CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM ÁREAS DE INTERVENÇÃO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 928472/2022 ENTRE O...
1/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
CICERO MARCOS MENESES DA SILVA
Autoridade Competente:
MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Voluntária
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
10/02/2024 às 01:06
Inicio das Propostas
10/02/2024 às 01:30
Limite p/ Impugnações
22/02/2024 às 13:00
Limite p/ Esclarecimentos
22/02/2024 às 13:00
Limite p/ Recebimento das Propostas
27/02/2024 às 13:00
Abertura das Propostas
27/02/2024 às 13:10
Documentos
2024_02_09_ASSINADO_do3.pdf
Tipo: Edital
09/02/2024-22:01
9 - EDITAL REVISADO CONCORRENCIA ELETRONICA 00001 2024 (PAVIMENTAÇÃO) 01.pdf
Tipo: Edital
18/02/2024-14:30:29
9284722022_PO.GLOBAL.pdf
Tipo: Orçamento-base
18/02/2024-14:35:47
9284722022_MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
18/02/2024-14:36:25
9284722022_Cronograma.pdf
Tipo: Cronograma
18/02/2024-14:37:22
9284722022_BDI_assinado-1.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
18/02/2024-14:38:17
9284722022_QCI_assinado-1.pdf
Tipo: Outros documentos
18/02/2024-14:40:11
9284722022_ART_Proj-subs.pdf
Tipo: Outros documentos
18/02/2024-14:40:37
9284722022_ART_Proj-subs.pdf
Tipo: Outros documentos
18/02/2024-14:40:43
9284722022_PLQ.pdf
Tipo: Outros documentos
18/02/2024-14:41:28
Parecer de Engenharia CR 0001.2024 (Propostas de Preço) - EMPREEMDIMENTOS - Ass.pdf
Tipo: Outros documentos
18/07/2024-16:52:49
PARECER ENGENHARIA CR 00001 2024 ID - Assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
20/09/2024-11:34:37
TERMO DE CONTRATO ASSINADO.pdf
Tipo: Contrato
22/05/2025-10:24:10
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM ÁREAS DE ...
Quantidade:
1,0000
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 251.196,76
Melhor lance
R$ 250.000,00
Unidade:
OBRA
22/05/2025
22/05/2025 14:07:01 | Sistema
O item 0001 foi homologado por MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA.
22/05/2025 14:06:53 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA.
22/05/2025 14:06:21 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ID CONSTRUTORA LTDA.
22/05/2025 14:05:02 | Sistema
Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2
22/05/2025 13:52:00 | Sistema
Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
22/05/2025 13:42:46 | Sistema
Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 250.000,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 22/05/2025 às 10:52.
22/05/2025 13:42:46 | Sistema
A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo autoridade competente para 22/05/2025 às 10:52.
22/05/2025 13:42:08 | Sistema
O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo autoridade competente.
22/05/2025 13:42:08 | Sistema
O fornecedor EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA foi desclassificado para o item 0001 pela autoridade competente.
22/05/2025 13:42:08 | Sistema
Motivo: A LICITANTE NÃO ASSINOU CONTRATO.
22/05/2025 13:42:08 | Sistema
O fornecedor EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA foi desclassificado no processo.
22/05/2025 13:41:25 | Sistema
Motivo: NÃO ASSINOU CONTRATO.
22/05/2025 13:41:25 | Sistema
Foi revertida a habilitação do fornecedor EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA pelo presidente de comissão para o item 0001.
22/05/2025 13:39:20 | Sistema
Motivo: A LICITANTE NÃO ASSINOU CONTRATO.
22/05/2025 13:39:20 | Sistema
O item 0001 teve a adjudicação revertida por MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA.
22/05/2025 13:38:44 | Sistema
Motivo: LICITANTE NÃO ASSINOU CONTRATO.
22/05/2025 13:38:44 | Sistema
O item 0001 teve a homologação revertida por MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA.
23/10/2024
23/10/2024 18:55:56 | Sistema
O item 0001 foi homologado por MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA.
23/10/2024 18:55:44 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA.
20/09/2024
20/09/2024 15:51:08 | F. ID CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Documentos enviados com sucesso1
20/09/2024 15:34:35 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/09/2024 15:34:19 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/09/2024 14:45:16 | Sistema
Motivo: SENHOR LICITANTE, ID CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº: 44.105.908/0001-35, SOLICITAMOS NO PRAZO DE 02 HORAS A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A HABILITAÇÃO, CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATORIO. ***OBS INSERIR VIA PLATAFORMA***.
20/09/2024 14:45:16 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:44 do dia 20/09/2024.
20/09/2024 14:34:37 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (PARECER ENGENHARIA CR 00001 2024 ID - Assinado.pdf) em 20/09/2024 às 11:34.
20/09/2024 14:32:21 | Autoridade Competente
BOM DIA SENHOERES LICITANTES.
16/09/2024
16/09/2024 12:38:53 | Autoridade Competente
DILIGENCIA RECEBIDA VAMOS ENCAMINHAR PARA O SETOR COMPETENTE ANALIZAR.
16/09/2024 12:16:19 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 11:57:25 | F. ID CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Bom dia manteremos nosso preço atual e estaremos anexando proposta no sistema
16/09/2024 11:49:37 | Sistema
Motivo: CONVOCO A EMPRESA, ID CONSTRUTORA LTDA, PARA QUERENDO NEGOCIAR E APRESENTAR PRAZO DE 02 HORAS, PROPOSTA READEQUADA, JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇOES, BDI, TABELA DE ENCARGOS, CRONOGRAMA, PLE E QCI E DEMAIS COMPONENTES, DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO RESPONSAVEL TECNICO. CONFORME ITEM 9.4 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
16/09/2024 11:49:37 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:50 do dia 16/09/2024.
16/09/2024 11:43:42 | Sistema
Motivo: A EMPRESA, LARGEM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA, NÃO ATENDEU A DILIGENCIA SOLICITADA.
16/09/2024 11:43:42 | Sistema
O fornecedor LARGEM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
16/09/2024 11:42:50 | Autoridade Competente
BOM DIA SENHORES LICITANTES.
13/09/2024
13/09/2024 18:44:28 | Sistema
Motivo: CONVOCO A EMPRESA, LARGEM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA, PARA QUERENDO NEGOCIAR E APRESENTAR PRAZO DE 02 HORAS, PROPOSTA READEQUADA, JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇOES, BDI, TABELA DE ENCARGOS, CRONOGRAMA, PLE E QCI E DEMAIS COMPONENTES, DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO RESPONSAVEL TECNICO. CONFORME ITEM 9.4 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
13/09/2024 18:44:28 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:55 do dia 13/09/2024.
13/09/2024 18:42:51 | Sistema
Motivo: A EMPRESA, Ângulo construções e serviços ltda, não atendeu a diligencia requerida.
13/09/2024 18:42:51 | Sistema
O fornecedor Ângulo construcoes e serviços ltda foi desclassificado no processo.
13/09/2024 14:34:48 | Sistema
Motivo: CONVOCO A EMPRESA, Ângulo construções e serviços ltda, PARA QUERENDO NEGOCIAR E APRESENTAR PRAZO DE 02 HORAS, PROPOSTA READEQUADA, JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇOES, BDI, TABELA DE ENCARGOS, CRONOGRAMA, PLE E QCI E DEMAIS COMPONENTES, DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO RESPONSAVEL TECNICO. CONFORME ITEM 9.4 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
13/09/2024 14:34:48 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:40 do dia 13/09/2024.
13/09/2024 14:32:46 | Sistema
Motivo: A EMPRESA, FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, NÃO APRESENTOU A DILIGENCIA SOLICITADA.
13/09/2024 14:32:46 | Sistema
O fornecedor FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
13/09/2024 11:32:34 | Sistema
Motivo: CONVOCO A EMPRESA, FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA QUERENDO NEGOCIAR E APRESENTAR PRAZO DE 02 HORAS, PROPOSTA READEQUADA, JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇOES, BDI, TABELA DE ENCARGOS, CRONOGRAMA, PLE E QCI E DEMAIS COMPONENTES, DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO RESPONSAVEL TECNICO. CONFORME ITEM 9.4 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
13/09/2024 11:32:34 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:31 do dia 13/09/2024.
13/09/2024 11:28:01 | Sistema
Motivo: A EMPRESA, X7E EMPREENDIMENTO LTDA, não atendeu a diligencia requerida.
13/09/2024 11:28:01 | Sistema
O fornecedor X7E EMPREENDIMENTO LTDA foi desclassificado no processo.
13/09/2024 11:27:25 | Autoridade Competente
bom dia senhores licitantes.
12/09/2024
12/09/2024 17:48:42 | Sistema
Motivo: CONVOCO A EMPRESA, X7E EMPREENDIMENTO LTDA, PARA QUERENDO NEGOCIAR E APRESENTAR ATE AS 17 HORAS, PROPOSTA READEQUADA, JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇOES, BDI, TABELA DE ENCARGOS, CRONOGRAMA, PLE E QCI E DEMAIS COMPONENTES, DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO RESPONSAVEL TECNICO. CONFORME ITEM 9.4 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
12/09/2024 17:48:42 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 12/09/2024.
12/09/2024 17:45:34 | Sistema
Motivo: TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA, EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA NÃO COMPARECEU PARA ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME NOTIFICAÇÃO VIA PLATAFORMA EM 18/07/2024, A MESMA ESTA SENDO DESCLASIFICADO DO PROCESSO.