AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, utilizando o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
16/2025
Informações
Tipo:
Registro de Preços Eletrônico - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Pregoeiro:
CATHERINE PEDROTTI
Autoridade Competente:
VOLMAR TELLES DO AMARAL
Apoio:
Alexandra Perukert, Daiane Camargo, Diogo Mikael Spies, José Roberto de Souza Silva Júnior
Origem dos Recursos:
-
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
16/09/2025 às 11:33
Inicio das Propostas
16/09/2025 às 13:00
Limite p/ Impugnações
25/09/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
25/09/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
29/09/2025 às 11:29
Abertura das Propostas
29/09/2025 às 11:30
Documentos
4 - Edital.pdf
Tipo: Edital
16/09/2025-08:31
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - MEIOS-FIOS DE CONCRETO
Lote 2 - MEIOS-FIOS
Lote 3 - MEIOS-FIOS
Lote 4 - MEIOS-FIOS
Lote 5 - MEIOS FIOS
Lote 6 - MEIOS-FIOS
Lote 7 - MEIOS-FIOS
30/09/2025
30/09/2025 18:02:25 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/09/2025 18:01:57 | Pregoeiro
Obrigada pela atenção pessoal. Vou encaminhar para adjudicação e homologação
30/09/2025 17:31:31 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 30/09/2025 às 15:00.
30/09/2025 17:31:31 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 30/09/2025 às 15:00.
30/09/2025 17:31:17 | Sistema
Para o lote 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MATT CONSTRUTORA LTDA.
30/09/2025 17:31:10 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MATT CONSTRUTORA LTDA.
30/09/2025 17:01:03 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi redefinida pelo pregoeiro para 30/09/2025 às 14:30.
30/09/2025 17:01:03 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo pregoeiro para 30/09/2025 às 14:30.
30/09/2025 17:01:02 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 30/09/2025 às 14:30.
30/09/2025 17:01:02 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 30/09/2025 às 14:30.
30/09/2025 17:00:46 | Sistema
O fornecedor MATT CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
30/09/2025 17:00:40 | Sistema
O fornecedor MATT CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0007.
30/09/2025 16:45:19 | F. MATT CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0007: Os valores utilizados pelo Consórcio, para compor os preços de referência, estão no limite em termos de rentabilidade esperada pela empresa, sendo os valores ofertados a nossa melhor condição comercial possível.
30/09/2025 16:45:10 | F. MATT CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: Os valores utilizados pelo Consórcio, para compor os preços de referência, estão no limite em termos de rentabilidade esperada pela empresa, sendo os valores ofertados a nossa melhor condição comercial possível.
30/09/2025 16:16:21 | Sistema
Motivo: úlima opção e ngciarmoso valor.
30/09/2025 16:16:21 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0007. O prazo é até às 14:00 do dia 30/09/2025.
30/09/2025 16:16:21 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:00 do dia 30/09/2025.
30/09/2025 16:15:31 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoeiro.
30/09/2025 16:13:37 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
30/09/2025 15:07:41 | Sistema
O lote 0007 recebeu uma nova proposta readequada.
30/09/2025 15:07:17 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
30/09/2025 13:32:24 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0007. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 30/09/2025.
30/09/2025 13:32:24 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 30/09/2025.
30/09/2025 12:56:11 | Sistema
A diligência do lote 0007 foi anexada ao processo.
30/09/2025 12:56:03 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/09/2025 12:39:48 | Pregoeiro
Consegue que conste na decalração em relação a metragem, não apenas o estoque?
30/09/2025 12:27:35 | Sistema
A diligência do lote 0007 foi anexada ao processo.
30/09/2025 12:27:22 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/09/2025 12:14:40 | Sistema
Motivo: Enviar uma declaração e estar ciente da metragem, pois o laudi diz respeito a resistência do concreto.
30/09/2025 12:14:40 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0007. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 30/09/2025.
30/09/2025 12:14:25 | Sistema
Motivo: Enviar uma declaração e estar ciente da metragem, pois o laudi diz respeito a resistência do concreto.
30/09/2025 12:14:25 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 30/09/2025.
30/09/2025 10:45:00 | Sistema
A diligência do lote 0007 foi anexada ao processo.
30/09/2025 10:44:49 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/09/2025
29/09/2025 19:02:05 | Sistema
Motivo: prorrogação de prazo para envio de laudo
29/09/2025 19:02:05 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0007. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 30/09/2025.
29/09/2025 19:01:51 | Sistema
Motivo: prorrogação de prazo para envio de laudo
29/09/2025 19:01:51 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 30/09/2025.
29/09/2025 18:59:03 | Pregoeiro
vou prorogar
29/09/2025 18:58:37 | Pregoeiro
Claro
29/09/2025 18:58:16 | F. MATT CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: Boa tarde. Existe a possibilidade de prorrogação do prazo para anexarmos os laudos? Estamos com dificuldade de contato com a nossa fábrica.
29/09/2025 18:52:00 | Pregoeiro
Aguardamos os ludos
29/09/2025 17:35:39 | Sistema
Motivo: Enviar laudo desse item.
29/09/2025 17:35:39 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0007. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 29/09/2025.
29/09/2025 17:35:18 | Sistema
Motivo: Enviar laudo desse item.
29/09/2025 17:35:18 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 29/09/2025.
29/09/2025 17:10:30 | Sistema
Motivo: Negociação
29/09/2025 17:10:30 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0007. O prazo é até às 16:00 do dia 29/09/2025.
29/09/2025 17:10:14 | Sistema
Motivo: Negociação.
29/09/2025 17:10:14 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:00 do dia 29/09/2025.