CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA INSTALAÇÃO DE FORRO COM ISOLAMENTO TÉRMICO NO GINÁSIO DE ESPORTES LAURA SIMON VEIT E CONSTRUÇÃO DE PISO EM CONCRETO POLIDO NO ESTÁDIO...
3/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Joélcio de Marqui
Autoridade Competente:
Robes Schneider
Apoio:
Joaquim Rafael Scheider, MAURO JOEL SCHUTZ
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
15/04/2026 às 12:58
Inicio das Propostas
16/04/2026 às 03:01
Limite p/ Impugnações
22/05/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
22/05/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
26/05/2026 às 12:29
Abertura das Propostas
26/05/2026 às 12:30
Documentos
concorrencia assinada.pdf
Tipo: Edital
15/04/2026-08:49
Cronograma_forro.pdf
Tipo: Cronograma
15/04/2026-08:53:30
Cronograma_piso.pdf
Tipo: Cronograma
15/04/2026-08:54:03
Declaracao_BDI_assinado_assinado (2).pdf
Tipo: Detalhamento BDI
15/04/2026-08:54:45
Encargos_sociais_2025_assinado (2).pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
15/04/2026-08:55:28
Media_orcamentos_forro.pdf
Tipo: Orçamento-base
15/04/2026-08:56:20
Memorial_Descritivo_forro.pdf
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
15/04/2026-08:57:25
Memorial_Descritivo_piso.pdf
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
15/04/2026-08:57:57
Orcamento_piso_morro_belo_assinado_assinado (2).pdf
Tipo: Orçamento-base
15/04/2026-08:58:37
Projeto_piso.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
15/04/2026-08:59:14
TERMO_DE_REFERENCIA_E_ESTUDO_TECNICO_PRELIMINAR_ForroGinasio_PisoMorroBelo (2).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
15/04/2026-08:59:56
Planta_baixa_forro.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
15/04/2026-09:00:51
Corte_AA_ forro.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
15/04/2026-09:01:13
Julgamento da Impugnação - resposta à impugnação.pdf
Tipo: Documento Anexo
05/05/2026-10:48:36
Orcamento_FORRO Jamantha.pdf
Tipo: Outros documentos
05/05/2026-13:46:21
Orcamento_FORRO Luciano.pdf
Tipo: Outros documentos
05/05/2026-13:52:07
ORCAMENTO_FORRO Rafael_Althaus.pdf
Tipo: Outros documentos
05/05/2026-13:52:24
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGEN
Lote 2 - piso polido
27/05/2026
27/05/2026 12:45:38 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, os documentos encontram-se em fase de análise pelo setor competente. Assim que houver retorno, todos serão comunicados previamente por meio deste chat.
26/05/2026
26/05/2026 17:36:35 | Sistema
A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
26/05/2026 17:36:23 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/05/2026 17:32:48 | Sistema
Motivo: FORNECEDOR DEVERÁ ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME EXIGIDOS NO EDITAL
26/05/2026 17:32:48 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 16:32 do dia 26/05/2026.
26/05/2026 17:32:48 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:32 do dia 26/05/2026.
26/05/2026 17:07:04 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 26/05/2026 às 14:17.
26/05/2026 17:07:04 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/05/2026 às 14:17.
26/05/2026 17:06:54 | Sistema
O fornecedor RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA teve sua proposta aceita no lote 0002.
26/05/2026 17:06:46 | Sistema
O fornecedor RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA teve sua proposta aceita no lote 0001.
26/05/2026 17:05:19 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
26/05/2026 17:05:02 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
26/05/2026 16:48:18 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0002.
26/05/2026 16:48:02 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
26/05/2026 16:43:18 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
26/05/2026 16:42:38 | Sistema
O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
26/05/2026 16:07:03 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 15:07 do dia 26/05/2026.
26/05/2026 16:07:03 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:07 do dia 26/05/2026.
26/05/2026 13:55:56 | Sistema
A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
26/05/2026 13:55:43 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/05/2026 12:58:04 | F. RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA
Negociação Item 0001: Bom dia! Estamos com nosso melhor valor.
26/05/2026 12:57:52 | F. RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA
Negociação Item 0002: Bom dia! Estamos com nosso melhor valor.
26/05/2026 12:47:09 | Sistema
Motivo: Fornecedor deverá apresentar proposta readequada, devidamente assinada por seu representante legal
26/05/2026 12:47:09 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 11:47 do dia 26/05/2026.
26/05/2026 12:47:09 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:47 do dia 26/05/2026.
26/05/2026 12:46:33 | Sistema
Motivo: Fornecedor poderá melhorar os valores das propostas
26/05/2026 12:46:33 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 11:46 do dia 26/05/2026.
26/05/2026 12:46:33 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:46 do dia 26/05/2026.
26/05/2026 12:42:51 | Sistema
O lote 0002 teve como arrematante RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA - ME com lance de R$ 49.950,00.
26/05/2026 12:42:51 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA - ME com lance de R$ 84.950,00.
26/05/2026 12:42:23 | Sistema
O lote 0002 foi encerrado.
26/05/2026 12:42:12 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
26/05/2026 12:31:15 | Agente de Contratação
Bom dia, boa sessão!
26/05/2026 12:31:10 | Sistema
O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/05/2026 12:31:10 | Sistema
O lote 0002 foi aberto pelo agente de contratação.
26/05/2026 12:31:07 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/05/2026 12:31:07 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
26/05/2026 12:31:02 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
26/05/2026 12:31:02 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/05/2026 12:31:02 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/05/2026 12:30:51 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
06/05/2026
06/05/2026 13:18:52 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (resposta à impugnação.pdf) em 06/05/2026 às 10:18.
05/05/2026
05/05/2026 16:52:24 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ORCAMENTO_FORRO Rafael_Althaus.pdf) em 05/05/2026 às 13:52.
05/05/2026 16:52:07 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Orcamento_FORRO Luciano.pdf) em 05/05/2026 às 13:52.
05/05/2026 16:46:21 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Orcamento_FORRO Jamantha.pdf) em 05/05/2026 às 13:46.