Contratação de empresa especializada em construção civil para execução da obra de construção de 25 unidades habitacionais no município de Cruzeta/RN.
3/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Roberth Batista de Medeiros
Autoridade Competente:
Joaquim Jose de Medeiros
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Sem dotação orçamentária
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
25/11/2025 às 19:39
Inicio das Propostas
25/11/2025 às 20:00
Limite p/ Impugnações
06/12/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
06/12/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
10/12/2025 às 10:59
Abertura das Propostas
10/12/2025 às 11:00
Documentos
EDITAL E PROJETO.zip
Tipo: Edital
25/11/2025-16:39:02
014_BDI.pdf
Tipo: Edital
02/12/2025-07:44:44
Julgamento da Impugnação - JULGAMENTO IMPUGNAÇÕES.pdf
Tipo: Documento Anexo
03/12/2025-15:49:50
Julgamento da Impugnação - JULGAMENTO IMPUGNAÇÕES.pdf
Tipo: Documento Anexo
05/12/2025-10:34:49
32 - PARECER_04-2025_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
10/12/2025-12:05:57
33 - PARECER_05-2025_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
12/12/2025-12:26:26
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNACAO_CRUZETA_assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO EDITAL.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
0033701 - Execução dos serviços de construção de 25 unidades habitacionais no município de Cruzeta/R...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 3.320.327,49
Melhor lance:
R$ 3.265.500,00
Unidade:
SVÇ
12/12/2025
12/12/2025 16:03:44 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Joaquim Jose de Medeiros.
12/12/2025 16:03:37 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Joaquim Jose de Medeiros.
12/12/2025 16:02:05 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/12/2025 15:51:49 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 12/12/2025 às 13:01.
12/12/2025 15:51:43 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
12/12/2025 15:51:38 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA.
12/12/2025 15:51:31 | Presidente da Comissão
Anexamos o parecer técnico
12/12/2025 15:50:24 | Presidente da Comissão
Boa tarde, vamos dar continuidade
12/12/2025 15:26:26 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (33 - PARECER_05-2025_assinado.pdf) em 12/12/2025 às 12:26.
12/12/2025 13:25:28 | Presidente da Comissão
Bom dia, tendo em vista o envio dos documentos estamos enviando para o setor técnico, retornamos novamente no horário marcado, as 12h50m
12/12/2025 12:18:35 | F. BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CO
Documentação Item 0001: Bom dia, prezados. Segue proposta de preços readequada. Estamos à disposição.
12/12/2025 12:18:10 | Sistema
A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
12/12/2025 12:18:00 | Sistema
A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
11/12/2025
11/12/2025 16:20:08 | Presidente da Comissão
A sessão está suspensa, retornamos amanhã 12/12/2025 as 12h50m, logo após o término do prazo para envio da proposta final readequada.
11/12/2025 15:47:07 | Sistema
Motivo: Solicito a proposta final readequada conforme edital
11/12/2025 15:47:07 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:50 do dia 12/12/2025.
11/12/2025 15:46:20 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA com lance de R$ 3.265.500,00.
11/12/2025 15:46:20 | Sistema
Motivo: Fornecedor deixou de enviar a proposta readequada
11/12/2025 15:46:20 | Sistema
O fornecedor CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
11/12/2025 15:45:48 | Presidente da Comissão
Fornecedor CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA o prazo de 24h conforme edital é suficiente para elaboração da proposta readequada, bem como estamos com curto prazo para envio dos documentos referentes a esta licitação para Caixa Econômica, sendo assim o pedido de prorrogação de prazo será negado, portanto será convocado o próximo fornecedor classificado.
11/12/2025 15:45:28 | Presidente da Comissão
Boa tarde, vamos dar continuidade a sessão
11/12/2025 11:58:41 | F. CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
Documentação Item 0001: Bom dia, em observância ao item 6.22.5. do edital que diz: `É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo`, e devido a complexidade da planilha orçamentária da obra, solicitamos junto a comissão, a prorrogação do prazo de envio da proposta readequada em observância ao edital do certame.
10/12/2025
10/12/2025 16:13:30 | Presidente da Comissão
A sessão está suspensa, retornamos amanhã 11/12/2025 as 12h45m, logo após o término do prazo para envio da proposta final readequada.
10/12/2025 15:45:31 | Sistema
Motivo: Solicito a proposta final readequada, conforme item 6.22.4 do edital
10/12/2025 15:45:31 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 11/12/2025.
10/12/2025 15:44:14 | Sistema
O prazo de negociação foi encerrado pelo presidente de comissão.
10/12/2025 15:43:42 | F. CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
Negociação Item 0001: Boa tarde, esse é o nosso limite
10/12/2025 15:41:40 | Presidente da Comissão
Favor responder no chat
10/12/2025 15:41:26 | Presidente da Comissão
Fornecedor CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA está online?
10/12/2025 15:38:05 | Presidente da Comissão
Fornecedor CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA gostaria de negociar o valor ofertado?
10/12/2025 15:35:52 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 10/12/2025 às 13:00.
10/12/2025 15:34:49 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
10/12/2025 15:34:49 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME com lance de R$ 3.265.000,00.
10/12/2025 15:34:37 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
10/12/2025 15:18:00 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/12/2025 15:18:00 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
10/12/2025 15:17:56 | Presidente da Comissão
Senhores licitantes, vamos iniciar a fase de lances, boa sorte a todos!
10/12/2025 15:17:13 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
10/12/2025 15:17:13 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/12/2025 15:17:13 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/12/2025 15:17:12 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/12/2025 15:12:12 | Sistema
O fornecedor WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
10/12/2025 15:05:57 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (32 - PARECER_04-2025_assinado.pdf) em 10/12/2025 às 12:05.
10/12/2025 15:05:34 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 10/12/2025 às 12:15.
10/12/2025 15:05:12 | Sistema
O fornecedor 28.240.229/0001-12 - WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi inabilitado. Motivo: WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO LTDA – A empresa licitante deixou de apresentar a garantia da proposta exigida nos itens 8.6 ao 8.13 do edital, portanto está INABILITADA.
10/12/2025 15:05:12 | Sistema
O fornecedor 30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – A empresa licitante deixou de enviar a garantia da proposta exigida nos itens 8.6 ao 8.13, as certificações dos itens 8.29 e 8.30 e as declarações dos itens 8.31, 8.32. 8.33 e 8.34, portanto está INABILITADA.
10/12/2025 15:05:12 | Sistema
O fornecedor 37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi inabilitado. Motivo: JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA – A empresa licitante deixou de enviar a garantia da proposta exigida nos itens 8.6 ao 8.13, as certificações dos itens 8.29 e 8.30 e as declarações dos itens 8.31, 8.32. 8.33 e 8.34, portanto INABILITADA
10/12/2025 15:05:12 | Sistema
O fornecedor 02.512.025/0001-08 - CONSTRUTORA ALICERCE LTDA foi inabilitado. Motivo: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA – A empresa licitante deixou de atender à exigência quanto as certificações no item 8.29 e item 8.30, portanto está INABILITADA.
10/12/2025 15:05:12 | Sistema
O fornecedor 32.843.159/0001-64 - AG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: AG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA – A empresa licitante deixou de enviar os documentos de habilitação previstos no termo de referência, portanto está INABILITADA.
10/12/2025 15:05:12 | Sistema
Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.