Contratação de empresa especializada para os serviços de obras de engenharia para CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB.
01/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
DENIS GARCIA XAVIER
Autoridade Competente:
EMMANUEL DA NOBREGA DIAS
Apoio:
ERICA DE FARIAS DANTAS, Janicleide de Farias Freitas
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
12/02/2026 às 19:44
Inicio das Propostas
12/02/2026 às 20:50
Limite p/ Impugnações
18/03/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
18/03/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
20/03/2026 às 11:50
Abertura das Propostas
20/03/2026 às 12:00
Documentos
DE_2025_ABAST_VISTA.SERRANA.25.CASAS_01-01-R0-ass.pdf
Tipo: Edital
12/02/2026-16:38:11
DE_2025_ILU_VISTA.SERRANA.25.CASAS_01-02-R0-ASS.pdf
Tipo: Edital
12/02/2026-16:39:00
EDITAL CONCORRENCIA 01-2026 CONST. CASAS.pdf
Tipo: Edital
12/02/2026-16:39:36
ARQ_UH_VISTA SERRANA_IMP_25U-02-03-ass.pdf
Tipo: Edital
12/02/2026-16:40:15
PROJETO HIDRAÚLICO - FNHIS SUB-50.pdf
Tipo: Edital
12/02/2026-16:43:55
MEMORIAL DESCRITIVO FNHIS SUB50-ASS.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
12/02/2026-16:33:00
PO - FHNIS 25 CASAS- Base set_2025- Vista Serrana REV04-ass.pdf
Tipo: Orçamento-base
12/02/2026-16:33:41
DE_2025_ILU_VISTA.SERRANA.25.CASAS_01-02-R0-ASS.pdf
Tipo: Outros documentos
12/02/2026-16:34:31
DE_2025_ILU_VISTA.SERRANA.25.CASAS_02-02-R0-ASS.pdf
Tipo: Outros documentos
12/02/2026-16:37:56
ART 25 CASAS_VISTA SERRANA.pdf
Tipo: Outros documentos
12/02/2026-16:38:45
DE_2025_ILU_VISTA.SERRANA.25.CASAS_02-02-R0-ASS.pdf
Tipo: Outros documentos
12/02/2026-16:39:58
ARQ_UH_VISTA SERRANA_IMP_25U-03-03ass.pdf
Tipo: Outros documentos
12/02/2026-16:40:44
MATRIZ DE RISCO-ASS.pdf
Tipo: Outros documentos
12/02/2026-16:41:07
DE_PAV_FNHIS_VISTA-SERRANA_01-02.pdf.ASS.pdf
Tipo: Outros documentos
12/02/2026-16:41:37
DE_PAV_FNHIS_VISTA-SERRANA_02-02.pdf.ASS.pdf
Tipo: Outros documentos
12/02/2026-16:42:04
PLE_1099100-67_CONSTRUÇÃO 25 UNIDADES_VISTA SERRANA-ass.pdf
Tipo: Outros documentos
12/02/2026-16:42:26
FNHIS - Projeto Arquitetônico +Acessibilidade e Ampliação-ASS.pdf
Tipo: Outros documentos
12/02/2026-16:43:00
PROJETO ELÉTRICO - FNHIS SUB-50.pdf
Tipo: Outros documentos
12/02/2026-16:43:19
PROJETO ESTRUTURAL - FNHIS SUB-50.pdf
Tipo: Outros documentos
12/02/2026-16:43:44
PROJETO SANITÁRIO - FNHIS SUB-50.pdf
Tipo: Outros documentos
12/02/2026-16:44:16
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB,
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 3.318.975,24
Melhor lance:
R$ 2.721.600,00
Unidade:
SVÇ
27/03/2026
27/03/2026 18:50:58 | Agente de Contratação
Informamos que a sessão do processo licitatório terá continuidade no dia 30/03/2026, aparti das 09:00 hs ser mantido conforme previamente estabelecido. Solicitamos a atenção de todos os participantes.
26/03/2026
26/03/2026 17:05:32 | Agente de Contratação
será reaberta no dia 27/03/2026 às09:00h
25/03/2026
25/03/2026 16:15:50 | Agente de Contratação
será reaberta no dia 26/03/2026 às09:00h
24/03/2026
24/03/2026 12:42:28 | Agente de Contratação
será reaberta no dia 25/03/2026 às09:00h
20/03/2026
20/03/2026 20:09:32 | Agente de Contratação
Informamos aos licitantes que a sessão do processo, será reaberta no dia 23/03/2026 às09:00h, para continuidade dos procedimentos do certame. Solicita-se o acompanhamento por todos os interessados.
20/03/2026 19:06:43 | F. KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Documentação Item 0001: Boa tarde, prezados. Segue em anexo proposta de preços readequada. Agradecemos a concessão da prorrogação de prazo solicitada e afirmamos que estamos à disposição de quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.
20/03/2026 19:05:47 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/03/2026 17:35:44 | Sistema
Motivo: considerando a solicitaçao da empresa para a prorrogaçao de prazo para apresentar a proposta
20/03/2026 17:35:44 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:35 do dia 20/03/2026.
20/03/2026 14:47:59 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/03/2026 12:58:10 | F. KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Documentação Item 0001: Devido complexidade da proposta, solicito prorrogação de prazo em 24 horas para envio da proposta de preços readequada (planilha orçamentária, composição de preços e demais peças).
20/03/2026 12:57:12 | F. KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Documentação Item 0001: Bom dia, prezados.
20/03/2026 12:55:05 | Sistema
Motivo: Solicitado o envio da proposta atualizada no prazo de (02) duas horas em conformidade com o último lance ofertado Conforme item 8, subitem 8.11 do edital.
20/03/2026 12:55:05 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:55 do dia 20/03/2026.
20/03/2026 12:51:00 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R$ 2.721.600,00.
20/03/2026 12:51:00 | Sistema
O fornecedor LLE CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
20/03/2026 12:51:00 | Sistema
Motivo: Conforme item 8 subitens. 8.18, 8.22,8.26 do Edital Preço apresentado R$ 120.000,00 (-96,3844%) do Valor de referência R$ -R$ 3.318.975,24 8.18. apresentar preços manifestamente inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 8.22. O licitante não poderá cotar e colocar preços inexequíveis em referência aos estabelecidos pelo SINAPI, sejam eles no preço dos insumos ou no valor total do serviço. Serão reputadas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela Administração. conforme disposto no art. 59 `PAR`4º da Lei 14.133/2021, Art. 33 da IN SEGES/ME Nº 73/2022 e Acórdão nº 2.198/2023 – Plenário do Tribunal de Contas da União.
20/03/2026 12:51:00 | Sistema
O fornecedor LLE CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
20/03/2026 12:47:13 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante LLE CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 120.000,00.
20/03/2026 12:34:29 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
20/03/2026 12:24:27 | Sistema
O item 0001 foi reaberto pelo agente de contratação.
20/03/2026 12:23:16 | Sistema
O item 0001 foi suspenso pelo agente de contratação.
20/03/2026 12:15:42 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.887.508,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
20/03/2026 12:08:16 | Agente de Contratação
(CONT. 2) prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará o licitante a penalidades, apuradas em regular processo administrativo, sendo os autos encaminhados ao Ministério Público para possível apuração criminal.
20/03/2026 12:08:16 | Agente de Contratação
(CONT. 1) considerando que 1Co interessado em participar do certame tem o dever de examinar a lei e o ato convocatório e avaliar se está em condições de competir 1D (Justen Filho, Marçal. Pregão: Comentário à legislação do pregão comum e eletrônico. 5ª ed. Ver e atual. São Paulo. Dialética, 2009. Pg. 233.) Considerando que acréscimos de despesas administrativas, resultante de retrabalho e retardamento na conclusão do processo geram ineficiência na execução dos processos e prejuízos ao erário. De tal maneira, alerta-se aos licitantes para que efetuem a análise detalhada do edital e seus anexos, para formular proposta/lance firme e de possível cumprimento. Isto posto, ficam cientes os licitantes de que a prática injustificada de atos tais como: não manter a proposta (ex. desistência, solicitação de troca de marca, não envio de amostra quando for o caso, planilha, laudos, lance impraticável) e deixar de enviar documentação exigida (ex: documentos de habilitação), sem...
20/03/2026 12:08:16 | Agente de Contratação
Advertência: O Município de Vista Serrana/PB: ADVERTE a todos os Licitantes, que não está hesitando penalizar Empresas que descumpram o pactuado. Solicitamos que as Empresas apresentem suas Propostas e Lances de forma consciente, com a certeza de que poderão cumprir com a prestação dos serviços em objeto da forma como foi pedido no Edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos. Vale lembrar também que os pedidos de realinhamento de preço são exceções à regra, destinados sempre a situações excepcionalíssimas, e somente serão deferidos, se em total consonância com a Lei. Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de forma séria e consciente, visando evitar problemas, tanto para a Administração Pública como para as Empresas Considerando que a participação no Processo Licitatório é um direito conferido ao particular, mas que resulta em obrigações que o vincula, gera compromissos com os concidadãos e, por conseguinte ao Estado;... (CONTINUA)
20/03/2026 12:07:57 | Agente de Contratação
ATENÇÃO: Toda e qualquer comunicação com o setor de Licitação deverá ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, quando da sessão pública da disputa do certame, por intermédio do sistema eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo que não serão prestadas informações por contato telefônico ou outro endereço eletrônico que não o indicado neste Edital
20/03/2026 12:07:42 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/03/2026 12:07:42 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
20/03/2026 12:07:28 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 200,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
20/03/2026 12:07:28 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
20/03/2026 12:07:28 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/03/2026 12:05:05 | Sistema
Motivo: Rejeitar Proposta por não atender, Letra a (a.6) do edital
20/03/2026 12:05:05 | Sistema
O item 0001 teve uma proposta de R$ 2950000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
20/03/2026 12:01:33 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas