CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PAVIMENTAÇÃO NA CHÂ DE CUMBEBA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS-PB
2/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
JULIANA COSTA SILVA
Autoridade Competente:
Matheus de Melo Bezerra Cavalcanti
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
31/01/2025 às 14:08
Inicio das Propostas
31/01/2025 às 15:00
Limite p/ Impugnações
13/02/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
13/02/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
17/02/2025 às 12:59
Abertura das Propostas
17/02/2025 às 13:00
Documentos
TODOS1_organized.pdf
Tipo: Edital
31/01/2025-11:07
PROJETO CHÃ DE CUMBEBA.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
31/01/2025-11:07:58
Julgamento da Impugnação - Cronograma Chã de Cumbeba.pdf
Tipo: Documento Anexo
12/02/2025-15:55:10
Cronograma Chã de Cumbeba.pdf
Tipo: Cronograma
13/02/2025-09:33:22
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PARA A PAVIMENTAÇÃO NA CHÂ DE CUMBEBA, CONFORME DETALHADO NOS ANEXOS.
Quantidade:
1,0000
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 1.094.204,56
Melhor lance
R$ 818.500,00
Unidade:
UND
14/03/2025
14/03/2025 14:41:39 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por Matheus de Melo Bezerra Cavalcanti.
14/03/2025 14:41:30 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por Matheus de Melo Bezerra Cavalcanti.
06/03/2025
06/03/2025 11:40:13 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
25/02/2025
25/02/2025 12:37:04 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 28/02/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 03/03/2025 às 23:59.
25/02/2025 12:32:09 | Sistema
Intenção: Intenção de Recurso
25/02/2025 12:32:09 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
25/02/2025 12:32:00 | Sistema
Intenção: Venho, por meio deste, apresentar a minha intenção de interpor recurso na presente concorrência eletrônica, conforme previsão legal, com a devida fundamentação a ser oportunamente apresentada nos autos do processo.
25/02/2025 12:32:00 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
25/02/2025 12:31:53 | Sistema
Intenção: Intenção de Recurso
25/02/2025 12:31:53 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
25/02/2025 12:31:24 | Sistema
Intenção: Intenção de Recurso
25/02/2025 12:31:24 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
25/02/2025 12:31:16 | Sistema
Intenção: DECLARAMOS INTENSÃO DE RECURSO COM BASE NAS NORMAS REGULADORAS DA LEI 14.133/2021
25/02/2025 12:31:16 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
25/02/2025 12:31:05 | Sistema
Intenção: PROPOSTA INEXEQUÍVEL
25/02/2025 12:31:05 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
25/02/2025 09:25:23 | Sistema
O fornecedor ANCORA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/02/2025
24/02/2025 11:51:07 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 25/02/2025 às 09:20.
24/02/2025 11:50:54 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
24/02/2025 11:50:51 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor LM2 ENGENHARIA LTDA.
18/02/2025
18/02/2025 20:35:13 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/02/2025 18:36:05 | Sistema
Motivo: REQUEIRO DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA NO FORMATO DO EDITAL
18/02/2025 18:36:05 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 18/02/2025.
18/02/2025 18:31:38 | Sistema
O fornecedor ANCORA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/02/2025 18:23:59 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 18/02/2025 às 15:33.
17/02/2025
17/02/2025 18:00:56 | Presidente da Comissão
reabertura da sessão às 15:00 do dia 18/02/2025
17/02/2025 13:36:37 | Sistema
O fornecedor ANCORA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/02/2025 13:36:37 | Sistema
O fornecedor ANCORA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/02/2025 13:36:16 | Sistema
O fornecedor CONCREENG EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/02/2025 13:32:17 | Sistema
O fornecedor ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/02/2025 13:16:50 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 17/02/2025 às 12:16.
17/02/2025 13:16:25 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
17/02/2025 13:16:25 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante LM2 ENGENHARIA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 818.500,00.
17/02/2025 13:16:09 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
17/02/2025 13:02:53 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/02/2025 13:02:53 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
17/02/2025 13:02:42 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
17/02/2025 13:02:42 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/02/2025 13:02:42 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/02/2025 13:02:42 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/02/2025 13:02:33 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
13/02/2025
13/02/2025 12:33:22 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Cronograma Chã de Cumbeba.pdf) em 13/02/2025 às 09:33.
13/02/2025 12:32:16 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Cronograma Chã de Cumbeba.pdf) em 13/02/2025 às 09:32.