Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte, com área aproximada de 3.000,00m² no...
002/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Elisangela Eufrasio Dantas Felix
Autoridade Competente:
Luis Eduardo Pimentel Soares
Apoio:
Izabel Gardenia de Souza, Terezinha Costa de Aquino
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
03/02/2026 às 00:10
Inicio das Propostas
03/02/2026 às 12:00
Limite p/ Impugnações
07/03/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
07/03/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
11/03/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
11/03/2026 às 12:01
Documentos
EDITAL - COMPLEXO ESPORTIVO.pdf
Tipo: Edital
02/02/2026-14:01:14
Projeto básico - Complexo Esportivo Municipal - bairro João Paulo II. (2).pdf
Tipo: Edital
02/02/2026-14:01:14
ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Edital
02/02/2026-14:01:53
ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf
Tipo: Edital
02/02/2026-14:01:53
ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Edital
02/02/2026-14:01:53
ANEXO IV- COMPOSIÇÕES.pdf
Tipo: Edital
02/02/2026-14:01:53
ANEXO V - BDI.pdf
Tipo: Edital
02/02/2026-14:01:53
Resposta de Esclarecimento - RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.pdf
Tipo: Documento Anexo
24/02/2026-12:32:31
PARECER TÉCNICO - PROPOSTA.pdf
Tipo: Outros documentos
19/03/2026-10:18:32
PARECER TÉCNICO - HABILITAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
24/03/2026-10:35:55
PARECER TÉCNICO - PROPOSTA E HABILITAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
13/04/2026-15:36:44
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
15/04/2026
15/04/2026 21:08:38 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por Luis Eduardo Pimentel Soares.
15/04/2026 21:08:33 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por Luis Eduardo Pimentel Soares.
13/04/2026
13/04/2026 19:32:32 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/04/2026 19:10:04 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/04/2026 às 16:20.
13/04/2026 19:09:19 | Agente de Contratação
Neste momento abrirei prazo para intenção de recurso.
13/04/2026 19:08:35 | Agente de Contratação
Prezados, a empresa INOVAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA encaminhou os documentos de habilitação junto à proposta readequada. Após análise, o parecer técnico considerou toda a documentação conforme.
13/04/2026 19:06:36 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
13/04/2026 19:06:26 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor INOVACAO EMPREENDIMENTO LTDA.
13/04/2026 19:04:19 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
13/04/2026 18:58:24 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
13/04/2026 18:55:30 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
13/04/2026 18:49:06 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 13/04/2026.
13/04/2026 18:48:05 | Agente de Contratação
Prezado INOVAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA, sua proposta foi aceita pelo setor técnico de engenharia, mas para que possamos dar continuidade a sessão o sistema do Portal de Compras Públicas solicita que a proposta seja enviada na diligência que irei abrir neste momento. Por gentileza poderia reenviar sua proposta? Darei o prazo de duas horas apenas para que seja incluída, tão logo vossa senhoria consiga inserir, encerarei o prazo para podermos dar continuidade.
13/04/2026 18:36:44 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO - PROPOSTA E HABILITAÇÃO.pdf) em 13/04/2026 às 15:36.
13/04/2026 18:34:16 | Agente de Contratação
Boa tarde, senhores fornecedores!
10/04/2026
10/04/2026 17:48:05 | Agente de Contratação
Prezados, boa tarde. Comunicamos que, após análise dos documentos da empresa INOVAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA pela engenharia e emissão do respectivo parecer técnico, daremos prosseguimento à sessão no dia 13/04/2026, às 15h. Bom final de semana a todos!!!
08/04/2026
08/04/2026 17:16:46 | Agente de Contratação
Devido à complexidade na analise da proposta, comunico que a sessão será suspensa temporariamente. No momento em que o setor de engenharia emitir o parecer técnico, à sessão será marcada pelo chat com antecedência de 24h.
08/04/2026 17:14:43 | Agente de Contratação
Senhores fornecedores, a empresa INOVAÇÃO EMPREENDIMETO LTDA, enviou sua proposta readequada. Neste momento, estou encaminhando a proposta do arrematante para o setor técnico de engenharia para analise e parecer técnico.
08/04/2026 15:00:43 | F. INOVACAO EMPREENDIMENTO LTDA
Documentação Lote 0001: Segue documentação para análise.
08/04/2026 14:56:41 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/04/2026 14:55:34 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/04/2026 14:54:09 | Agente de Contratação
Solicito da empresa INOVAÇÃO EMPREENDIMETO LTDA, no prazo de até (02) horas o envio da sua proposta readequada.
08/04/2026 14:52:27 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:52 do dia 08/04/2026.
08/04/2026 14:52:02 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:52 do dia 08/04/2026.
08/04/2026 14:50:59 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante INOVACAO EMPREENDIMENTO LTDA com lance de R$ 1.392.011,36.
08/04/2026 14:50:59 | Sistema
Motivo: Deixou de cumprir a diligência.
08/04/2026 14:50:59 | Sistema
O fornecedor IM ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
08/04/2026 12:28:03 | Agente de Contratação
Solicito da empresa IM ENGENHARIA LTDA, no prazo de ate duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
08/04/2026 12:25:34 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 08/04/2026.
08/04/2026 12:25:09 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 08/04/2026.
08/04/2026 12:19:03 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
08/04/2026 12:04:07 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor HC ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 08/04/2026 às 09:14, encerrando às 09:19:00.
08/04/2026 12:03:02 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor HC ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação(a).
08/04/2026 12:03:02 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante IM ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 1.370.000,00.
08/04/2026 12:03:02 | Sistema
Motivo: Deixou de cumprir a diligência.
08/04/2026 12:03:02 | Sistema
O fornecedor NORDESTE EMPPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
08/04/2026 12:02:23 | Agente de Contratação
Bom dia, senhores fornecedores!!!
07/04/2026
07/04/2026 20:02:47 | Agente de Contratação
Prezados, findado o prazo de diligência, a sessão está suspensa e retornaremos amanhã quarta-feira 08.04.2025 às 09h. Boa tarde!
06/04/2026
06/04/2026 19:35:22 | Agente de Contratação
Conforme solicitado pela empresa NORDESTE EMPPREENDIMENTOS LTDA, concedo a dilação de prazo até amanhã TERÇA-FEIRA 07.04.2025 às 16:35h, dessa forma encerraremos a sessão de hoje.
06/04/2026 19:34:17 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:35 do dia 07/04/2026.
06/04/2026 19:34:02 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:35 do dia 07/04/2026.
06/04/2026 18:17:57 | F. NORDESTE EMPPREENDIMENTOS LTDA
Documentação Lote 0001: Sr. Pregoeiro devido a complexidade deste processo solicito a prorrogação do prazo para 24 horas
06/04/2026 18:14:13 | Agente de Contratação
Solicito da empresa NORDESTE EMPPREENDIMENTOS LTDA, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
06/04/2026 18:13:41 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:13 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 18:13:27 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:13 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 18:01:49 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante NORDESTE EMPPREENDIMENTOS LTDA com lanceR$ 1.269.000,00.
06/04/2026 18:01:49 | Sistema
O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1.269.000,00.
06/04/2026 17:40:40 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor NORDESTE EMPPREENDIMENTOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 06/04/2026 às 15:00, encerrando às 15:05:00.
06/04/2026 17:35:02 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor NORDESTE EMPPREENDIMENTOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
06/04/2026 17:35:02 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.