CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NO MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA-PI, COM 2 (DUAS) PLATAFORMAS CONFORME PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL,...
001/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
CLÓVIS PORTELA VELOSO
Autoridade Competente:
LEONARDO SOBRAL SANTOS
Apoio:
BRENDA DIAS MATIAS DANTAS, José Geraldo Nunes Rêgo Filho, Walter Silas Barros
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
14/01/2026 às 17:47
Inicio das Propostas
14/01/2026 às 18:00
Limite p/ Impugnações
31/01/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
31/01/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
03/02/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
04/02/2026 às 12:00
Documentos
EDITAL_C._n__0001_2026___Construcao_Pista_Cooper_Luis_Correia__1_.pdf
Tipo: Edital
14/01/2026-14:43:47
3___Termo_de_Referencia_Cooper_Luis_Correia.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
14/01/2026-14:45:56
Planilha_Modelo_de_Apresentacao_de_Proposta.xlsx
Tipo: Outros documentos
14/01/2026-14:46:13
ORC_ONERADO.pdf
Tipo: Outros documentos
15/01/2026-10:53:29
MEMORIA_.pdf
Tipo: Outros documentos
15/01/2026-10:53:50
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Outros documentos
15/01/2026-10:54:08
COMPOSICOES.pdf
Tipo: Outros documentos
15/01/2026-10:54:24
BDI_ONERADO.pdf
Tipo: Outros documentos
15/01/2026-10:54:44
RELATORIO_FOTOGRAFICO.pdf
Tipo: Outros documentos
15/01/2026-10:55:07
PLANTA_ILUMINADA.pdf
Tipo: Outros documentos
15/01/2026-10:55:25
PROJETO_3D_RENDERIZADO.pdf
Tipo: Outros documentos
15/01/2026-10:55:47
MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
15/01/2026-10:56:04
ORC_DESONERADO.pdf
Tipo: Outros documentos
15/01/2026-10:56:21
ORC_DESONERADO.pdf
Tipo: Outros documentos
15/01/2026-10:56:43
BDI_DESONERADO.pdf
Tipo: Outros documentos
15/01/2026-10:57:00
Art_PROJETO_E_ORCAMENTO___Assinada.pdf
Tipo: Outros documentos
15/01/2026-10:57:23
DDAE_EXECUCAO_PISTA_DE_COOPER_LUIS_CORREIA_PI.pdf
Tipo: Outros documentos
15/01/2026-10:57:38
DECLARACOES__4_.pdf
Tipo: Outros documentos
15/01/2026-10:57:58
6___Matriz_de_Riscos___Cooper_Luis_Correia.pdf
Tipo: Outros documentos
15/01/2026-10:58:15
PLANTAS_BAIXAS-C001_2026_DER_PI.pdf
Tipo: Outros documentos
02/02/2026-11:57:45
SEI_0022536237_Ato_5.pdf
Tipo: Outros documentos
20/02/2026-10:09:41
Contrato_014_2026_publicacao_DOE.pdf
Tipo: Contrato
18/03/2026-11:35:25
Ordem_de_Servico_n__009_2026___CT_014_2026___EXECUCAO_DE_SERVICOS_DE_CONSTRUCAO_DE_PISTA_DE_COOPER_NO_MUNICIPIO_DE_LUIS_CORREIA_PI__TOTALIZANDO_UMA_AREA_DE_4.050_00_M2..pdf
Tipo: Orçamento-base
20/03/2026-11:44:17
O.S. N. 009-2026-cONTRATO N.014-2026-Publicacao_DOE.pdf
Tipo: Orçamento-base
11/05/2026-09:24:33
Primeiro_termo_aditivo_Contrato_014-2026.pdf
Tipo: Aditivo de contrato
22/10/2026-12:11:33
1º APOSTILAMENTO Contrato 014 2026 - CONSTRUTORA LONGA LTDA (1).pdf
Tipo: Aditivo de contrato
22/10/2026-12:15:21
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NO...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 1.000.905,68
Melhor lance
R$ 969.735,52
Unidade:
UND
11/05/2026
11/05/2026 12:24:33 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (O.S. N. 009-2026-cONTRATO N.014-2026-Publicacao_DOE.pdf) em 11/05/2026 às 09:24.
20/03/2026
20/03/2026 14:44:17 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Ordem_de_Servico_n__009_2026___CT_014_2026___EXECUCAO_DE_SERVICOS_DE_CONSTRUCAO_DE_PISTA_DE_COOPER_NO_MUNICIPIO_DE_LUIS_CORREIA_PI__TOTALIZANDO_UMA_AREA_DE_4.050_00_M2..pdf) em 20/03/2026 às 11:44.
26/02/2026
26/02/2026 12:21:30 | Sistema
O item 0001 foi homologado por LEONARDO SOBRAL SANTOS.
26/02/2026 12:21:23 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por LEONARDO SOBRAL SANTOS.
26/02/2026 12:05:46 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/02/2026
20/02/2026 17:00:57 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 25/02/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 02/03/2026 às 23:59.
20/02/2026 16:49:24 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/02/2026 às 13:59.
20/02/2026 16:48:21 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
20/02/2026 16:48:06 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA LONGA LTDA.
20/02/2026 14:51:27 | Sistema
A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
20/02/2026 13:54:49 | Sistema
Motivo: SOLICITO PROPOSTA READQEUADA
20/02/2026 13:54:49 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 13:51:09 | Sistema
Motivo: SOLICITO PROPOSTA READEQUADA
20/02/2026 13:51:09 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 13:39:45 | Sistema
Motivo: Solicito uma proposta mais vantajosa ao interesse da Administração.
20/02/2026 13:39:45 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:49 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 13:38:23 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA LONGA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 969.735,52.
20/02/2026 13:37:19 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
20/02/2026 13:27:19 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/02/2026 13:27:19 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
20/02/2026 13:26:59 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,90. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
20/02/2026 13:26:59 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
20/02/2026 13:26:59 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/02/2026 13:18:44 | Sistema
O fornecedor L F S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
20/02/2026 13:14:31 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/02/2026 às 10:25.
20/02/2026 13:13:51 | Sistema
O fornecedor 47.075.962/0001-73 - L F S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Descumpriu o item 4.16 da Parte Específica do Edital - Não recolheu da Tesouraria do DER/PI a Garantia de Proposta.
20/02/2026 13:13:51 | Sistema
Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
20/02/2026 13:11:59 | Agente de Contratação
Conforme documento constante do Ato 5 anexado nesta Plataforma, foi considerada inabilitadas a empresa LFS Ltda e habilitada a empresa CONSTRUTORA LONGÁ LTDA.
20/02/2026 13:09:41 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (SEI_0022536237_Ato_5.pdf) em 20/02/2026 às 10:09.
20/02/2026 12:57:45 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes! Dentro de instantes daremos prosseguimento ao certame em tela.
19/02/2026
19/02/2026 13:52:21 | Agente de Contratação
Senhores Licitantes! Comunico que a sessão para a continuidade ocorrerá às 10:00 ( dez) horas do dia 20/02/2026.
04/02/2026
04/02/2026 12:14:47 | Agente de Contratação
Comunico a suspensão da sessão para analise dos documentos apresentados pelas licitantes. Comunico, ainda, que tão logo concluso a referida analise documental, designarei, com antecedência de 24 ( vinte e quatro) horas, a data e horário da sessão de prosseguimento deste certame.
04/02/2026 12:10:06 | Sistema
O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
04/02/2026 12:09:57 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes! Daremos início ao procedimento licitatório.
02/02/2026
02/02/2026 14:57:45 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANTAS_BAIXAS-C001_2026_DER_PI.pdf) em 02/02/2026 às 11:57.
15/01/2026
15/01/2026 13:58:15 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (6___Matriz_de_Riscos___Cooper_Luis_Correia.pdf) em 15/01/2026 às 10:58.
15/01/2026 13:57:58 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECLARACOES__4_.pdf) em 15/01/2026 às 10:57.
15/01/2026 13:57:38 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DDAE_EXECUCAO_PISTA_DE_COOPER_LUIS_CORREIA_PI.pdf) em 15/01/2026 às 10:57.
15/01/2026 13:57:23 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Art_PROJETO_E_ORCAMENTO___Assinada.pdf) em 15/01/2026 às 10:57.
15/01/2026 13:57:00 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (BDI_DESONERADO.pdf) em 15/01/2026 às 10:57.
15/01/2026 13:56:43 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ORC_DESONERADO.pdf) em 15/01/2026 às 10:56.
15/01/2026 13:56:21 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ORC_DESONERADO.pdf) em 15/01/2026 às 10:56.
15/01/2026 13:56:04 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf) em 15/01/2026 às 10:56.
15/01/2026 13:55:47 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETO_3D_RENDERIZADO.pdf) em 15/01/2026 às 10:55.
15/01/2026 13:55:25 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANTA_ILUMINADA.pdf) em 15/01/2026 às 10:55.
15/01/2026 13:55:07 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATORIO_FOTOGRAFICO.pdf) em 15/01/2026 às 10:55.
15/01/2026 13:54:44 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (BDI_ONERADO.pdf) em 15/01/2026 às 10:54.
15/01/2026 13:54:24 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (COMPOSICOES.pdf) em 15/01/2026 às 10:54.
15/01/2026 13:54:09 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CRONOGRAMA.pdf) em 15/01/2026 às 10:54.
15/01/2026 13:53:50 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MEMORIA_.pdf) em 15/01/2026 às 10:53.