CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA RIO GRANDE DO SUL, NO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL – RN
005/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
FRANCISCO NILDO DA SILVA
Autoridade Competente:
JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Apoio:
FRANCISCO NILDO DA SILVA
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
17/09/2024 às 16:19
Inicio das Propostas
18/09/2024 às 11:00
Limite p/ Impugnações
28/09/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
28/09/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
02/10/2024 às 11:00
Abertura das Propostas
02/10/2024 às 12:00
Documentos
1 E 2 - Especificações Técnicas - Alambrado e Passeio - GB.pdf
Tipo: Edital
17/09/2024-13:01:55
3 - Relatório Fotográfico.pdf
Tipo: Edital
17/09/2024-13:01:55
5 - Folha de Resumo.pdf
Tipo: Edital
17/09/2024-13:01:55
6 - Orçamento Sintético.pdf
Tipo: Edital
17/09/2024-13:01:55
7 - Composições de Custo.pdf
Tipo: Edital
17/09/2024-13:01:55
8 - Curva ABC de Serviços.pdf
Tipo: Edital
17/09/2024-13:01:55
9 - Memorial de Calculo.pdf
Tipo: Edital
17/09/2024-13:01:55
10 - Cronograma.pdf
Tipo: Edital
17/09/2024-13:01:55
11 - Composição do BDI.pdf
Tipo: Edital
17/09/2024-13:01:55
12 - Tabela de Encargos Sociais.pdf
Tipo: Edital
17/09/2024-13:01:55
EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA_padrao.pdf
Tipo: Edital
17/09/2024-13:01:55
ETP_OR~1.PDF
Tipo: Edital
17/09/2024-13:01:55
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA RIO GRANDE DO SUL.pdf
Tipo: Outros documentos
18/09/2024-11:09:42
PARECER TECNICO TPS.pdf
Tipo: Outros documentos
02/10/2024-16:11:58
PARECER TECNICO ARCO.pdf
Tipo: Outros documentos
04/10/2024-10:09:18
PARECER TECNICO 3 - DOISE.pdf
Tipo: Outros documentos
04/10/2024-14:18:07
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA RIO GRANDE DO S...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
-
Melhor lance
R$ 294.500,00
Unidade:
SVÇ
04/10/2024
04/10/2024 17:31:30 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/10/2024 17:29:48 | Sistema
Justificativa: a intenção de recurso da empresa CONSTRUTORA PTS, não merece prosperar uma vez que a mesma não atendeu o edital, como tambem a empresa ganhadora atendeu todos os itens do presente edital e o certame seguiu todos os trametes editalicios.
04/10/2024 17:29:48 | Sistema
Intenção: MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO, EXPOSTO EM MOMENTO OPORTUNO.
04/10/2024 17:29:48 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
04/10/2024 17:24:13 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA PTS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/10/2024 17:18:07 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO 3 - DOISE.pdf) em 04/10/2024 às 14:18.
04/10/2024 17:15:13 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 04/10/2024 às 14:25.
04/10/2024 17:15:04 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
04/10/2024 17:14:59 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor DOISE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
04/10/2024 15:49:51 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/10/2024 14:46:40 | Sistema
Motivo: prorrogação concedida
04/10/2024 14:46:40 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/10/2024.
04/10/2024 14:45:35 | Agente de Contratação
prorrogação concedida
04/10/2024 14:45:01 | F. DOISE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Documentação Item 0001: Solicito prorrogação de prazo até as 13h.
04/10/2024 14:33:30 | Agente de Contratação
bom dia, até horas o senhor necessita da prorrogação?
04/10/2024 14:32:44 | Agente de Contratação
bom dia, até que horas o senhor necesss
04/10/2024 14:26:02 | F. DOISE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Documentação Item 0001: Devido a complexidade da proposta, Solicito prorrogação do prazo
04/10/2024 13:11:28 | Sistema
Motivo: solicito proposta da empresa DOISE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, de acordo ao exposto no edital.
04/10/2024 13:11:28 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:11 do dia 04/10/2024.
04/10/2024 13:09:18 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO ARCO.pdf) em 04/10/2024 às 10:09.
04/10/2024 13:07:54 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante DOISE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 294.500,00.
04/10/2024 13:07:54 | Sistema
O fornecedor ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/10/2024 13:07:54 | Sistema
Motivo: a empresa ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, encontra-se INABILITADA, a mesma apresentou atestados e acervos técnicos incompatíveis com o edital.
04/10/2024 13:07:54 | Sistema
O fornecedor ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado no processo.
04/10/2024 11:03:30 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI com lance de R$ 279.759,39.
04/10/2024 11:03:30 | Sistema
O fornecedor C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/10/2024 11:03:30 | Sistema
Motivo: a empresa C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - EPP, encontra-se INABILITADA, a mesma apresentou sua certidão de falência com prazo de validade "vencida".
04/10/2024 11:03:30 | Sistema
O fornecedor C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - EPP foi inabilitado no processo.
04/10/2024 11:00:39 | Agente de Contratação
bom dia, dando inicio novamente a sessão.
02/10/2024
02/10/2024 19:11:58 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO TPS.pdf) em 02/10/2024 às 16:11.
02/10/2024 18:23:39 | Agente de Contratação
a sessão está suspensa, voltamos sexta feira dia dia 04/10/2024, as oito horas.
02/10/2024 18:20:57 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - EPP com lance de R$ 273.453,64.
02/10/2024 18:20:57 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA PTS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/10/2024 18:20:57 | Sistema
Motivo: a empresa CONSTRUTORA PTS LTDA, encontra-se INABILITADA, pois a mesma não atendeu aos quantitativos mínimos exigidos, (atestado de capacidade Técnica não atendeu ao edital), Parecer Técnico anexo ao Processo.
02/10/2024 18:20:57 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA PTS LTDA foi inabilitado no processo.
02/10/2024 15:34:37 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/10/2024 13:42:06 | Sistema
Motivo: a empresa CONSTRUTORA PTS LTDA, terá o prazo até as 13:00 horas para anexar sua proposta
02/10/2024 13:42:06 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 02/10/2024.
02/10/2024 13:40:04 | Agente de Contratação
consedido
02/10/2024 13:37:53 | F. CONSTRUTORA PTS LTDA
Documentação Item 0001: até as 13 horas, pode ser? grato,
02/10/2024 13:33:45 | Agente de Contratação
até que horas?
02/10/2024 13:32:47 | F. CONSTRUTORA PTS LTDA
Documentação Item 0001: solicito dilitação de prazo.
02/10/2024 12:35:25 | Sistema
Motivo: solicito proposta de acordo com o edital da empresa CONSTRUTORA PTS LTDA
02/10/2024 12:35:25 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:36 do dia 02/10/2024.
02/10/2024 12:23:15 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/10/2024 às 09:33.
02/10/2024 12:22:54 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA PTS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 272.403,64.
02/10/2024 12:21:45 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
02/10/2024 12:10:51 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/10/2024 12:10:51 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
02/10/2024 12:09:44 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.