

31/07/2025

31/07/2025 16:36:30 | Sistema

O lote 0001 foi homologado por Diego Willian Francisco.

31/07/2025 16:17:46 | Sistema

O lote 0001 foi adjudicado por Diego Willian Francisco.

29/07/2025

29/07/2025 12:21:10 | Sistema

O fornecedor TECNICA CONSTRUCOES LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o lote 0001.

24/07/2025

24/07/2025 20:21:36 | Sistema

O fornecedor COMERCIAL E CONSTRUTORA SAO GABRIEL LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.

21/07/2025

21/07/2025 20:42:41 | Autoridade Competente

O processo licitatório fica aguardando os prazos recursais, conforme as datas estipuladas. Boa tarde!

21/07/2025 20:36:49 | Sistema

O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo autoridade competente para 24/07/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 29/07/2025 às 23:59.

21/07/2025 20:36:06 | Sistema

Intenção: Considerando que a empresa anteriormente inabilitada foi reabilitada por meio de novo parecer jurídico emitido pela Administração, vimos, respeitosamente, requerer a reabertura do prazo recursal, nos termos do art. 165, `PAR`3º da Lei nº 14.133/2021, a fim de que possamos exercer nosso direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a devida análise técnica e jurídica do novo entendimento adotado. A ausência de concessão desse prazo compromete a lisura do certame e configura violação aos princípios que regem a administração pública, notadamente o da isonomia entre os licitantes.

21/07/2025 20:36:06 | Sistema

Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.

21/07/2025 20:21:32 | Sistema

O fornecedor COMERCIAL E CONSTRUTORA SAO GABRIEL LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.

21/07/2025 20:14:38 | Sistema

A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo autoridade competente para 21/07/2025 às 17:24.

21/07/2025 20:09:57 | Sistema

Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor TECNICA CONSTRUCOES LTDA.

21/07/2025 20:09:39 | Sistema

A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Autoridade Competente.

21/07/2025 19:58:17 | Sistema

O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.

21/07/2025 19:54:54 | Sistema

Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 21/07/2025.

21/07/2025 19:43:27 | Sistema

O lote 0001 tem como novo arrematante TECNICA CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 11.561.147,81.

21/07/2025 19:43:27 | Sistema

Motivo: Conforme parecer jurídico em anexo.

21/07/2025 19:43:27 | Sistema

O fornecedor TECNICA CONSTRUCOES LTDA foi reabilitado pela autoridade competente para o lote 0001.

21/07/2025 19:35:36 | Autoridade Competente

Boa tarde! A sessão está reaberta.

18/07/2025

18/07/2025 14:51:35 | Autoridade Competente

Bom dia! Informo que dia 21/07/2025 às 16h30min será retomada a sessão.

14/07/2025

14/07/2025 18:32:46 | Sistema

O fornecedor COMERCIAL E CONSTRUTORA SAO GABRIEL LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o lote 0001.

09/07/2025

09/07/2025 19:02:31 | Sistema

O fornecedor TECNICA CONSTRUCOES LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.

04/07/2025

04/07/2025 15:32:35 | Autoridade Competente

O processo licitatório fica aguardando os prazos recursais, conforme as datas estipuladas. Bom dia!

04/07/2025 15:24:00 | Sistema

O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo autoridade competente para 09/07/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 14/07/2025 às 23:59.

04/07/2025 15:19:51 | Sistema

Intenção: A necessidade do recurso se refere à inabilitação da nossa Empresa, visto que os atestados apresentados são suficientes para comprovar a capacidade técnica da Empresa, não havendo a necessidade de apresentação da CAT. Solicitamos, para complementar as informações, seja realizada diligência junto às obras, em especial à obra de construção do Foro da Comarca de Dois Irmãos, para conferir e comprovar a execução do sistema de climatização VRF.

04/07/2025 15:19:51 | Sistema

Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.

04/07/2025 15:11:32 | Sistema

O fornecedor TECNICA CONSTRUCOES LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.

04/07/2025 15:05:23 | Sistema

A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo autoridade competente para 04/07/2025 às 12:15.

04/07/2025 15:05:01 | Sistema

O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

04/07/2025 14:26:11 | Sistema

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor CONSTRULOG LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 04/07/2025 às 12:00, encerrando às 12:05:00.

04/07/2025 14:17:09 | Sistema

Para o lote 0001, o fornecedor CONSTRULOG LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo autoridade competente.

04/07/2025 14:17:09 | Sistema

O lote 0001 tem como novo arrematante COMERCIAL E CONSTRUTORA SAO GABRIEL LTDA com lance de R$ 11.650.000,00.

04/07/2025 14:17:09 | Sistema

Motivo: Conforme parecer jurídico já anexado aos autos do processo.

04/07/2025 14:17:09 | Sistema

O fornecedor TECNICA CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pela autoridade competente.

04/07/2025 14:16:30 | Sistema

Motivo: A empresa é inabilitada conforme parecer jurídico anexado no julgamento de recurso.

04/07/2025 14:16:30 | Sistema

Foi revertida a habilitação do fornecedor TECNICA CONSTRUCOES LTDA pelo presidente de comissão para o lote 0001.

04/07/2025 14:09:14 | Autoridade Competente

O julgamento do recurso foi realizado.

04/07/2025 14:00:42 | Autoridade Competente

Bom dia!

03/07/2025

03/07/2025 19:35:46 | Sistema

A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

03/07/2025 15:41:34 | Presidente da Comissão

Amanhã, dia 04/07/2025 às 11h estão todos os licitantes convocados para continuidade da sessão.

03/07/2025 15:39:48 | Presidente da Comissão

Boa tarde! Informo que amanhã às 11h a sessão terá continuidade.

03/07/2025 15:30:02 | Sistema

Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.

13/06/2025

13/06/2025 12:16:35 | Sistema

O fornecedor TECNICA CONSTRUCOES LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o lote 0001.

06/06/2025

06/06/2025 16:24:27 | Sistema

O fornecedor COMERCIAL E CONSTRUTORA SAO GABRIEL LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.

06/06/2025 12:56:00 | Presidente da Comissão

O processo licitatório fica aguardando os prazos recursais, conforme estipulado. Bom dia!

06/06/2025 12:51:34 | Sistema

O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 11/06/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 16/06/2025 às 23:59.

06/06/2025 12:44:41 | Sistema

(CONT. 2) COMPROVAÇÕES ACIMA QUE A MESMA NÃO POSSUI QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MINIMA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA .

06/06/2025 12:44:41 | Sistema

(CONT. 1) comprovando de que já efetuou instalação de sistema de climatização por VRF (requisito de nº “7”, do item 6.4 do edital) com instalação de dutos distribuição e exaustão, pois, nos atestados apresentado acerca da Construção do Foro de Dois Irmãos, possui restrições – vez que a Certidão de Acervo Técnico – CAT- emitido pelo CREA afirma que “instalações climatização” não integram o registro do atestado. (conferido com o conselho) Além disso, deveria ter comprovado a execução por engenheiro mecânico, o que, também, não ocorreu. Também apresentado no atestado de estancia velha uma obra de reforma de 356m2 (solicita 500m2) para atender esse item, também foi apresentado no referido atestado sistema de climatização tipo “casset” qual não configura VRF e não possui metragem de 500m2 Desta feita, percebe-se que a empresa habilitada TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA, não possui as qualificações técnicas necessárias. SOLICITAMOS A URGENTE INABILITAÇÃO DA EMPRESA CONFORME...

06/06/2025 12:44:41 | Sistema

Intenção: A Concorrência Eletrônica 001/2025, realizada em 27/05/2025 visou à contratação de empresa especializada para a execução do novo anexo do Hospital Municipal Getúlio Vargas. Após a análise das propostas, a empresa TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA foi habilitada, mesmo não atendendo aos requisitos técnicos estabelecidos no edital. A empresa apresentou atestados de obras que não satisfazem os critérios necessários, conforme detalhado a seguir: Percebe-se que a empresa habilitada, de cara, não atende o requisito de número “1” do item 6.4 do edital, pois, nenhum dos atestados apresentados se trata de construção ou ampliação de obra hospitalar ou similar com área mínima de 800 metros quadrados; Além disso, também não cumpre o requisito de número “2” do item 6.4 do edital, pois, não apresentou atestado de execução de fundações profundas; E SIM SOMENTE COM SAPATAS E BLOCOS TIPOS DE FUNDAÇÕES QUE NÃO SÃO CONSIDERADAS PROFUNDAS Por fim, NÃO apresentou atestado... (CONTINUA)

06/06/2025 12:44:41 | Sistema

Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.

06/06/2025 12:44:39 | Sistema

(CONT. 2) COMPROVAÇÕES ACIMA QUE A MESMA NÃO POSSUI QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MINIMA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA