CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REDE DE TUBULAÇÃO DE AGUA PARA MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPAL, DE MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL – RN, COMPREENDENDO O TRECHO: ASSENTAMENTO CARAJÁS ATÉ A VILA RIO GRANDE DO...
003-1/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
FRANCISCO NILDO DA SILVA
Autoridade Competente:
HUDSON KENIO DE MOURA AZEVEDO
Apoio:
PAULO HENRIQUE CIRINO
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
28/08/2025 às 17:34
Inicio das Propostas
29/08/2025 às 11:00
Limite p/ Impugnações
10/09/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
10/09/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
12/09/2025 às 11:00
Abertura das Propostas
12/09/2025 às 12:00
Documentos
Contratação de empresa especia - Composições com Preço Unitário (1).pdf
Tipo: Edital
15/08/2025-11:01:59
Contratação de empresa especia - Cronograma (6) - assinado.pdf
Tipo: Edital
15/08/2025-11:01:59
Contratação de empresa especia - Curva ABC de Insumos (1) - assinado.pdf
Tipo: Edital
15/08/2025-11:01:59
Contratação de empresa especia - Curva ABC de Serviços (1) - assinado.pdf
Tipo: Edital
15/08/2025-11:01:59
Contratação de empresa especia - Orçamento Analítico - assinado.pdf
Tipo: Edital
15/08/2025-11:01:59
Contratação de empresa especia - Orçamento Resumido (1) - assinado.pdf
Tipo: Edital
15/08/2025-11:01:59
Contratação de empresa especia - Orçamento Sintético (1) - assinado.pdf
Tipo: Edital
15/08/2025-11:01:59
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ADUTORA - CARAJÁS A RS).pdf - assinado.pdf
Tipo: Edital
15/08/2025-11:01:59
Perfil longitudinal - Vila RS a Carajás - Serra do Mel RN.jpg
Tipo: Edital
15/08/2025-11:01:59
Projeto Básico.pdf
Tipo: Edital
15/08/2025-11:01:59
Projeto Básico.pdf
Tipo: Edital
15/08/2025-11:01:59
REDE DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA - Memória de Cálculo.pdf
Tipo: Edital
15/08/2025-11:01:59
Contratacao_de_empresa_especia_-_Cronograma_%281%29_assinado.pdf
Tipo: Edital
15/08/2025-11:01:59
Contratacao_de_empresa_especia_-_Curva_ABC_de_Insumos_assinado.pdf
Tipo: Edital
15/08/2025-11:01:59
Contratacao_de_empresa_especia_-_Curva_ABC_de_Servicos_assinado.pdf
Tipo: Edital
15/08/2025-11:01:59
Contratacao_de_empresa_especia_-_Orcamento_Resumido_assinado.pdf
Tipo: Edital
15/08/2025-11:01:59
Contratacao_de_empresa_especia_-_Orcamento_Sintetico_assinado.pdf
Tipo: Edital
15/08/2025-11:01:59
Projeto Básico.pdf
Tipo: Edital
15/08/2025-11:01:59
EDITAL CONC 003 2025 retificado.pdf
Tipo: Edital
28/08/2025-14:26:06
ETP total (02 lotes) final retificado.pdf
Tipo: Edital
28/08/2025-14:27:23
EDITAL CONC 003 2025 retificado item 11.1.2.5 alterado.pdf
Tipo: Edital
02/09/2025-16:03:37
COMUNICADO.pdf
Tipo: Outros documentos
25/08/2025-13:01:32
Julgamento da Impugnação - JULGAMENTO da Impugnação ao Edital NILDO.pdf
Tipo: Documento Anexo
27/08/2025-21:19:11
SOLICITAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
28/08/2025-09:24:16
SOLICITAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
28/08/2025-09:24:27
Solicitação de exclusão de documento -1170182.pdf
Tipo: Outros documentos
28/08/2025-16:04:03
Esclarecimentos - Pedido_de_esclarecimento_assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
31/08/2025-14:34:21
PARECER TECNICO LOTE 01 MFA.pdf
Tipo: Outros documentos
16/09/2025-09:07:18
PARECER_TECNICO RENASCEÇA LOTE 02 POÇO.pdf
Tipo: Outros documentos
16/09/2025-11:12:41
PARECER TECNICO LOTE 01 DA MFA 2.pdf
Tipo: Outros documentos
17/09/2025-13:33:31
PARECER_TECNICO_ ENGMAQ.pdf
Tipo: Outros documentos
18/09/2025-15:37:35
DECISÃO DO GESTOR.pdf
Tipo: Outros documentos
20/10/2025-14:13:09
JULGAMENTO ENGMAQ.pdf
Tipo: Outros documentos
20/10/2025-14:25:24
JULGAMENTO ENGMAQ.pdf
Tipo: Outros documentos
20/10/2025-14:27:30
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO EDITAL.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - MFA CONSTRUCOES LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso item 0001 - ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - BRIMAX ENGENHARIA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - BRIMAX ENGENHARIA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU PARA REDE DE ÁGUA, DN 150MM JUNTA ELASTICA INTEGRADA I...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
-
Melhor lance:
R$ 1.934.355,00
Unidade:
UND
Item 2
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE POÇO TUBUL...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
-
Melhor lance:
-
Unidade:
UN
16/04/2026
16/04/2026 12:17:33 | Sistema
O item 0001 foi homologado por HUDSON KENIO DE MOURA AZEVEDO.
16/04/2026 12:17:27 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por HUDSON KENIO DE MOURA AZEVEDO.
20/10/2025
20/10/2025 17:28:03 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/10/2025 17:27:30 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (JULGAMENTO ENGMAQ.pdf) em 20/10/2025 às 14:27.
20/10/2025 17:25:24 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (JULGAMENTO ENGMAQ.pdf) em 20/10/2025 às 14:25.
20/10/2025 17:13:09 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (DECISÃO DO GESTOR.pdf) em 20/10/2025 às 14:13.
20/10/2025 17:09:28 | Sistema
Justificativa: Ratifico o posicionamento e decisão proferido pelo Agente de Contratação em sua resposta aos recursos administrativo, corroborados pelo Setor de Engenharia do município, conhecendo o recurso interposto pelas empresas licitantes, MFA CONSTRUÇÕES LTDA ME.
20/10/2025 17:09:28 | Sistema
HUDSON KENIO DE MOURA AZEVEDO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por ENGEBRASIL, conforme justificativa registrada no sistema.
20/10/2025 17:09:08 | Sistema
Justificativa: Ratifico o posicionamento e decisão proferido pelo Agente de Contratação em sua resposta aos recursos administrativo, corroborados pelo Setor de Engenharia do município, conhecendo o recurso interposto pelas empresas licitantes, MFA CONSTRUÇÕES LTDA ME.
20/10/2025 17:09:08 | Sistema
HUDSON KENIO DE MOURA AZEVEDO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por ENGMAQ ENGENHARIA E LOCACAO, conforme justificativa registrada no sistema.
20/10/2025 17:05:10 | Sistema
Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
07/10/2025
07/10/2025 21:17:46 | Sistema
O fornecedor BRIMAX ENGENHARIA LTDA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0001.
07/10/2025 21:16:36 | Sistema
O fornecedor BRIMAX ENGENHARIA LTDA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0001.
03/10/2025
03/10/2025 00:06:26 | Sistema
O fornecedor ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
02/10/2025
02/10/2025 18:36:10 | Sistema
O fornecedor MFA CONSTRUCOES LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
29/09/2025
29/09/2025 11:18:24 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 02/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 07/10/2025 às 23:59.
29/09/2025 11:13:41 | Sistema
O fornecedor MFA CONSTRUCOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/09/2025 11:10:23 | Sistema
O fornecedor ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/09/2025 11:05:20 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/09/2025 às 08:15.
29/09/2025 11:05:11 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
29/09/2025 11:04:35 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor BRIMAX ENGENHARIA LTDA.
29/09/2025 11:00:02 | Agente de Contratação
bom dia a todos.
26/09/2025
26/09/2025 19:53:08 | Agente de Contratação
mais uma vez boa tarde, desculpem voltamos segunda feira as 08:00hs
26/09/2025 19:11:31 | Agente de Contratação
retornamos a sessão amanhã as 08:00hs
26/09/2025 16:45:11 | Agente de Contratação
boa tarde.
26/09/2025 12:03:24 | Agente de Contratação
bom dia.
24/09/2025
24/09/2025 17:29:54 | Agente de Contratação
boa tarde a sessão fica suspensa, retornamos sexta feira as 09:00hs.
24/09/2025 13:53:00 | Agente de Contratação
a documentação e proposta da empresa BRIMAX ENGENHARIA LTDA, foi encaminhado para o setor de engenharia para analise e parecer.
24/09/2025 12:52:37 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/09/2025 11:22:52 | Sistema
Motivo: solicito da empresa BRIMAX ENGENHARIA LTDA, sua proposta final/readequada.
24/09/2025 11:22:52 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:23 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 11:21:06 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante BRIMAX ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 1.934.355,00.
24/09/2025 11:21:06 | Sistema
Motivo: a empresa COMPAB SERVICOS EIRELI, encontra-se inabilitada, pois a mesma anexou documentação de uma outra empresa (RR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMWENTOS LTDA.
24/09/2025 11:21:06 | Sistema
O fornecedor COMPAB SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/09/2025 11:16:03 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante COMPAB SERVICOS EIRELI com lance de R$ 1.865.657,68.
24/09/2025 11:16:03 | Sistema
Motivo: a empresa CONSTRUTORA CRISTAL LTDA, está inabilitada a mesma não atendeu ao item 9.0, letra (i), não apresentou Declaração de Idoneidade.
24/09/2025 11:16:03 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA CRISTAL LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/09/2025 11:00:01 | Agente de Contratação
bom dia!
23/09/2025
23/09/2025 17:42:21 | Agente de Contratação
boa tarde, como ainda não obtive retor do setor de engenharia, retornamos a presente sessão amanhã as 08:00hs.
23/09/2025 12:18:30 | Agente de Contratação
bom dia, aguardando retorno do setor de engenharia.
22/09/2025
22/09/2025 17:25:19 | Agente de Contratação
boa tarde a sessão fica suspensa, voltamos amanhã as 09:00hs.
22/09/2025 13:32:47 | Agente de Contratação
a documentação e proposta da empresa CONSTRUTORA CRISTAL LTDA, será encaminha ao setor de engenharia para analise e parecer.
22/09/2025 12:48:31 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/09/2025 11:31:27 | Sistema
Motivo: solicito da empresa CONSTRUTORA CRISTAL LTDA, sua proposta final/readequada.
22/09/2025 11:31:27 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:31 do dia 22/09/2025.
22/09/2025 11:28:02 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
22/09/2025 11:03:31 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor COMPAB SERVICOS EIRELI foi definida pelo agente de contratação para 22/09/2025 às 08:23, encerrando às 08:28:00.
22/09/2025 11:02:18 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor COMPAB SERVICOS EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
22/09/2025 11:02:18 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA CRISTAL LTDA com lance de R$ 1.802.486,83.
22/09/2025 11:02:18 | Sistema
Motivo: a empresa CONSTRU ART SERVICOS LTDA, está DESCLASSIFICADA, não apresentou sua proposta