CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS NA ESTRADA DE ACESSO AS COMUNIDADES SERRA DO CAJUEIRO E DISTRITO RURAL JOÃO DA CRUZ.
5/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Alex Silva de Azevêdo
Autoridade Competente:
Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros
Apoio:
Arthur Jazo Germano de Medeiros
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
28/10/2025 às 13:54
Inicio das Propostas
29/10/2025 às 10:59
Limite p/ Impugnações
08/11/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
08/11/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
12/11/2025 às 10:59
Abertura das Propostas
12/11/2025 às 11:00
Documentos
Edital - concorrência 005.2025-Assinado.pdf
Tipo: Edital
09/10/2025-09:33:43
Edital - concorrência 005.2025 (retificada)Assinado.pdf
Tipo: Edital
28/10/2025-10:53:34
1.MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
09/10/2025-09:35:42
2.PLANILHA_ORCAMENTARIA.pdf
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
09/10/2025-09:36:13
3.MEMORIA_DE_CALCULO.pdf
Tipo: Outros documentos
09/10/2025-09:36:32
4.BDI_26,14%.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
09/10/2025-09:36:47
5.CRONOGRAMA_FF.pdf
Tipo: Cronograma
09/10/2025-09:37:20
6.CURVA_ABC.pdf
Tipo: Outros documentos
09/10/2025-09:37:37
7.GRAFICO.pdf
Tipo: Outros documentos
09/10/2025-09:38:16
8.PROJETO_PAVIMENTACAO_CAJUEIRO.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
09/10/2025-09:38:43
Julgamento da Impugnação - Decisão Impugnação Edital-Assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
21/10/2025-13:45:44
Decisão Impugnação Edital-Assinado.pdf
Tipo: Aviso de suspensão de licitação
23/10/2025-17:06:00
Parecer Juridico reabertura.pdf
Tipo: Aviso de reinício
28/10/2025-10:49:24
Julgamento da Impugnação - Resposta Impugnação Edital - Segunda Resposta - Assinada.pdf
Tipo: Documento Anexo
04/11/2025-10:39:35
PARECER_PARA_CORRECAO_FORMAL_DE_ITENS_PAVIMENTACAO_CONCORRENCIA_005-2025_-_FLORANIA_RN_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
19/11/2025-07:03:19
PARECER_TECNICO_DE_ACEITACAO_CONCORRENCIA_005-2025_-_FLORANIA_RN_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
19/11/2025-10:53:17
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Impugnação Florânia - CE 005.2025.rar
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - RECURSO AO EDITAL CC 05 FLORANIA.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0796 - CIRILO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Tipo: Documento Anexo
Recurso lote 0796 - NEW CONSTRUTORA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso lote 0796 - U C FRANCA DE SOUZA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0796 - 3M & E CONSTRUCOES LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0796 - 3M & E CONSTRUCOES LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0796 - 3M & E CONSTRUCOES LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0796
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0796
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0796
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 50796 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS NA ESTRADA DE ACESSO AS COMUNIDADES SERRA DO CAJUEIRO E DISTRITO RURAL JOÃO DA CRUZ
04/12/2025
04/12/2025 13:22:58 | Sistema
O lote 0796 foi homologado por Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros.
04/12/2025 13:22:34 | Sistema
O lote 0796 foi adjudicado por Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros.
04/12/2025 13:14:38 | Sistema
Justificativa: NEGAR-LHES PROVIMENTO, declarando a proposta vencedora exequível e válida, conforme parecer técnico e jurisprudência sobre formalismo moderado.
04/12/2025 13:14:38 | Sistema
Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por NEW CONSTRUTORA LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
04/12/2025 13:14:20 | Sistema
Justificativa: NEGAR-LHES PROVIMENTO, declarando a proposta vencedora exequível e válida, conforme parecer técnico e jurisprudência sobre formalismo moderado.
04/12/2025 13:14:20 | Sistema
Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por CIRILO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, conforme justificativa registrada no sistema.
04/12/2025 13:13:48 | Sistema
Justificativa: NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a inabilitação por preclusão consumativa quanto à apresentação da garantia de proposta;
04/12/2025 13:13:48 | Sistema
Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por U C FRANCA DE SOUZA LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
04/12/2025 12:53:02 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/12/2025 12:52:39 | Sistema
Os recursos do lote 0796 foram encaminhados para julgamento.
01/12/2025
01/12/2025 18:57:52 | Sistema
O fornecedor 3M & E CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0796.
01/12/2025 18:56:57 | Sistema
O fornecedor 3M & E CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0796.
01/12/2025 18:56:24 | Sistema
O fornecedor 3M & E CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0796.
26/11/2025
26/11/2025 18:56:12 | Sistema
O fornecedor U C FRANCA DE SOUZA LTDA - ME enviou recurso para o lote 0796.
26/11/2025 11:51:31 | Sistema
O fornecedor NEW CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0796.
25/11/2025
25/11/2025 14:35:41 | Sistema
O fornecedor CIRILO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME enviou recurso para o lote 0796.
21/11/2025
21/11/2025 11:34:15 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, por hoje suspendo a sessão. Ao fim dos prazos de Recursos e Contrarazões, remarcarei dia e horário para darmos continuidade a sessão. Tenham todos um ótimo dia.
21/11/2025 11:30:09 | Sistema
O prazo para recursos no item 0796 foi definido pelo agente de contratação para 26/11/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 01/12/2025 às 23:59.
21/11/2025 11:27:13 | Sistema
O fornecedor NEW CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0796.
21/11/2025 11:24:23 | Sistema
O fornecedor CIRILO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o lote 0796.
21/11/2025 11:23:54 | Sistema
O fornecedor U C FRANCA DE SOUZA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0796.
21/11/2025 11:20:20 | Sistema
O fornecedor NOVA GERACAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0796.
21/11/2025 11:20:20 | Sistema
O fornecedor NOVA GERACAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0796.
21/11/2025 11:18:12 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0796 foi definida pelo agente de contratação para 21/11/2025 às 08:28.
21/11/2025 11:17:56 | Sistema
A habilitação do lote 0796 foi encerrada.
21/11/2025 11:17:51 | Sistema
Para o lote 0796 foi habilitado o fornecedor 3M & E CONSTRUCOES LTDA.
21/11/2025 11:17:28 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0796 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
21/11/2025 10:38:14 | Sistema
O lote 0796 recebeu uma nova proposta readequada.
21/11/2025 10:04:59 | Agente de Contratação
Solicito o preenchimento da proposta readequada no sistema, para podermos dar continuidade no processo.
21/11/2025 10:04:14 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0796. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 21/11/2025.
21/11/2025 10:03:29 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes, vamos dar continuidade a seção.
19/11/2025
19/11/2025 16:08:04 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, estamos aguardando envio da proposta readequada. Estamos no fim do expediente, portanto suspendo a sessão. Retornaremos dia 21/11/2025 no horario de expediente das 07:00 as 13:00, para darmos continuidade ao certame. Tenham todos um otimo dia.
19/11/2025 13:55:48 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0796. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 13:55:03 | Sistema
Motivo: Fornecedor enviou documentação solicitada.
19/11/2025 13:55:03 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor 3M & E CONSTRUCOES LTDA no lote 0796.
19/11/2025 13:53:17 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_DE_ACEITACAO_CONCORRENCIA_005-2025_-_FLORANIA_RN_assinado.pdf) em 19/11/2025 às 10:53.
19/11/2025 12:25:53 | Sistema
A diligência do lote 0796 foi anexada ao processo.
19/11/2025 10:05:21 | Sistema
Motivo: Diante do exposto, solicita-se que a empresa realize o ajuste e reenvie a planilha atualizada para continuidade da análise técnico-orçamentária.
19/11/2025 10:05:21 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0796. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 10:03:47 | Agente de Contratação
Peço que fiquem atentos ao chat no horário de expediente da prefeitura: 07:00 as 13:00.
19/11/2025 10:03:19 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_PARA_CORRECAO_FORMAL_DE_ITENS_PAVIMENTACAO_CONCORRENCIA_005-2025_-_FLORANIA_RN_assinado.pdf) em 19/11/2025 às 07:03.
19/11/2025 10:02:17 | Agente de Contratação
Bom dia Senhores licitantes. A Engenharia emitiu parecer.
18/11/2025
18/11/2025 15:48:38 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, recebemos a proposta readequada e composições, foi enviado ao setor de engenharia para emissão de parecer. Estamos no fim do expediente, portanto suspendo a sessão. Retornaremos amanha dia 19/11/2025 no horario de expediente das 07:00 as 13:00. para darmos continuidade ao certame. Tenham todos um otimo dia.
18/11/2025 15:38:28 | Sistema
A diligência do lote 0796 foi anexada ao processo.
18/11/2025 11:06:43 | Sistema
Motivo: Prorrogo prazo para o final do expediente.
18/11/2025 11:06:43 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0796. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 10:44:13 | F. 3M & E CONSTRUCOES LTDA
Documentação Lote 0796: Com fundamento no item 9.18.5 do edital, que dispõe que 1CÉ facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo 1D, solicito a prorrogação do prazo por, no mínimo, mais 2 (duas) horas, em razão da necessidade de tempo adicional para a readequação das planilhas e a conferência final dos documentos, visando garantir o envio em plena conformidade com as exigências editalícias.
18/11/2025 10:41:15 | Sistema
Motivo: Solicitamos que seja enviada proposta readequada junto com suas composições orçamentarias, BDI da proposta readequada enviada, para que seja apreciada pela Assessoria Técnica de Engenharia da Prefeitura.
18/11/2025 10:41:15 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0796. O prazo de envio é até às 09:40 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 10:39:22 | Sistema
Motivo: Licitante respondeu.