EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO BOTUCARAÍ (PROCESSO Nº 59053.016773/2024-11 -EMPENHO SIAFI N°2024NE001243 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL).
8/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
JONAS DA SILVA PEREIRA
Autoridade Competente:
EDSON JOEL LAWALL
Apoio:
DINÉIA D`AVILA ANNETER, ELENISE MILBRADT, SIRLENE PACHECO
Origem dos Recursos:
Outros
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
25/09/2024 às 13:59
Inicio das Propostas
25/09/2024 às 20:00
Limite p/ Impugnações
09/10/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
09/10/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
11/10/2024 às 11:50
Abertura das Propostas
11/10/2024 às 12:00
Documentos
EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA Nº008-2024 PONTE PRAINHA.pdf
Tipo: Edital
25/09/2024-09:39:21
Ponte Cerro Branco-A0 (1).pdf
Tipo: Edital
25/09/2024-09:47:40
PRCH-001-R00.PDF
Tipo: Edital
25/09/2024-09:47:40
PRCH-002-R00.PDF
Tipo: Edital
25/09/2024-09:47:40
PRCH-003-R00.PDF
Tipo: Edital
25/09/2024-09:47:40
PRCH-004-R00.PDF
Tipo: Edital
25/09/2024-09:47:40
PRCH-005-R00.PDF
Tipo: Edital
25/09/2024-09:47:40
PRCH-006-R00.PDF
Tipo: Edital
25/09/2024-09:47:40
PRCH-007-R00.PDF
Tipo: Edital
25/09/2024-09:47:40
PRCH-008-R00.PDF
Tipo: Edital
25/09/2024-09:47:40
PRCH-009-R00.PDF
Tipo: Edital
25/09/2024-09:47:40
PRCH-011-R00.PDF
Tipo: Edital
25/09/2024-09:47:40
COMPOSIÇÃO BDI PONTE PRAINHA.pdf
Tipo: Edital
25/09/2024-10:17:23
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PONTE RIO BOTUCARAI.pdf
Tipo: Edital
25/09/2024-10:17:23
DECLARAÇÃO VALORES BDI PONTE PRAINHA.pdf
Tipo: Edital
25/09/2024-10:17:23
ENCARGOS SOCIAIS PONTE PRAINHA.pdf
Tipo: Edital
25/09/2024-10:17:23
MC-Ponte Cerro Branco.pdf
Tipo: Edital
25/09/2024-10:17:23
PROJETO PONTE RIO BOTUCAI ORÇAMENTO ANALITICO.pdf
Tipo: Edital
25/09/2024-10:17:23
PROJETO PONTE RIO BOTUCARAI CURVA ABC DE SERVIÇOS.pdf
Tipo: Edital
25/09/2024-10:17:23
PROJETO PONTE RIO BOTUCARAI SINTETICO COM VALOR MAO DE OBRA E MATERIAL.pdf
Tipo: Edital
25/09/2024-10:17:23
RETIFICAÇÃO EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA Nº008-2024 PONTE RIO BOTUCARAI.pdf
Tipo: Edital
01/10/2024-16:20:30
LAUDO_PONTE_PRAINHA.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-13:12:29
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 1.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-13:16:46
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - 1
17/10/2024
17/10/2024 19:19:41 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por EDSON JOEL LAWALL.
17/10/2024 19:19:26 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por EDSON JOEL LAWALL.
17/10/2024 14:47:52 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
17/10/2024 14:36:47 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/10/2024 às 11:46.
17/10/2024 14:36:16 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
17/10/2024 14:36:00 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
17/10/2024 14:05:36 | Sistema
Motivo: Fica aberto o prazo de 10 minutos caso a licitante possua interesse em solicitar prorrogação do prazo para envio dos documentos de habilitação.
17/10/2024 14:05:36 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 17/10/2024.
17/10/2024 12:25:37 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
17/10/2024 12:03:22 | Sistema
Motivo: Fica aberto o prazo de 2 horas para envio dos documentos de habilitação. Ao final deste prazo será disponibilizado, por meio de diligência e durante 10 minutos, a possibilidade de prorrogação, mediante solicitação, por igual período.
17/10/2024 12:03:22 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:03 do dia 17/10/2024.
17/10/2024 12:00:54 | Sistema
O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 1.243.809,69 para corresponder a proposta readequada.
17/10/2024 12:00:54 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
16/10/2024
16/10/2024 20:00:02 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, devido ao horário o presente processo será suspenso temporariamente. O reinício da sessão ocorrerá dia 17/10/2024 às 9h00min.
16/10/2024 12:12:23 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/10/2024 às 17:12.
16/10/2024 12:09:02 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
16/10/2024 12:04:10 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:10 do dia 16/10/2024.
16/10/2024 12:00:55 | Sistema
Motivo: Conforme previsto nos itens 11.4 e 11.4.1 do edital, serão disponibilizados 10 minutos para apresentação de intenção de prorrogação do prazo para envio da proposta reajustada.
16/10/2024 12:00:55 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:10 do dia 16/10/2024.
15/10/2024
15/10/2024 20:00:01 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, devido ao horário o presente processo será suspenso temporariamente. O reinício da sessão ocorrerá dia 16/10/2024 às 9h00min.
15/10/2024 18:56:55 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
15/10/2024 18:56:29 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
15/10/2024 12:15:39 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/10/2024 às 17:15.
15/10/2024 12:09:45 | Sistema
O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.243.932,65.
15/10/2024 12:07:54 | Agente de Contratação
Bom dia senhor licitante, estamos em fase de negociação até às 09:12 horas, aguardamos novo lance.
15/10/2024 12:07:05 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:12 do dia 15/10/2024.
15/10/2024 12:02:48 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 1.243.932,66.
15/10/2024 12:02:48 | Sistema
Motivo: Licitante desclassificado devido descumprimento de normas do edital (letra b. do Item 11.4) conforme justificativa de rejeição da proposta reajustada.
15/10/2024 12:02:48 | Sistema
O fornecedor BETHAVILLE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
15/10/2024 12:01:21 | Sistema
Motivo: Proposta rejeitada, devido não cumprimento do previsto na letra b. do Item 11.4 do edital.
15/10/2024 12:01:21 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi rejeitada pelo Agente de Contratação.
14/10/2024
14/10/2024 19:59:51 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, devido ao horário o presente processo será suspenso temporariamente. O reinício da sessão ocorrerá dia 15/10/2024 às 9h00min.
14/10/2024 17:27:44 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
14/10/2024 12:20:22 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/10/2024 às 17:20.
14/10/2024 12:14:38 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
14/10/2024 12:05:47 | Sistema
Motivo: Conforme previsto nos itens 11.4 e 11.4.1 do edital, serão disponibilizados 10 minutos para apresentação de intenção de prorrogação do prazo para envio da proposta reajustada.
14/10/2024 12:05:47 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:15 do dia 14/10/2024.
11/10/2024
11/10/2024 20:00:15 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, devido ao horário o presente processo será suspenso temporariamente. O reinício da sessão ocorrerá dia 14/10/2024 às 9h00min.
11/10/2024 16:15:49 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
11/10/2024 13:30:11 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/10/2024 às 18:30.
11/10/2024 13:10:35 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/10/2024 às 10:20.
11/10/2024 13:06:53 | Sistema
O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.239.000,00.
11/10/2024 13:05:49 | Agente de Contratação
Bom dia senhor licitante, estamos na fase de negociação, espero lance de menor valor.
11/10/2024 13:05:02 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 11/10/2024 às 10:10.
11/10/2024 13:02:23 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
11/10/2024 13:02:23 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante BETHAVILLE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.240.000,00.
11/10/2024 13:01:57 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
11/10/2024 12:01:17 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/10/2024 12:01:17 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
11/10/2024 12:01:05 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.