CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS NA RUA ANTÔNIO SOARES DE MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BREJINHO – PE
02/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Maior Desconto - Maior Desconto
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Romario Rodrigues da Silva
Autoridade Competente:
GILSOMAR BENTO DA COSTA
Apoio:
CLAUDILENE RODRIGUES MATOS SANTOS, JOELMA MARIA FRANCO
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
12/01/2026 às 18:46
Inicio das Propostas
14/01/2026 às 12:00
Limite p/ Impugnações
24/01/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
24/01/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
28/01/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
28/01/2026 às 12:01
Documentos
12 - EDITAL CONCORRÊNCIA 02.2026 CANTEIROS.pdf
Tipo: Edital
12/01/2026-15:45:29
PROJETO COMPLETO DOS CANTEIROS CENTRAIS BREJINHO OK.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
12/01/2026-15:47:17
PARECER ENGENHARIA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002-2026.pdf
Tipo: Outros documentos
09/02/2026-09:42:10
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS NA RUA ANTÔNIO SO...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 296.828,77
Melhor lance:
3,50%
Unidade:
SVÇ
13/02/2026
13/02/2026 13:32:49 | Sistema
O item 0001 foi homologado por GILSOMAR BENTO DA COSTA.
13/02/2026 13:32:32 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por GILSOMAR BENTO DA COSTA.
09/02/2026
09/02/2026 13:29:39 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/02/2026 12:55:09 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/02/2026 às 10:05.
09/02/2026 12:54:53 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
09/02/2026 12:54:40 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor J & M INCORPORADORA LTDA.
09/02/2026 12:43:45 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/02/2026 às 09:53.
09/02/2026 12:43:34 | Sistema
O fornecedor J & M INCORPORADORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
09/02/2026 12:42:10 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER ENGENHARIA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002-2026.pdf) em 09/02/2026 às 09:42.
09/02/2026 12:05:50 | Agente de Contratação
bom dia vamos da continuidade a sessão
06/02/2026
06/02/2026 12:49:28 | Agente de Contratação
bom dia daremso continuidade com a sessão dia 09-02-2026 as 09:00 hs
28/01/2026
28/01/2026 19:28:38 | Agente de Contratação
Comunicaremos a nova data e horário para a sua continuidade, observado o intervalo mínimo de vinte e quatro horas.
28/01/2026 19:28:19 | Agente de Contratação
A proposta sera encaminhada para análise pelo setor de engenharia e emissão de parecer técnico.
28/01/2026 18:52:56 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/01/2026 18:52:01 | Sistema
Motivo: Solicito o Envio da Proposta readequada do preço final, acompanhada de Planilha Orçamentária, Cronograma, Composição de BDI e Enacrgos Sociais e Composição de preço unitário, conforme previsto no Edital
28/01/2026 18:52:01 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 28/01/2026.
28/01/2026 18:36:17 | F. J & M INCORPORADORA LTDA
Negociação Item 0001: BOA TARDE, JA ESTAMOS NO MELHOR VALOR.
28/01/2026 18:21:37 | Sistema
Motivo: o licitante pode nos conceder mais algum desconto
28/01/2026 18:21:37 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:40 do dia 28/01/2026.
28/01/2026 18:20:06 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante J & M INCORPORADORA LTDA com lance de 3,50 %.
28/01/2026 18:20:06 | Sistema
Motivo: Proposta desclassificada não apresentou a Proposta readequada do preço final, acompanhada de Planilha Orçamentária, Cronograma, Composição de BDI e Enacrgos Sociais e Composição de preço unitário, conforme previsto no Edital
28/01/2026 18:20:06 | Sistema
O fornecedor JRD CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/01/2026 15:29:01 | Sistema
Motivo: Solicito o Envio da Proposta readequada do preço final, acompanhada de Planilha Orçamentária, Cronograma, Composição de BDI e Enacrgos Sociais e Composição de preço unitário, conforme previsto no Edital
28/01/2026 15:29:01 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 28/01/2026.
28/01/2026 15:28:03 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante JRD CONSTRUTORA LTDA com lance de 15,00 %.
28/01/2026 15:28:03 | Sistema
Motivo: proposta desclassificada Não envio a Proposta readequada do preço final, acompanhada de Planilha Orçamentária, Cronograma, Composição de BDI e Enacrgos Sociais e Composição de preço unitário, conforme previsto no Edital
28/01/2026 15:28:03 | Sistema
O fornecedor LCL CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/01/2026 13:26:16 | Sistema
Motivo: Solicito o Envio da Proposta readequada do preço final, acompanhada de Planilha Orçamentária, Cronograma, Composição de BDI e Enacrgos Sociais e Composição de preço unitário, conforme previsto no Edital
28/01/2026 13:26:16 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:26 do dia 28/01/2026.
28/01/2026 13:18:10 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante LCL CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS com lance de 16,00 %.
28/01/2026 13:17:56 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
28/01/2026 13:07:55 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/01/2026 13:07:55 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/01/2026 13:05:14 | Agente de Contratação
bom dia vamos da inicio a sessão!
28/01/2026 13:04:30 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
28/01/2026 13:04:30 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de 0,50 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
28/01/2026 13:04:30 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/01/2026 13:04:30 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/01/2026 12:22:16 | Sistema
Motivo: Motivo: Proposta Desclassificada. O licitante não apresentou a Garantia de Proposta, correspondente ao percentual de 1% (um por cento) do valor estimado, em conformidade com o art. 58 da Lei 14.133/2021 e do item 5.8 do edital.
28/01/2026 12:22:16 | Sistema
O item 0001 teve uma proposta de R$ 15,01 cancelada pelo Agente de Contratação.
28/01/2026 12:21:01 | Sistema
Motivo: Motivo: Proposta Desclassificada. O licitante não apresentou a Garantia de Proposta, correspondente ao percentual de 1% (um por cento) do valor estimado, em conformidade com o art. 58 da Lei 14.133/2021 e do item 5.8 do edital.
28/01/2026 12:21:01 | Sistema
O item 0001 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
28/01/2026 12:02:38 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
12/01/2026
12/01/2026 18:47:17 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETO COMPLETO DOS CANTEIROS CENTRAIS BREJINHO OK.pdf) em 12/01/2026 às 15:47.