Contratação de pessoa jurídica especializada para execução obra remanescente de construção de uma Escola de 04 (quatro) salas, padrão FNDE, no Município de Belém do Brejo do Cruz/PB, no âmbito do Termo de Compromisso PAR nº 32835/2014
4/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
ELIESER PEREIRA DE ASSIS
Autoridade Competente:
LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA
Apoio:
JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUSA, MATHEUS ÂNGELO DINIZ
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
31/07/2025 às 14:22
Inicio das Propostas
01/08/2025 às 02:59
Limite p/ Impugnações
14/08/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
14/08/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
18/08/2025 às 12:00
Abertura das Propostas
18/08/2025 às 12:01
Documentos
Edital da CE nº 04_Escola 4 salas.pdf
Tipo: Edital
31/07/2025-11:20
PARECER_TECNICO_004.2025_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
09/09/2025-09:30:25
PARECER_TECNICO_N_03.2025_-exe_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
15/09/2025-13:58:44
PARECER TÉCNICO_exequibilidade-pavimentação (1).pdf
Tipo: Outros documentos
01/10/2025-10:19:19
PROPOSTA_TECNICA_de_Aceitacao_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
08/10/2025-10:29:59
ESCOLA_04_SALAS_HABILITACAO_assinado (1).pdf
Tipo: Outros documentos
08/10/2025-14:02:03
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de pessoa jurídica especializada para execução obra remanescente de construção de uma Es...
Quantidade:
1,0000
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 145.676,87
Melhor lance:
R$ 130.200,00
Unidade:
Obra
08/10/2025
08/10/2025 17:37:43 | Sistema
O item 0001 foi homologado por LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA.
08/10/2025 17:37:39 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA.
08/10/2025 17:34:17 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
08/10/2025 17:32:02 | Sistema
Justificativa: O prazo foi reaberto e a empresa não cumpriu com o envio da documentação de acordo com o prazo, sendo desclassificada.
08/10/2025 17:32:02 | Sistema
Intenção: Senhor Pregoeiro, Solicito que o retorno da licitação seja sempre comunicado com antecedência no sistema, garantindo maior transparência e organização do processo.
08/10/2025 17:32:02 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
08/10/2025 17:02:58 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/10/2025 às 14:32.
08/10/2025 17:02:49 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
08/10/2025 17:02:47 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor EFICIENTE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.
08/10/2025 17:02:41 | Sistema
Motivo: Encerramos a diligência, em face do princípio da celeridade, tendo em vista que a empresa apresentou a documentação de habilitação tempestivamente e foi considerada habilitada por atender a todas as exigências do Edital.
08/10/2025 17:02:41 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor EFICIENTE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA no item 0001.
08/10/2025 17:02:03 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ESCOLA_04_SALAS_HABILITACAO_assinado (1).pdf) em 08/10/2025 às 14:02.
08/10/2025 15:25:49 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/10/2025 14:28:12 | Sistema
Motivo: Solicitamos ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie dos documentos exigidos para habilitação, por meio do sistema, em formato digital, nos termos do item 7 do Edital.
08/10/2025 14:28:12 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 13:30:24 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/10/2025 às 11:10.
08/10/2025 13:30:16 | Sistema
O fornecedor EFICIENTE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
08/10/2025 13:29:59 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROPOSTA_TECNICA_de_Aceitacao_assinado.pdf) em 08/10/2025 às 10:29.
07/10/2025
07/10/2025 18:15:25 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/10/2025 17:59:35 | Sistema
Motivo: Solicitamos ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a sua proposta atualizada, acompanhada de Planilha Máxima de Custos; Cronograma físico financeiro; Planinha de Composição de Preços Unitários; Planilhas de Composição de BDI e Encargos Sociais; entre outras exigências, constantes no item 6.11 do Edital.
07/10/2025 17:59:35 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/10/2025.
07/10/2025 17:59:12 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante EFICIENTE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA com lance de R$ 130.200,00.
07/10/2025 17:59:12 | Sistema
O fornecedor LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/10/2025 17:59:12 | Sistema
Motivo: Desclassifica a empresa no certame, tendo em vista que não enviou a proposta de preços no prazo facultado, nos termos do item 6.11 do Edital.
07/10/2025 17:59:12 | Sistema
O fornecedor LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
07/10/2025 15:56:33 | Sistema
Motivo: Solicitamos ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a sua proposta atualizada, acompanhada de Planilha Máxima de Custos; Cronograma físico financeiro; Planinha de Composição de Preços Unitários; Planilhas de Composição de BDI e Encargos Sociais; entre outras exigências, constantes no item 6.11 do Edital.
07/10/2025 15:56:33 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:56 do dia 07/10/2025.
07/10/2025 15:55:45 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R$ 123.825,33.
07/10/2025 15:55:45 | Sistema
O fornecedor TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/10/2025 15:55:45 | Sistema
Motivo: Desclassifica a empresa no certame, tendo em vista que não enviou a proposta de preços no prazo facultado, nos termos do item 6.11 do Edital.
07/10/2025 15:55:45 | Sistema
O fornecedor TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
07/10/2025 13:37:16 | Sistema
Motivo: Solicitamos ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a sua proposta atualizada, acompanhada de Planilha Máxima de Custos; Cronograma físico financeiro; Planinha de Composição de Preços Unitários; Planilhas de Composição de BDI e Encargos Sociais; entre outras exigências, constantes no item 6.11 do Edital.
07/10/2025 13:37:16 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:37 do dia 07/10/2025.
07/10/2025 13:35:39 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA com lance de R$ 123.825,00.
07/10/2025 13:35:39 | Sistema
O fornecedor CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/10/2025 13:35:39 | Sistema
Motivo: Desclassifica a empresa no certame, tendo em vista que não enviou a proposta de preços no prazo facultado, nos termos do item 6.11 do Edital.
07/10/2025 13:35:39 | Sistema
O fornecedor CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
07/10/2025 11:34:14 | Sistema
Motivo: Solicitamos ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a sua proposta atualizada, acompanhada de Planilha Máxima de Custos; Cronograma físico financeiro; Planinha de Composição de Preços Unitários; Planilhas de Composição de BDI e Encargos Sociais; entre outras exigências, constantes no item 6.11 do Edital.
07/10/2025 11:34:14 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:34 do dia 07/10/2025.
07/10/2025 11:33:47 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA com lance de R$ 120.000,00.
07/10/2025 11:33:47 | Sistema
O fornecedor JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/10/2025 11:33:47 | Sistema
Motivo: Desclassifica a empresa no certame, tendo em vista que não enviou a proposta de preços no prazo facultado, nos termos do item 6.11 do Edital.
07/10/2025 11:33:47 | Sistema
O fornecedor JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado no processo.
06/10/2025
06/10/2025 17:08:59 | Sistema
Motivo: Solicitamos ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a sua proposta atualizada, acompanhada de Planilha Máxima de Custos; Cronograma físico financeiro; Planinha de Composição de Preços Unitários; Planilhas de Composição de BDI e Encargos Sociais; entre outras exigências, constantes no item 6.11 do Edital.
06/10/2025 17:08:59 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:08 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 17:08:33 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R$ 116.541,49.
06/10/2025 17:08:33 | Sistema
O fornecedor IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/10/2025 17:08:33 | Sistema
Motivo: Desclassifica a empresa no certame, tendo em vista que não enviou a proposta de preços no prazo facultado, nos termos do item 6.11 do Edital.
06/10/2025 17:08:33 | Sistema
O fornecedor IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
06/10/2025 14:10:19 | Sistema
Motivo: Solicitamos ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a sua proposta atualizada, acompanhada de Planilha Máxima de Custos; Cronograma físico financeiro; Planinha de Composição de Preços Unitários; Planilhas de Composição de BDI e Encargos Sociais; entre outras exigências, constantes no item 6.11 do Edital.