Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Pavimentação de vias públicas em paralelepípedo no Povoado São João Batista (Zona Rural) Município de Vila Nova.
001/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
ELISETE AMELIA SILVA RIBEIRO
Autoridade Competente:
MANOEL BERNARDO LEAL
Apoio:
JEOVA JOSE DA SILVA BRITO, ZILDIMAR MARIA DE SOUSA
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
17/03/2025 às 13:21
Inicio das Propostas
17/03/2025 às 13:30
Limite p/ Impugnações
27/03/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
27/03/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
31/03/2025 às 13:30
Abertura das Propostas
31/03/2025 às 13:31
Documentos
CE 001.2025 Estradas Vicinais.pdf
Tipo: Edital
17/03/2025-10:07:49
Projeto completo.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
17/03/2025-10:11:00
PARECER_TECNICO_IDEAL_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
15/04/2025-09:45:55
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Pavimentação
22/04/2025
22/04/2025 18:07:01 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por MANOEL BERNARDO LEAL.
22/04/2025 18:06:57 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por MANOEL BERNARDO LEAL.
15/04/2025
15/04/2025 15:02:07 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/04/2025 14:20:15 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/04/2025 às 11:50.
15/04/2025 14:20:11 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
15/04/2025 14:20:08 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor IDEAL SERVICOS DE LIMPEZA & CONSTRUCOES LTDA.
15/04/2025 12:47:40 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/04/2025 às 10:17.
15/04/2025 12:47:02 | Sistema
O fornecedor IDEAL SERVICOS DE LIMPEZA & CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
15/04/2025 12:46:47 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
15/04/2025 12:45:55 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_IDEAL_assinado.pdf) em 15/04/2025 às 09:45.
15/04/2025 12:44:45 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes!
11/04/2025
11/04/2025 15:23:41 | Agente de Contratação
A sessão será suspensa para analise de documentação e retornará terça-feira, 15/04/2025, as 09:30 da manha
11/04/2025 12:14:00 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
11/04/2025 11:59:08 | Sistema
Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
11/04/2025 11:59:08 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 11/04/2025.
11/04/2025 11:58:55 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 11/04/2025.
11/04/2025 11:58:26 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante IDEAL SERVICOS DE LIMPEZA & CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 370.710,37.
11/04/2025 11:58:26 | Sistema
O fornecedor DIAS CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
11/04/2025 11:58:26 | Sistema
Motivo: Licitante não anexou documentação solicitada
11/04/2025 11:58:26 | Sistema
O fornecedor DIAS CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
11/04/2025 11:54:05 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes!
09/04/2025
09/04/2025 20:14:00 | Agente de Contratação
A sessão será suspensa e retornará sexta-feira, 11/04/2025, as 08:30 da manha
09/04/2025 20:13:40 | Sistema
Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
09/04/2025 20:13:40 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:20 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 20:13:27 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 19:20 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 20:10:47 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante DIAS CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 369.157,27.
09/04/2025 20:10:47 | Sistema
O fornecedor MEGALITO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
09/04/2025 20:10:47 | Sistema
Motivo: Licitante não anexou documentação solicitada
09/04/2025 20:10:47 | Sistema
O fornecedor MEGALITO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
09/04/2025 17:49:36 | Sistema
Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
09/04/2025 17:49:36 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:50 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 17:48:57 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:50 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 17:48:27 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante MEGALITO CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 334.145,40.
09/04/2025 17:48:27 | Sistema
O fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
09/04/2025 17:48:27 | Sistema
Motivo: Licitante não anexou documentação solicitada
09/04/2025 17:48:27 | Sistema
O fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA foi desclassificado no processo.
09/04/2025 17:47:28 | Agente de Contratação
Boa tarde senhores licitantes!
09/04/2025 14:19:20 | Agente de Contratação
A sessão será suspensa e retornará as 14:30hrs de hoje.
09/04/2025 14:19:14 | Sistema
Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
09/04/2025 14:19:14 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 14:19:03 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 14:17:51 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA com lance de R$ 326.719,97.
09/04/2025 14:17:51 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
09/04/2025 14:17:51 | Sistema
Motivo: Licitante não anexou documentação solicitada
09/04/2025 14:17:51 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA foi desclassificado no processo.
09/04/2025 12:00:08 | Sistema
Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a composição de custos.
09/04/2025 12:00:08 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 11:59:51 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 11:59:03 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA com lance de R$ 326.719,94.
09/04/2025 11:59:03 | Sistema
O fornecedor J A ALVES foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.