Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de Construção de Escola em Tempo Integral no Bairro Morada da Lua, no Município de Monte Alegre do Piauí -PI
007/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Concluída
Agente de Contratação:
Juliana Timóteo Ribeiro
Autoridade Competente:
Dijalma Gomes Mascarenhas
Apoio:
JAZON FRUTUOSO MATOS, MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA, Samara Ribeiro da Costa
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
06/06/2025 às 19:06
Inicio das Propostas
06/06/2025 às 21:00
Limite p/ Impugnações
21/06/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
21/06/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
23/06/2025 às 21:00
Abertura das Propostas
25/06/2025 às 13:30
Documentos
CE 007.2025 -Escola.pdf
Tipo: Edital
06/06/2025-16:01:50
ORÇAMENTO 962050 - ONERADO.pdf
Tipo: Outros documentos
06/06/2025-16:02:25
arquitetonico 1.zip
Tipo: Outros documentos
06/06/2025-16:02:45
arquitetonico 2.zip
Tipo: Outros documentos
06/06/2025-16:03:04
eletrico 1.zip
Tipo: Outros documentos
06/06/2025-16:03:20
eletrico 2.zip
Tipo: Outros documentos
06/06/2025-16:03:42
projeto hidrossanitário (1).zip
Tipo: Outros documentos
06/06/2025-16:04:01
Projeto mecanica.zip
Tipo: Outros documentos
06/06/2025-16:04:17
Projetos.zip
Tipo: Outros documentos
06/06/2025-16:04:38
MEMORIAL DESCRITIVO (7).pdf
Tipo: Outros documentos
06/06/2025-16:04:57
PARECER_007_-_Prefeitura_de_Monte_Alegre_-_Escola_-_2025_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
16/07/2025-15:01:17
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Processo Fracassado
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de Construção de Escola em Tempo Integral no Bairro Morada da Lua, no Município de Monte Alegre do Piauí -PI
30/07/2025
30/07/2025 12:13:39 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.
30/07/2025 12:02:46 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/07/2025 às 09:12.
30/07/2025 12:02:37 | Sistema
O fornecedor CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/07/2025 12:02:37 | Sistema
Motivo: A Licitante não apresentou a documentação no prazo estabelecido.
30/07/2025 12:02:37 | Sistema
O fornecedor CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA foi desclassificado no processo.
17/07/2025
17/07/2025 12:03:26 | Agente de Contratação
Bom Dia, senhores Licitantes !
16/07/2025
16/07/2025 20:59:21 | Agente de Contratação
A sessão será suspensa e retornará amanha as 09:00
16/07/2025 18:02:41 | Agente de Contratação
Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Portanto, será aberto prazo para anexaR proposta realinhada com a composição de custos
16/07/2025 18:02:33 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:02 do dia 16/07/2025.
16/07/2025 18:02:00 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA com lance de R$ 10.600.000,00.
16/07/2025 18:02:00 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA CAXE LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
16/07/2025 18:02:00 | Sistema
Motivo: EMPRESA DESCLASSIFICADA CONFORME O PARECER ANEXADO
16/07/2025 18:02:00 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA CAXE LTDA foi desclassificado no processo.
16/07/2025 18:01:17 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_007_-_Prefeitura_de_Monte_Alegre_-_Escola_-_2025_assinado.pdf) em 16/07/2025 às 15:01.
16/07/2025 18:00:19 | Agente de Contratação
Boa tarde, senhores Licitantes!
15/07/2025
15/07/2025 13:55:04 | Agente de Contratação
O retorno da sessão será dia 16.07.2025 as 15:00
15/07/2025 13:54:55 | Agente de Contratação
Bom Dia, senhores Licitantes !
01/07/2025
01/07/2025 20:44:55 | Agente de Contratação
A sessão será suspensa e retorno será avisado com 24h antes da sessão.
01/07/2025 20:19:04 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
01/07/2025 19:02:06 | Agente de Contratação
Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Portanto, será aberto prazo para anexaR proposta realinhada com a composição de custos
01/07/2025 19:01:59 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 19:01:26 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA CAXE LTDA com lance de R$ 9.968.154,80.
01/07/2025 19:01:26 | Sistema
O fornecedor MOURA ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
01/07/2025 19:01:26 | Sistema
Motivo: A Licitante não apresentou a documentação no prazo estabelecido.
01/07/2025 19:01:26 | Sistema
O fornecedor MOURA ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
01/07/2025 18:39:38 | Agente de Contratação
Boa tarde, senhores Licitantes!
01/07/2025 15:00:56 | Agente de Contratação
A sessão será suspensa e retornará as 15:00 h
01/07/2025 13:11:46 | Agente de Contratação
Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Portanto, será aberto prazo para anexaR proposta realinhada com a composição de custos.
01/07/2025 13:11:21 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:11 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 13:10:36 | Agente de Contratação
Bom Dia, senhores Licitantes !
25/06/2025
25/06/2025 14:20:27 | Agente de Contratação
A sessão será suspensa e retorno será dia 01.07.2025 as 10 :00 h
25/06/2025 13:50:20 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante MOURA ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R$ 9.966.916,81.
25/06/2025 13:46:38 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
25/06/2025 13:46:38 | Sistema
O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 9.966.916,81.
25/06/2025 13:44:39 | Sistema
O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 10.553.462,02 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 25/06/2025 às 10:49:39.
25/06/2025 13:44:39 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
25/06/2025 13:34:37 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/06/2025 13:34:37 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
25/06/2025 13:34:31 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
25/06/2025 13:34:31 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/06/2025 13:34:31 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/06/2025 13:34:31 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/06/2025 13:31:18 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
25/06/2025 13:31:10 | Agente de Contratação
Bom Dia, senhores Licitantes !