CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1088524/27 E CONVÊNIO/SINCOV Nº 945399 CELEBRADO...
9/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
JOSELIA BRAZ DE SOUSA
Autoridade Competente:
ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS FILHO
Apoio:
JOSELIA BRAZ DE SOUSA, MARIA KELLY DUARTE MONTEIRO CANDIDO
Origem dos Recursos:
Voluntária
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
24/05/2024 às 21:26
Inicio das Propostas
24/05/2024 às 22:00
Limite p/ Impugnações
05/06/2024 às 13:00
Limite p/ Esclarecimentos
05/06/2024 às 13:00
Limite p/ Recebimento das Propostas
10/06/2024 às 13:00
Abertura das Propostas
10/06/2024 às 13:10
Documentos
JORNAL DA PARAIBA, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00009_2024.pdf
Tipo: Edital
24/05/2024-18:07
09 - EDITAL REVISADO CONCORRENCIA ELETRONICA 000009 2024 (PAVIMENTAÇÃO CAIXA 01).pdf
Tipo: Edital
03/06/2024-15:38:26
JORNAL DA PARAIBA, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00009_2024.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
03/06/2024-15:39:07
DOU, PUBLICIDADE AVISO CR 00009.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
03/06/2024-15:40:02
CONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Cronograma
03/06/2024-15:41:17
BDI - COMPOSIÇÃO DE BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
03/06/2024-15:42:01
PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA.pdf
Tipo: Orçamento-base
03/06/2024-15:42:53
PLE.pdf
Tipo: Outros documentos
03/06/2024-15:43:29
QCI.pdf
Tipo: Outros documentos
03/06/2024-15:43:57
MC - MEMORIA DE CALCULO.pdf
Tipo: Outros documentos
03/06/2024-15:44:38
CPU - COMPOSIÇOES.pdf
Tipo: Outros documentos
03/06/2024-15:45:29
ART PROJETO.pdf
Tipo: Outros documentos
03/06/2024-15:46:19
DRENAGEM PLUVIAL.pdf
Tipo: Outros documentos
03/06/2024-15:47:00
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Cronograma
05/06/2024-11:12:04
PLE - CT 1088524-27 (1).xlsm
Tipo: Cronograma
05/06/2024-13:22:16
Parece de Engenharia (Propostas de Preço) - CE nº0009.2024.pdf
Tipo: Outros documentos
12/06/2024-07:56:47
CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS CR 00009 2024 PAVIMENTO SINCOV 945399.pdf
Tipo: Contrato
13/06/2024-15:32:17
CONTRATO +ORDEM DE SERVIÇOS ASSINADOS CR 00009 2024.pdf
Tipo: Contrato
25/06/2024-11:46:45
CONTRATO +ORDEM DE SERVIÇOS ASSINADOS CR 00009 2024.pdf
Tipo: Contrato
25/06/2024-11:47:43
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO PERIMETRO...
Quantidade:
1,0000
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 1.490.622,34
Melhor lance
R$ 1.474.947,03
Unidade:
OBRA
12/06/2024
12/06/2024 19:46:25 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS FILHO.
12/06/2024 19:46:20 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS FILHO.
12/06/2024 19:42:20 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/06/2024 19:30:46 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2024 às 16:40.
12/06/2024 19:30:40 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
12/06/2024 19:30:35 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
12/06/2024 19:29:51 | Agente de Contratação
(CONT. 1) atender às condições estabelecidas nos itens 7.4 a 9.8 referentes a habilitação contidas no Edital. Assim, com base no exposto, entende-se que a empresa ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 28.111.124/0001-63, cumpriu com as exigências de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA, dispostas no Edital, não havendo óbice nesse aspecto quanto à habilitação da licitante.
12/06/2024 19:29:51 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, após análise da documentação de habilitação, fazemos as seguintes explanações; afim de comprovação da qualificação técnica exigida nos itens 7.9.2 e 7.9.5, subitens 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0 do Edital, a licitante em questão apresentou atestados, emitidos legalmente registrados. Como todos os atestados foram emitidos onde descrevem os serviços em termos genéricos, similares com clareza aos contidos no Edital, não sendo necessário diligências junto às empresas emitentes, para verificação da fidedignidade dos referidos documentos e da adequação dos termos dos atestados aos serviços efetivamente prestados pela licitante àquelas empresas, cumpriu fielmente os prazos de solicitação, determinados pela Agente de contratação mostrando zelo e consideração com a ORC. Em resumo, entende-se que os serviços prestados pela licitante correspondem efetivamente aos termos dos respectivos atestados. Ademais, uma vez que estes atestados são suficientes para... (CONTINUA)
12/06/2024 16:06:18 | Agente de Contratação
DILIGENCIA RECEBIDA.
12/06/2024 14:14:51 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/06/2024 12:42:15 | Sistema
Motivo: SENHOR LICITANTE, ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 28.111.124/0001-63, SOLICITAMOS O ENVIO NO PRAZO DE ATE 02 HORAS, A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A HABILITAÇÃO, CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATORIO. ***OBS INSERIR VIA PLATAFORMA***.
12/06/2024 12:42:15 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:42 do dia 12/06/2024.
12/06/2024 10:56:47 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parece de Engenharia (Propostas de Preço) - CE nº0009.2024.pdf) em 12/06/2024 às 07:56.
12/06/2024 10:41:00 | Agente de Contratação
A mesma atende os requisitos do instrumento convocatorio.
12/06/2024 10:40:22 | Agente de Contratação
apos analise da proposta e seus anexos pelo setor competente.
12/06/2024 10:39:57 | Agente de Contratação
bom dia senhores licitantes.
11/06/2024
11/06/2024 17:09:21 | Agente de Contratação
DILIGENCIA RECEBIDA, VAMOS ENCAMINHAR AO SETOR COMPETENTE PARA ANALISE.
11/06/2024 15:34:10 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/06/2024 14:58:55 | Sistema
Motivo: SENHOR LICITANTE, ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 28.111.124/0001-63, SOLICITAMOS O ENVIO NO PRAZO DE ATE 02 HORAS DA PROPOSTA READEQUADA, COM O VALOR OFERTADO, JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇOES, BDI, TABELA DE ENCARGOS, CRONOGRAMA, QCI E PLE E DEMAIS COMPONENTES, DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO RESPONSAVEL TECNICO. CONFORME ITEM 9.4 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO, SOB PENA DE DESCLASSSIFICAÇÃO.
11/06/2024 14:58:55 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:58 do dia 11/06/2024.
11/06/2024 13:50:36 | F. ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTD
Documentação Item 0001: O valor máximo ja foi ofertado.
11/06/2024 13:49:46 | Sistema
Motivo: SENHOR LICITANTE, ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTA ABERTO O PRAZO DE NEGOCIAÇÃO CASO NAO TENHA INTERRESE COMUNICAR NO CHAT.
11/06/2024 13:49:46 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:28 do dia 11/06/2024.
11/06/2024 13:47:42 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 1.474.947,03.
11/06/2024 13:47:42 | Sistema
Motivo: A LICITANTE, T A FRANCA SERVICOS, CNPJ Nº 24.964.064/0001-70, NÃO ATENDEU AO ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA READEQUADA, COM O VALOR OFERTADO, JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇOES, BDI, TABELA DE ENCARGOS, CRONOGRAMA, QCI E PLE E DEMAIS COMPONENTES, DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO RESPONSAVEL TECNICO, NO PRAZO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 9.8 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
11/06/2024 13:47:42 | Sistema
O fornecedor T A FRANCA SERVICOS foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/06/2024 11:25:57 | Sistema
Motivo: SENHOR LICITANTE, T A FRANCA SERVICOS, CNPJ Nº 24.964.064/0001-70, SOLICITAMOS O ENVIO NO PRAZO DE ATE 02 HORAS DA PROPOSTA READEQUADA, COM O VALOR OFERTADO, JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇOES, BDI, TABELA DE ENCARGOS, CRONOGRAMA, QCI E PLE E DEMAIS COMPONENTES, DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO RESPONSAVEL TECNICO. CONFORME ITEM 9.4 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO, SOB PENA DE DESCLASSSIFICAÇÃO.
11/06/2024 11:25:57 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:25 do dia 11/06/2024.
11/06/2024 11:22:32 | Agente de Contratação
CONTINUANDO NOSSA SEÇÃO.
11/06/2024 11:22:23 | Agente de Contratação
BOM DIA SENHORES LICITANTES.
10/06/2024
10/06/2024 18:24:01 | Sistema
Motivo: senhor licitante T A FRANCA SERVICOS, esta aberto o prazo para negociação, caso nao tenha iterrese em negocia comunicar no chat.
10/06/2024 18:24:01 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:00 do dia 10/06/2024.
10/06/2024 18:22:11 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante T A FRANCA SERVICOS com lance de R$ 1.386.278,78.
10/06/2024 18:22:11 | Sistema
Motivo: A LICITANTE, J ANDRADE LTDA, CNPJ Nº 07.367.680/0001-25, NÃO ATENDEU AO ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA READEQUADA, COM O VALOR OFERTADO, JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇOES, BDI, TABELA DE ENCARGOS, CRONOGRAMA, QCI E PLE E DEMAIS COMPONENTES, DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO RESPONSAVEL TECNICO, NO PRAZO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 9.8 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DEVENDO-SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO, QUE O PRAZO PREVISTO NO EDITAL, DE 02 (DUAS) HORAS, MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA O ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA E SEUS ANEXOS.
10/06/2024 18:22:11 | Sistema
O fornecedor J ANDRADE LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/06/2024 17:05:23 | F. J ANDRADE LTDA
Documentação Item 0001: devido a complexidadade da Proposta de Preoços Readequada, solicitamos um prazo maior para apresentar da diligência solicitada via Sistema.
10/06/2024 17:04:29 | F. J ANDRADE LTDA
Documentação Item 0001: Boa tarde,Sr. Agente de Contratação
10/06/2024 15:32:20 | Sistema
Motivo: SENHOR LICITANTE, J ANDRADE LTDA, CNPJ Nº 07.367.680/0001-25, SOLICITAMOS O ENVIO NO PRAZO DE ATE 02 HORAS DA PROPOSTA READEQUADA, COM O VALOR OFERTADO, JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇOES, BDI, TABELA DE ENCARGOS, CRONOGRAMA, QCI E PLE E DEMAIS COMPONENTES, DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO RESPONSAVEL TECNICO. CONFORME ITEM 9.4 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO, SOB PENA DE DESCLASSSIFICAÇÃO.
10/06/2024 15:32:20 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 10/06/2024.
10/06/2024 13:43:36 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/06/2024 às 10:53.
10/06/2024 13:43:26 | Sistema
O prazo de negociação foi encerrado pelo agente de contratação.
10/06/2024 13:40:52 | F. J ANDRADE LTDA
Negociação Item 0001: O valor maximo ja foi ofertado
10/06/2024 13:39:33 | Agente de Contratação
NEGOCIAÇÃO ABERTA CASO NAO TENHA INTERRESE COMUNICAR NO CHAT
10/06/2024 13:37:18 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 10/06/2024 às 11:06.
10/06/2024 13:35:08 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.371.372,55.
10/06/2024 13:33:52 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
10/06/2024 13:33:52 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante J ANDRADE LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.372.415,99.
10/06/2024 13:32:57 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
10/06/2024 13:22:57 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/06/2024 13:22:57 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.