Contratar empresa com mão de obra especializada para recuperação de 38,70km de estradas vicinais nos distritos de Pas. Santana, Potreiro da Torre, Novo Arroio Grande e Estiva, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal da Agricultura, via...
1/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Josimar Botelho Rodrigues
Autoridade Competente:
Plínio Vizeu Pereira Neto
Apoio:
Saiury Souza Antunes, Silvio Luis Morales da Silva
Origem dos Recursos:
Outros
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
09/02/2026 às 16:16
Inicio das Propostas
09/02/2026 às 16:20
Limite p/ Impugnações
13/03/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
13/03/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
17/03/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
17/03/2026 às 12:01
Documentos
CP 001-2026.pdf
Tipo: Edital
09/02/2026-12:59:47
Cronograma (32).pdf
Tipo: Cronograma
09/02/2026-13:00:11
Planilha orçamentaria.pdf
Tipo: Orçamento-base
09/02/2026-13:00:32
LDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
09/02/2026-13:00:46
LDI Eng Cons..pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
09/02/2026-13:00:59
Especificações técnicas das estradas.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
09/02/2026-13:01:19
Modelo de placa 1.pdf
Tipo: Outros documentos
09/02/2026-13:01:34
Modelo Placa de Obras.pdf
Tipo: Outros documentos
09/02/2026-13:01:50
PR8B0B_1.pdf
Tipo: Outros documentos
09/02/2026-13:02:04
PR78C4_1.pdf
Tipo: Outros documentos
09/02/2026-13:02:23
PRA673_1.pdf
Tipo: Outros documentos
09/02/2026-13:02:41
PRF302_1.pdf
Tipo: Outros documentos
09/02/2026-13:02:57
PROJET_1.pdf
Tipo: Outros documentos
09/02/2026-13:03:23
PROJET_3.pdf
Tipo: Outros documentos
09/02/2026-13:04:39
PROJET_4 (1).pdf
Tipo: Outros documentos
09/02/2026-13:05:21
Julgamento da Impugnação - Resposta da impugnação.pdf
Tipo: Documento Anexo
24/02/2026-16:27:17
ETP.pdf
Tipo:
03/03/2026-11:24:28
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - PEDIDO_DE_IMPUGNACAO_ARROIO_GRANDE_assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1
25/03/2026
25/03/2026 21:55:48 | Agente de Contratação
Obrigado
25/03/2026 21:55:45 | Agente de Contratação
Quando estiver retorno, daremos retorno
25/03/2026 21:55:18 | Agente de Contratação
A parte de qualificação técnica vou repassado para parte técnica do município para análise
25/03/2026 11:08:24 | Agente de Contratação
Estamos em análise de documentos
25/03/2026 11:07:51 | Agente de Contratação
Bom dia Sr.(s) Fornecedores!!!
20/03/2026
20/03/2026 11:54:24 | Agente de Contratação
Bom dia Sr.(s) Fornecedores
19/03/2026
19/03/2026 20:23:05 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
19/03/2026 20:22:30 | F. LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA
Documentação Lote 0001: Em atenção à diligência solicitada, cumpre-nos informar que os contratos requeridos revestem-se de caráter restrito, por se tratarem de instrumentos celebrados entre as partes envolvidas. Nesse sentido, em observância à orientação jurídica, não se mostra possível a sua disponibilização. Assim, o encaminhamento será realizado diretamente ao município demandante, por e-mail.
19/03/2026 11:01:02 | Agente de Contratação
Informação: Pelo motivo de diligência interna e com a empresa, daremos continuidade ao processo amanhã, dia 20/03/2026, a partir das 9h00min. Obrigado
19/03/2026 10:59:10 | Agente de Contratação
Bom dia Sr.(s) Fornecedores!!!
18/03/2026
18/03/2026 20:13:09 | Sistema
Motivo: Mediante solicitação de prorrogação, para apresentar documentos complementares solicitados
18/03/2026 20:13:09 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 19/03/2026.
18/03/2026 20:12:14 | Agente de Contratação
Será concedido o prazo solicitado pela empresa, pelo motivo que no período de prorrogação, seguirei na análise dos documentos apresentados e será feita diligências internas.
18/03/2026 20:01:07 | F. LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA
Documentação Lote 0001: Considerando a natureza dos documentos solicitados e a necessidade de análise interna, requeremos, por gentileza, a prorrogação do prazo inicialmente concedido para atendimento da diligência, pelo período adicional de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas.
18/03/2026 18:53:59 | Sistema
Motivo: Solicito informações complementares para os atestados apresentados para melhora análise, favor apresentar os contratos firmados entre a empresa com a contratante, e os contratos da empresa contratante com o município informado ao atestado, solicito estes documentos complementares, baseado o art. 64, inc. I da Lei 14.133/2021.
18/03/2026 18:53:59 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 18/03/2026.
18/03/2026 13:25:03 | Agente de Contratação
Como a empresa já anexou os documentos de habilitação de acordo com o item 12 do edital, passamos agora pela análise dos documentos de habilitação.
18/03/2026 13:23:42 | Agente de Contratação
Após análise da proposta, planilha, cronograma físico financeiro, detalhamento dos encargos e BDI
18/03/2026 13:22:27 | Sistema
O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 1.999.999,99 para corresponder a proposta readequada.
18/03/2026 13:22:27 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
18/03/2026 13:14:25 | Agente de Contratação
Passamos agora, para análise da proposta, planilha e cronograma físico financeiro retificado apresentado
18/03/2026 12:52:00 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
18/03/2026 11:07:42 | Sistema
Motivo: Após análise da proposta apresentada e readequada, e a empresa deverá retificar a proposta, planilha e cronograma físico financeiro de acordo pelo valor apresentado na readequada pelo preço de R$ 1.999.999,99 dentro prazo estipulado, Baseado no art. 64, inc. I e `PAR` 1º, da Lei 14.133/2021. A não apresentação no prazo será desclassificada a empresa.
18/03/2026 11:07:42 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:10 do dia 18/03/2026.
18/03/2026 11:00:51 | Agente de Contratação
Passamos agora pela análise da proposta apresentada e readequada
18/03/2026 11:00:05 | Agente de Contratação
Bom dia Sr.(s) Fornecedores!!!
17/03/2026
17/03/2026 20:25:52 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
17/03/2026 20:03:00 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
17/03/2026 13:24:23 | Agente de Contratação
A planilha deve estar de acordo com a proposta readequada
17/03/2026 13:23:21 | Agente de Contratação
Daremos continuidade ao processo, amanhã, dia 18/03/2026, a apartir das 08h00min para análise dos documentos apresentados.
17/03/2026 13:22:11 | Agente de Contratação
Aguardamos os documentos exigidos no 9.9 do edital dentro do prazo estipulado, a não apresentação dos documentos, será desclassificada.
17/03/2026 13:20:43 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 17/03/2026.
17/03/2026 13:20:24 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 17/03/2026.
17/03/2026 13:19:55 | Agente de Contratação
baseado na justificativa, será concedido a prorrogação, mas não apresentação dentro do prazo prorrogado, será desclassificada a empresa.
17/03/2026 13:11:41 | F. LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA
Documentação Lote 0001: Bom dia. Solicitamos a prorrogação de prazo para anexação da proposta (item 9.9). A solicitação se dá em razão da necessidade de ajustes na planilha, visando garantir o correto envio e a conformidade das informações. Solicito até o final do dia, se possível até as 19h. Obrigada.
17/03/2026 12:56:12 | Agente de Contratação
Obrigado pela participação de todos os fornecedores
17/03/2026 12:55:53 | Agente de Contratação
Aguardamos os documentos de acordo exigências no item 9.9 e dentro do prazo estipulado.
17/03/2026 12:55:10 | Sistema
Motivo: Favor apresentar os documentos exigidos de acordo com o item 9.9 do edital e dentro do prazo estipulado
17/03/2026 12:55:10 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 17/03/2026.
17/03/2026 12:53:34 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 17/03/2026.
17/03/2026 12:52:50 | Sistema
Motivo: A empresa tem preço menor para ofertar?
17/03/2026 12:52:50 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 17/03/2026.
17/03/2026 12:49:26 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 2.000.000,00.
17/03/2026 12:49:06 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
17/03/2026 12:49:06 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
17/03/2026 12:44:05 | Sistema
O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2.002.068,64 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 17/03/2026 às 09:49:05.
17/03/2026 12:39:04 | Sistema
O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2.002.068,64 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 17/03/2026 às 09:44:04.
17/03/2026 12:39:04 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
17/03/2026 12:29:12 | Sistema
Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 2.002.068,64 para o lote 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 17/03/2026 às 09:39.
17/03/2026 12:29:12 | Sistema
A data limite da sessão de desempate do lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/03/2026 às 09:39.