CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E PASSEIO COM PISO INTERTRAVADO NO ENTORNO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS VILAS MATO GROSSO E ESPÍRITO SANTO, NO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL - RN.
004/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
FRANCISCO NILDO DA SILVA
Autoridade Competente:
HUDSON KENIO DE MOURA AZEVEDO
Apoio:
PAULO HENRIQUE CIRINO
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
28/04/2025 às 17:28
Inicio das Propostas
30/04/2025 às 11:00
Limite p/ Impugnações
13/05/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
13/05/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
15/05/2025 às 11:00
Abertura das Propostas
15/05/2025 às 12:00
Documentos
8 - Memorial de Calculo.pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
8 - Memorial de Calculo[1].pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
9 - Cronograma Fisico-Financeiro.pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
9 - Cronograma Fisico-Financeiro[1].pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
10 - Composição do BDI.pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
11 - Composição do BDI - BDI (1).pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
11 - Tabela de Encargos Sociais.pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
12 - Projeto Arquitetônico.pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
13 - Projeto Construtivo.pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
EDITAL CONC 004 2025.pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
ETP ORDINÁRIO ALAMBRADO E INTERTRAVADO.pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO - CONC 004 2025.pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
1 - Projeto Basico.pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
3 - ART (Anotação de Resp. Técnica).pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
4 - Folha de Resumo.pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
4 - Folha de Resumo[1].pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
5 - Planilha Orçamentaria.pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
5 - Planilha Orçamentaria[1].pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
6 - Composição de Custo.pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
6 - Composição de Custo[1].pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
7 - Curva ABC de Serviços.pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
7 - Curva ABC de Serviços[1].pdf
Tipo: Edital
28/04/2025-14:22:32
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E PASSEIO COM PISO INTERTRAVADO NO...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 836.888,23
Melhor lance
R$ 823.743,27
Unidade:
UND
12/06/2025
12/06/2025 16:25:50 | Sistema
O item 0001 foi homologado por HUDSON KENIO DE MOURA AZEVEDO.
12/06/2025 16:25:44 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por HUDSON KENIO DE MOURA AZEVEDO.
16/05/2025
16/05/2025 17:23:42 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
16/05/2025 17:08:52 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/05/2025 às 14:18.
16/05/2025 17:08:40 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
16/05/2025 17:08:30 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CIRILO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.
16/05/2025 16:57:42 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/05/2025 às 14:07.
16/05/2025 16:57:27 | Sistema
O fornecedor CIRILO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI teve sua proposta aceita no item 0001.
16/05/2025 16:40:31 | Sistema
Motivo: o problema foi sanando, tendo em vista que foi verificado nos autos do processo que, o município não disponibilizou Cronograma físico financeiro com prazo de 06 meses ou 180 dias, no entanto se considera o cronograma de 90 dias.
16/05/2025 16:40:31 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CIRILO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI no item 0001.
16/05/2025 16:38:09 | Sistema
Motivo: o problema foi sanando, tendo em vista que foi verificado nos autos do processo que, o município não disponibilizou Cronograma físico financeiro com prazo de 06 meses ou 180 dias, no entanto se considera o cronograma de 90 dias apresentado pela empresa CIRILO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.
16/05/2025 16:38:09 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 16/05/2025.
16/05/2025 16:15:37 | Sistema
Motivo: solicito da empresa CIRILO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, correção do cronograma, o mesmo apresenta um prazo de 90 dias, sendo que seria de seis messes ou 180 dias.
16/05/2025 16:15:37 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 16/05/2025.
16/05/2025 16:01:18 | Agente de Contratação
boa tarde, retornando a sessão no aguardo do parecer do setor de engenharia, com relação a documentação da empresa CIRILO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.
16/05/2025 14:37:50 | Agente de Contratação
a documentação e proposta da empresa CIRILO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, foi encaminho para o setor de engenharia, para analise e parecer, retornamos logo mais as 13:00 horas.
16/05/2025 12:27:44 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/05/2025 12:05:14 | Sistema
Motivo: solicito a proposta final da empresa CIRILO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.
16/05/2025 12:05:14 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:06 do dia 16/05/2025.
16/05/2025 12:03:56 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CIRILO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI com lance de R$ 823.743,27.
16/05/2025 12:03:56 | Sistema
O fornecedor BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/05/2025 12:03:56 | Sistema
Motivo: Foi solicitado a proposta final da empresa BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA, no entanto a mesma não anexou, por esse motivo a mesma encontra-se DESCLASSIFICA.
16/05/2025 12:03:56 | Sistema
O fornecedor BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado no processo.
16/05/2025 12:00:24 | Agente de Contratação
Senhores licitantes bom dia, retornando a nossa sessão!
15/05/2025
15/05/2025 17:38:11 | Agente de Contratação
boa tarde, retornamos a sessão, amanhã dia 16/05/2025, as 09h00.
15/05/2025 17:35:00 | Sistema
Motivo: Solicito proposta final da empresa BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA.
15/05/2025 17:35:00 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:40 do dia 15/05/2025.
15/05/2025 17:33:26 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA com lance de R$ 694.500,00.
15/05/2025 17:33:26 | Sistema
O fornecedor EFICIENTE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/05/2025 17:33:26 | Sistema
Motivo: A empresa EFICIENTE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, não anexou sua proposta final, portanto a mesma está DESCLASSIFICADA.
15/05/2025 17:33:26 | Sistema
O fornecedor EFICIENTE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
15/05/2025 14:17:11 | Sistema
Motivo: a empresa EFICIENTE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, solicitou mais tempo, prazo maior para envio da sua proposta, no entanto o prazo será dilatado até as 14h30 do dia 15/05/2025.
15/05/2025 14:17:11 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 15/05/2025.
15/05/2025 14:13:06 | F. EFICIENTE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
Documentação Item 0001: prezados, solicitamos mais tempo para anexar a planilha
15/05/2025 13:20:38 | Sistema
Motivo: Solicito proposta final da empresa EFICIENTE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.
15/05/2025 13:20:38 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:21 do dia 15/05/2025.
15/05/2025 13:18:16 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante EFICIENTE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA com lance de R$ 694.000,00.
15/05/2025 13:18:16 | Sistema
O fornecedor Andrade e Reis Engenharia e Projetos Ltda foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/05/2025 13:18:16 | Sistema
Motivo: a empresa Andrade e Reis Engenharia e Projetos Ltda, apresentou apólice sem comprovante de pagamento, como também não anexou documentação de habilitação, estando em desacordo com o itens 4.1 e 4.2 do edital. portanto a proposta da referida empresa encontra-se DESCLASSIFICA.
15/05/2025 13:18:16 | Sistema
O fornecedor Andrade e Reis Engenharia e Projetos Ltda foi desclassificado no processo.
15/05/2025 12:49:19 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante Andrade e Reis Engenharia e Projetos Ltda com lance de R$ 686.248,34.
15/05/2025 12:49:19 | Sistema
O fornecedor JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/05/2025 12:49:19 | Sistema
Motivo: `PAR` 4º da lei 14.133, No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. No caso da empresa JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI, a mesma apresentou sua proposta representando apenas 52%, do valor orçado, por tanto sua proposta está DESCLASSIFICADA, tendo em vista que o valor que o valor total e R$ 836.888,23.
15/05/2025 12:49:19 | Sistema
O fornecedor JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado no processo.
15/05/2025 12:31:16 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R$ 440.000,00.
15/05/2025 12:31:16 | Sistema
O fornecedor IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/05/2025 12:31:16 | Sistema
Motivo: `PAR` 4º da lei 14.133, No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. No caso da empresa IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA, a mesma apresentou sua proposta inferior a 50%, por tanto sua proposta está DESCLASSIFICADA, tendo em vista que o valor que o valor total e R$ 842.888,23.
15/05/2025 12:31:16 | Sistema
O fornecedor IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA foi desclassificado no processo.
15/05/2025 12:26:46 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA com lance de R$ 415.000,00.
15/05/2025 12:26:46 | Sistema
O fornecedor COMPAB SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.