Contratação de empresa para execução de serviço de reforma do Mercado Municipal na cidade de Belém do Brejo do Cruz/PB
6/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
ELIESER PEREIRA DE ASSIS
Autoridade Competente:
LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA
Apoio:
JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUSA, MATHEUS ÂNGELO DINIZ
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
22/10/2025 às 17:49
Inicio das Propostas
23/10/2025 às 02:55
Limite p/ Impugnações
06/11/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
06/11/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
10/11/2025 às 12:00
Abertura das Propostas
10/11/2025 às 12:01
Documentos
EDITAL DA CE Nº 06 2025.pdf
Tipo: Edital
22/10/2025-14:48
PARECER TÉCNICO-PROPOSTA DE PREÇOS.pdf
Tipo: Outros documentos
27/11/2025-11:11:44
PARECER TÉCNICO_HABILITACAO_TECNICA_AB.pdf
Tipo: Outros documentos
27/11/2025-11:50:31
PROPOSTA_TECNICA_MERCADO_confil_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
03/12/2025-16:42:52
PARECER TÉCNICO_PROPOSTA_CONFIL.pdf
Tipo: Outros documentos
05/12/2025-08:26:38
bbc_2025_HABILITACAO_confil_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
11/12/2025-12:04:06
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa para execução de serviço de reforma do Mercado Municipal na cidade de Belém d...
Quantidade:
1,0000
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 979.604,55
Melhor lance:
R$ 915.900,00
Unidade:
Obra
17/12/2025
17/12/2025 13:55:02 | Sistema
O item 0001 foi homologado por LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA.
17/12/2025 13:54:58 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA.
17/12/2025 13:34:31 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/12/2025
11/12/2025 17:08:39 | Sistema
O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 16/12/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 19/12/2025 às 23:59.
11/12/2025 15:04:53 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 11/12/2025 às 13:34.
11/12/2025 15:04:37 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
11/12/2025 15:04:35 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONFIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.
11/12/2025 15:04:06 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (bbc_2025_HABILITACAO_confil_assinado.pdf) em 11/12/2025 às 12:04.
10/12/2025
10/12/2025 14:37:44 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/12/2025 14:28:32 | Sistema
Motivo: Em decorrência de juntada de Registro ou inscrição da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), com prazo de validade prescrito, abre-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, devendo no caso concreto, juntar Certidão de registro e quitação de pessoa jurídica do CREA em plena validade, conforme prescreve os itens 7.15.1, 7.15.2 e 7.16 do Edital e em obediência ao art. 64, parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.
10/12/2025 14:28:32 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 11/12/2025.
05/12/2025
05/12/2025 17:20:27 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/12/2025 17:18:53 | F. CONFIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTD
Documentação Item 0001: Documento será reenviado
05/12/2025 13:09:40 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/12/2025 11:29:44 | Sistema
Motivo: Solicitamos ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (úteis), envie dos documentos exigidos para habilitação, por meio do sistema, em formato digital, nos termos do item 7 do Edital.
05/12/2025 11:29:44 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 08/12/2025.
05/12/2025 11:29:03 | Agente de Contratação
Acolhemos a proposta juntada, ao passo que informamos aos licitantes que o seu conteúdo atende a todas as exigências do Edital, de acordo com Parecer Técnico do Setor de Engenharia do Município.
05/12/2025 11:26:38 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO_PROPOSTA_CONFIL.pdf) em 05/12/2025 às 08:26.
04/12/2025
04/12/2025 15:39:51 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/12/2025 15:39:27 | F. CONFIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTD
Documentação Item 0001: Prezados, houve um equívoco no envio da documentação, por favor desconsidere a planilha anterior
04/12/2025 15:10:39 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/12/2025
03/12/2025 19:42:52 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROPOSTA_TECNICA_MERCADO_confil_assinado.pdf) em 03/12/2025 às 16:42.
03/12/2025 19:41:53 | Sistema
Motivo: Em decorrência de incorreção na Planilha do BDI, já que foram adotados percentuais divergentes daqueles estabelecidos no instrumento convocatório, abre-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, devendo no caso concreto, juntar proposta de preços e demais planilhas sanadas, sem erros de preenchimento, nos termos do item 6.12 do Edital e em obediência ao art. 64,parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.
03/12/2025 19:41:53 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 04/12/2025.
01/12/2025
01/12/2025 18:54:43 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/12/2025 18:52:53 | Sistema
Motivo: Solicitamos ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a sua proposta atualizada, acompanhada de Planilha Máxima de Custos; Cronograma físico financeiro; Planilha de Composição de Preços Unitários; Planilhas de Composição de BDI e Encargos Sociais; entre outras exigências, constantes no item 6.11 do Edital.
01/12/2025 18:52:53 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:52 do dia 01/12/2025.
01/12/2025 11:34:08 | Agente de Contratação
Bom dia, senhores licitantes
28/11/2025
28/11/2025 17:24:16 | Sistema
Motivo: Abre-se negociação para obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, nos termos do art. 5º da Lei nº 14.133/2021.
28/11/2025 17:24:16 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:47 do dia 28/11/2025.
28/11/2025 17:22:17 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CONFIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA com lance de R$ 915.900,00.
28/11/2025 17:22:17 | Sistema
Motivo: Desclassifica a empresa DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA no certame, tendo em vista o não envio da proposta de preços no prazo, de acordo com o item 6.11 do Edital.
28/11/2025 17:22:17 | Sistema
O fornecedor DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/11/2025 13:46:50 | Sistema
Motivo: Solicitamos ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a sua proposta atualizada, acompanhada de Planilha Máxima de Custos; Cronograma físico financeiro; Planilha de Composição de Preços Unitários; Planilhas de Composição de BDI e Encargos Sociais; entre outras exigências, constantes no item 6.11 do Edital.
28/11/2025 13:46:50 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 28/11/2025.
28/11/2025 13:44:38 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R$ 881.644,09.
28/11/2025 13:44:38 | Sistema
Motivo: Desclassifica a empresa WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO LTDA no certame, tendo em vista o não envio da proposta de preços no prazo, de acordo com o item 6.11 do Edital.
28/11/2025 13:44:38 | Sistema
O fornecedor WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/11/2025 11:21:56 | Sistema
Motivo: Solicitamos ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a sua proposta atualizada, acompanhada de Planilha Máxima de Custos; Cronograma físico financeiro; Planilha de Composição de Preços Unitários; Planilhas de Composição de BDI e Encargos Sociais; entre outras exigências, constantes no item 6.11 do Edital.
28/11/2025 11:21:56 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:21 do dia 28/11/2025.
28/11/2025 11:21:36 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R$ 881.644,07.
28/11/2025 11:21:36 | Sistema
Motivo: Desclassifica a empresa JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA no certame, tendo em vista o não envio da proposta de preços no prazo, de acordo com o item 6.11 do Edital.
28/11/2025 11:21:36 | Sistema
O fornecedor JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/11/2025
27/11/2025 19:36:56 | Sistema
Motivo: Solicitamos ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a sua proposta atualizada, acompanhada de Planilha Máxima de Custos; Cronograma físico financeiro; Planilha de Composição de Preços Unitários; Planilhas de Composição de BDI e Encargos Sociais; entre outras exigências, constantes no item 6.11 do Edital.
27/11/2025 19:36:56 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:36 do dia 27/11/2025.
27/11/2025 19:36:30 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R$ 881.634,00.
27/11/2025 19:36:30 | Sistema
Motivo: Desclassifica a empresa CM CONSTRUTORA LTDA no certame, tendo em vista o não envio da proposta de preços no prazo, de acordo com o item 6.11 do Edital.
27/11/2025 19:36:30 | Sistema
O fornecedor CM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/11/2025 17:33:21 | Sistema
Motivo: Solicitamos ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a sua proposta atualizada, acompanhada de Planilha Máxima de Custos; Cronograma físico financeiro; Planilha de Composição de Preços Unitários; Planilhas de Composição de BDI e Encargos Sociais; entre outras exigências, constantes no item 6.11 do Edital.
27/11/2025 17:33:21 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:33 do dia 27/11/2025.