Contratação de empresa de engenharia para construção de creche pré-escolar tipo 1 no município de Juazeiro do Piauí - PI.
003/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Cancelada
Agente de Contratação:
Alexandre Gomes Pereira
Autoridade Competente:
José Wilson Pereira Gomes
Apoio:
ELLEN DE OLIVEIRA DOS SANTOS, FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA, LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA BORGES
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
08/05/2025 às 14:27
Inicio das Propostas
08/05/2025 às 15:00
Limite p/ Impugnações
21/05/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
21/05/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
22/05/2025 às 15:00
Abertura das Propostas
23/05/2025 às 13:31
Documentos
CE 003.2025 -Creche.pdf
Tipo: Edital
08/05/2025-11:24:57
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPLETA - CRECHE TIPO 1 (R01)_dossie.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
07/05/2025-18:10:19
15 - MEMORIAL DESCRITIVO_TIPO1-PRJ-MED_R03_.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
07/05/2025-18:12:05
PROJETOS1.zip
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
07/05/2025-18:13:57
PROJETOS2.zip
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
07/05/2025-18:14:12
Esgoto.zip
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
08/05/2025-10:39:34
Hidraulico.zip
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
08/05/2025-10:40:04
Projeto Arquitetonico.zip
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
08/05/2025-11:09:09
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA À SOLICITAÇÃO IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.pdf
Tipo: Documento Anexo
17/05/2025-11:36:54
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA À SOLICITAÇÃO IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.pdf
Tipo: Documento Anexo
17/05/2025-11:37:34
ANÁLISE - MUNDIAL ENGENHARIA - CRECHE - JUAZEIRO DO PIAUÍ- 003.2025.pdf
Tipo: Outros documentos
05/06/2025-14:35:08
ANÁLISE - W J DE JESUS - CRECHE - JUAZEIRO.pdf
Tipo: Outros documentos
12/06/2025-09:51:26
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃOEDITALJUAZEIROPIAUI.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Termo de Cancelamento
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Contratação de empresa de engenharia para construção de creche pré-escolar tipo 1 no município de Juazeiro do Piauí - PI
20/06/2025
20/06/2025 12:29:56 | Sistema
Motivo: CANCELADO.
20/06/2025 12:29:56 | Sistema
O processo foi Cancelado por iniciativa da Autoridade Competente.
12/06/2025
12/06/2025 21:01:07 | Agente de Contratação
A sessão será suspensa para analise no setor de engenharia e retorno será avisado com 24 h antes da sessão
12/06/2025 17:42:53 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
12/06/2025 17:40:34 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
12/06/2025 17:33:37 | Agente de Contratação
segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Portanto, será aberto prazo anexo de proposta realinhada com a composição de custos.
12/06/2025 17:33:24 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:33 do dia 12/06/2025.
12/06/2025 17:33:04 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante TWX ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 5.523.953,82.
12/06/2025 17:33:04 | Sistema
O fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
12/06/2025 17:33:04 | Sistema
Motivo: A arrematante não anexou a documentação exigida no prazo estabelecido.
12/06/2025 17:33:04 | Sistema
O fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
12/06/2025 17:32:29 | Agente de Contratação
Boa tarde, senhores Licitantes!
12/06/2025 14:55:09 | Agente de Contratação
A sessão será suspensa e retornará as 14:30 h
12/06/2025 14:54:58 | Agente de Contratação
segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Portanto, será aberto prazo anexo de proposta realinhada com a composição de custos.
12/06/2025 14:54:52 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:54 do dia 12/06/2025.
12/06/2025 14:54:22 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 5.200.000,00.
12/06/2025 14:54:22 | Sistema
O fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
12/06/2025 14:54:22 | Sistema
Motivo: A arrematante não anexou a documentação exigida no prazo estabelecido
12/06/2025 14:54:22 | Sistema
O fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
12/06/2025 12:53:29 | Agente de Contratação
segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Portanto, será aberto prazo anexo de proposta realinhada com a composição de custos.
12/06/2025 12:53:21 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:53 do dia 12/06/2025.
12/06/2025 12:52:46 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 5.188.266,04.
12/06/2025 12:52:46 | Sistema
O fornecedor W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
12/06/2025 12:52:46 | Sistema
Motivo: A divergência entre os valores dos serviços impossibilita a verificação da coerência da planilha orçamentária, prejudicando diretamente a análise de exequibilidade da proposta. Este vício compromete a transparência e a comparabilidade exigidas no certame, em violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os participantes.; Diante do exposto, no que concerne à Planilha de Formação de Preços, considera- se que a licitante não atende às exigências do edital, tendo em vista os vícios insanáveis conforme exposto acima, sendo assim, desclassificada do certame.
12/06/2025 12:52:46 | Sistema
O fornecedor W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA foi desclassificado no processo.
12/06/2025 12:51:26 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANÁLISE - W J DE JESUS - CRECHE - JUAZEIRO.pdf) em 12/06/2025 às 09:51.
12/06/2025 12:49:36 | Agente de Contratação
Bom Dia, senhores Licitantes !
11/06/2025
11/06/2025 19:17:04 | Agente de Contratação
Devido a problemas tecnicos não foi possivel retornar a sessão , retornaremos dia 12.06.2025 as 09:30
11/06/2025 19:16:43 | Agente de Contratação
Boa tarde, senhores Licitantes!
11/06/2025 13:53:42 | Agente de Contratação
A sessão será suspensa e retornará as 14:30 h
11/06/2025 13:53:38 | Agente de Contratação
Bom Dia, senhores Licitantes !
10/06/2025
10/06/2025 13:00:57 | Agente de Contratação
a sessão retornará dia 11.06.2025 as 10:00
10/06/2025 13:00:37 | Agente de Contratação
Bom Dia, senhores Licitantes !
06/06/2025
06/06/2025 14:50:38 | Agente de Contratação
A sessão será suspensa para analise no setor de engenharia e retorno será avisado com 24 h antes da sessão
06/06/2025 13:25:13 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
06/06/2025 13:09:19 | Agente de Contratação
segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Portanto, será aberto prazo anexo de proposta realinhada com a composição de custos.
06/06/2025 13:09:12 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:09 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 13:08:02 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
06/06/2025 12:43:40 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 06/06/2025 às 10:03, encerrando às 10:08:00.
06/06/2025 12:43:01 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
06/06/2025 12:43:01 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
06/06/2025 12:18:46 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 06/06/2025 às 09:38, encerrando às 09:43:00.
06/06/2025 12:10:04 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
06/06/2025 12:10:04 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA com lance de R$ 4.999.418,45.
06/06/2025 12:10:04 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA MORAES SANTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
06/06/2025 12:10:04 | Sistema
Motivo: A arrematante não anexou a documentação exigida no prazo estabelecido
06/06/2025 12:10:04 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA MORAES SANTOS LTDA foi desclassificado no processo.
06/06/2025 12:09:38 | Agente de Contratação
Bom Dia, senhores Licitantes !
05/06/2025
05/06/2025 20:18:35 | Agente de Contratação
A sessão será suspensa e retornará amanhã as 09:00
05/06/2025 20:17:52 | Agente de Contratação
segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Portanto, será aberto prazo anexo de proposta realinhada com a composição de custos.