CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE ATIVOS, VISANDO A MODERNIZAÇÃO, MELHORIA, EXPANSÃO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA E CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO...
005/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Maria Neuma Dias
Autoridade Competente:
Klelyson Keyller Batista Leite
Apoio:
Suely Hermínio da Silva, Valter Wagner da Silva Dutra
Origem dos Recursos:
Outros
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
17/12/2025 às 17:01
Inicio das Propostas
17/12/2025 às 18:30
Limite p/ Impugnações
28/01/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
28/01/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
30/01/2026 às 13:00
Abertura das Propostas
30/01/2026 às 13:01
Documentos
Concorrência 005 - 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.pdf
Tipo: Edital
10/10/2025-15:04:31
Concorrência Atualizada 005 - 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.pdf
Tipo: Edital
16/12/2025-13:58:13
Esclarecimentos - ESCLARECIMENTOS-SANTA RITA-PB.pdf
Tipo: Documento Anexo
06/11/2025-10:10:32
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005-2025 DA EMPRESA ALPER.pdf
Tipo: Documento Anexo
10/11/2025-16:33:24
Esclarecimentos - SOLICITACAO_DE_ESCLARECIMENTOS.pdf
Tipo: Documento Anexo
11/11/2025-18:15:50
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005-2025 DA EMPRESA INTELL LUXX.pdf
Tipo: Documento Anexo
13/11/2025-12:00:41
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005-2025 DA EMPRESA DMP.pdf
Tipo: Documento Anexo
13/11/2025-12:42:05
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005-2025 DA EMPRESA EIP.pdf
Tipo: Documento Anexo
13/11/2025-14:44:20
Suspensão Oficial.pdf
Tipo: Outros documentos
17/11/2025-11:41:42
Documento da Infraestrutura.pdf
Tipo: Aviso de reinício
16/12/2025-13:54:14
Diário Oficial do Município.pdf
Tipo: Outros documentos
18/12/2025-09:52:09
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA SA.pdf
Tipo: Documento Anexo
07/01/2026-10:53:52
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA DIRETRIX ENGENHARIA LTDA.pdf
Tipo: Documento Anexo
16/01/2026-13:38:44
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA.pdf
Tipo: Documento Anexo
22/01/2026-16:19:35
20260128 Anexo V - Planilha Orçamentária e BDI.pdf
Tipo: Outros documentos
29/01/2026-11:01:59
Gmail - Solicitação de Prorrogação de prazo de entrega de proposta.pdf
Tipo: Outros documentos
30/01/2026-12:16:07
ADJUDICAÇÃO-HOMOLOGAÇÃO CP005-2025 ILUMINAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
10/03/2026-19:37:46
CTR020-2026 ILUMINAÇÃO.pdf
Tipo: Contrato
10/03/2026-19:50:46
ORDEM DE SERVIÇOS CTR020-2026 CONCORRÊNCIA005-2025.pdf
Tipo: Outros documentos
20/03/2026-19:29:04
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO.zip
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO INTELLUX - SANTA RITA PB CR 5.2025.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO SANTA RITA - EFICIENCIA 200LM-W.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - Impugnacao_Edital_CP_005-2025_Santa Rita-PB - EIP.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO SANTA RITA CP 05.25 E DEMAIS ANEXOS.zip
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - Pedido_de_Impugnacao_-_Diretrix_-_Santa_Rita_-_Concorrencia_005_2025_assinado (1).pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - Impugnação Santa Rita PB (1) (1).pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
LOCAÇÃO DE ATIVOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 120 (cento e vinte) MESES.
20/03/2026
20/03/2026 22:29:04 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ORDEM DE SERVIÇOS CTR020-2026 CONCORRÊNCIA005-2025.pdf) em 20/03/2026 às 19:29.
10/03/2026
10/03/2026 22:37:46 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ADJUDICAÇÃO-HOMOLOGAÇÃO CP005-2025 ILUMINAÇÃO.pdf) em 10/03/2026 às 19:37.
02/02/2026
02/02/2026 13:48:59 | Agente de Contratação
A EMPRESA ARREMATANTE SAGROU-SE VENCEDORA COM O VALOR MENSAL DE R$ 722.975,78 (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 86.757.093,60 (OITENTA E SEIS MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO MONTANTE TOTAL PARA O PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) MESES, CONSTITUINDO-SE ESTE O VALOR FINAL DA LICITAÇÃO.
02/02/2026 13:47:50 | Agente de Contratação
Bom dia!
30/01/2026
30/01/2026 20:14:26 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/01/2026 20:02:59 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/01/2026 às 17:12.
30/01/2026 20:02:51 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
30/01/2026 20:02:42 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CODRASA CONSTRUTORA S/A.
30/01/2026 19:37:15 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/01/2026 às 16:47.
30/01/2026 19:36:56 | Sistema
O fornecedor CODRASA CONSTRUTORA S/A teve sua proposta aceita no lote 0001.
30/01/2026 19:33:15 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
30/01/2026 18:37:36 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/01/2026 18:37:31 | F. CODRASA CONSTRUTORA S/A
Documentação Lote 0001: proposta revisada
30/01/2026 18:28:07 | Sistema
Motivo: ADEQUAR O TÍTULO DA PROPOSTA.
30/01/2026 18:28:07 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 30/01/2026.
30/01/2026 17:45:41 | Agente de Contratação
Analisando a documentação.
30/01/2026 15:50:34 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/01/2026 15:31:00 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
30/01/2026 15:19:25 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:19 do dia 30/01/2026.
30/01/2026 15:18:58 | Sistema
Motivo: Prorrogação de prazo concedida.
30/01/2026 15:18:58 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:18 do dia 30/01/2026.
30/01/2026 15:17:42 | Agente de Contratação
A empresa CODRASA CONSTRUTORA S/A solicitou prorrogação de prazo para anexar documentação. Será concedido prazo por mais duas horas.
30/01/2026 15:16:07 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Gmail - Solicitação de Prorrogação de prazo de entrega de proposta.pdf) em 30/01/2026 às 12:16.
30/01/2026 13:36:11 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:36 do dia 30/01/2026.
30/01/2026 13:35:52 | Sistema
Motivo: Anexar documentos de habilitação.
30/01/2026 13:35:52 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 30/01/2026.
30/01/2026 13:34:35 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante CODRASA CONSTRUTORA S/A - DEMAIS com lance de R$ 722.975,78.
30/01/2026 13:33:29 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
30/01/2026 13:33:29 | Sistema
A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 30/01/2026 às 10:33:28.
30/01/2026 13:28:28 | Sistema
Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 119.749.000,00
30/01/2026 13:28:28 | Sistema
Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/01/2026 às 10:33:28.
30/01/2026 13:24:48 | Sistema
O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
30/01/2026 13:10:50 | Agente de Contratação
Disputa iniciada. Boa sorte a todos!!
30/01/2026 13:09:47 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
30/01/2026 13:09:42 | Agente de Contratação
Bom dia!
30/01/2026 13:09:30 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
30/01/2026 13:09:30 | Sistema
Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
30/01/2026 13:09:30 | Sistema
Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
30/01/2026 13:09:30 | Sistema
No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
30/01/2026 13:09:30 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/01/2026 13:01:27 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
29/01/2026
29/01/2026 14:01:59 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (20260128 Anexo V - Planilha Orçamentária e BDI.pdf) em 29/01/2026 às 11:01.
28/01/2026
28/01/2026 19:39:18 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA.pdf) em 28/01/2026 às 16:39.
28/01/2026 13:29:14 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA SA.pdf) em 28/01/2026 às 10:29.
28/01/2026 13:28:40 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA DIRETRIX ENGENHARIA LTDA.pdf) em 28/01/2026 às 10:28.
18/12/2025
18/12/2025 12:52:09 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Diário Oficial do Município.pdf) em 18/12/2025 às 09:52.
16/12/2025
16/12/2025 16:58:13 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Concorrência Atualizada 005 - 2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.pdf) em 16/12/2025 às 13:58.
16/12/2025 16:54:00 | Sistema
O processo foi republicado em 16/12/2025 às 13:54.
16/12/2025 16:54:00 | Sistema
Motivo: Termo de Referência ajustado.
16/12/2025 16:54:00 | Sistema
O processo foi reaberto pelo agente de contratação.