Contratação de empresa especializada para os serviços de obras de engenharia de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOMUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB.
003/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
DENIS GARCIA XAVIER
Autoridade Competente:
EMMANUEL DA NOBREGA DIAS
Apoio:
ERICA DE FARIAS DANTAS, Janicleide de Farias Freitas
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
16/04/2025 às 23:33
Inicio das Propostas
17/04/2025 às 02:59
Limite p/ Impugnações
30/04/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
30/04/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
05/05/2025 às 11:50
Abertura das Propostas
05/05/2025 às 12:00
Documentos
EDITAL CONCORRENCIA 03-2025 PAVIMENTAÇÃO revisado.pdf
Tipo: Edital
16/04/2025-20:29:01
ORÇAMENTO.pdf
Tipo: Orçamento-base
16/04/2025-20:21:43
CRONOGRAMA (8) (1).pdf
Tipo: Cronograma
16/04/2025-20:22:07
COMPOSIÇÃO DO BDI (3) (1).pdf
Tipo: Detalhamento BDI
16/04/2025-20:22:32
ENCARGOS SOCIAIS (5) (1).pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
16/04/2025-20:22:52
MEMORIA DE CALCULO (6) (1).pdf
Tipo: Outros documentos
16/04/2025-20:24:15
RUA ELIZEU DE SOUSA - PDF (1).pdf
Tipo: Orçamento-base
16/04/2025-20:24:50
RUA PROJETADA - FRENTE À CRECHE (1).pdf
Tipo: Outros documentos
16/04/2025-20:26:37
RUA RAIMUNDO IZIDRO FERREIRA - PDF (1).pdf
Tipo: Outros documentos
16/04/2025-20:27:06
RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS - PDF (1).pdf
Tipo: Outros documentos
16/04/2025-20:27:33
2025_04_15_ASSINADO_do3 278.pdf
Tipo: Outros documentos
16/04/2025-20:36:14
LAUDO_ PROPOSTA ISIDRO.pdf
Tipo: Outros documentos
12/05/2025-13:59:08
LAUDO_ PARECER HABILITAÇÃO ACERVO.pdf
Tipo: Outros documentos
13/05/2025-12:53:42
CONTRATO.pdf
Tipo: Contrato
15/08/2025-14:02:50
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa especializada para a execuçao dos serviços de obras de engenharia de PAVIMEN...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 588.038,16
Melhor lance
R$ 517.328,18
Unidade:
SVÇ
14/05/2025
14/05/2025 14:27:32 | Sistema
O item 0001 foi homologado por EMMANUEL DA NOBREGA DIAS.
14/05/2025 14:27:22 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por EMMANUEL DA NOBREGA DIAS.
13/05/2025
13/05/2025 16:10:38 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/05/2025 15:54:28 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/05/2025 às 13:04.
13/05/2025 15:54:20 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
13/05/2025 15:54:16 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ISIDORO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
13/05/2025 15:53:42 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (LAUDO_ PARECER HABILITAÇÃO ACERVO.pdf) em 13/05/2025 às 12:53.
12/05/2025
12/05/2025 19:31:44 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/05/2025 19:31:43 | F. ISIDORO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Documentação Item 0001: Boa tarde Sr. Presidente, segue em anexo a documentação de habilitação conforme solicitado.
12/05/2025 18:17:00 | Sistema
Motivo: Solicito da empresa os documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor.
12/05/2025 18:17:00 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:16 do dia 12/05/2025.
12/05/2025 16:59:51 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/05/2025 às 14:09.
12/05/2025 16:59:41 | Sistema
O fornecedor ISIDORO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
12/05/2025 16:59:08 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (LAUDO_ PROPOSTA ISIDRO.pdf) em 12/05/2025 às 13:59.
05/05/2025
05/05/2025 15:15:31 | Agente de Contratação
A Proposta da empresa ISIDORO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Será Encaminhada ao Setor Competente (Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.)
05/05/2025 15:14:49 | Sistema
Motivo: A empresa ja apresentou a proposta conforme solicitada.
05/05/2025 15:14:49 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor ISIDORO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA no item 0001.
05/05/2025 14:43:05 | F. ISIDORO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Documentação Item 0001: Bom dia Sr. Presidente, segue a proposta atualizada conforme solicitado.
05/05/2025 14:42:27 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/05/2025 13:34:33 | Sistema
Motivo: Solicito da empresa ISIDORO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, o envio da proposta atualizada, conforme item 8 subitem 8.11 do edital.
05/05/2025 13:34:33 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:34 do dia 05/05/2025.
05/05/2025 13:25:35 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 517.328,18.
05/05/2025 13:17:37 | Sistema
Motivo: para que seja obtida melhor proposta
05/05/2025 13:17:37 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:27 do dia 05/05/2025.
05/05/2025 13:10:37 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ISIDORO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 517.402,30.
05/05/2025 13:10:37 | Sistema
O fornecedor GL ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/05/2025 13:10:37 | Sistema
Motivo: Proposta da empresa GL ENGENHARIA LTDA, DESCLASSIFICADA por não Atender a letra (e) incisos I, Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, II Seguro-garantia; e III Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira do edital
05/05/2025 13:10:37 | Sistema
O fornecedor GL ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
05/05/2025 13:08:14 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante GL ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 511.593,20.
05/05/2025 13:08:14 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA APODI LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/05/2025 13:08:14 | Sistema
Motivo: Proposta da empresa Construtora Apodi Eireli – ME, DESCLASSIFICADA por não Atender a letra (e) incisos I, Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, II Seguro-garantia; e III Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira do edital.
05/05/2025 13:08:14 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA APODI LTDA foi desclassificado no processo.
05/05/2025 13:06:48 | Sistema
Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
05/05/2025 12:53:00 | Sistema
Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
05/05/2025 12:43:19 | Sistema
Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 511.593,20 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 05/05/2025 às 09:53.
05/05/2025 12:43:19 | Sistema
A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/05/2025 às 09:53.
05/05/2025 12:42:37 | Sistema
O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
05/05/2025 12:42:37 | Sistema
O fornecedor C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/05/2025 12:42:37 | Sistema
Motivo: Proposta da empresa C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, DESCLASSIFICADA por não Atender a letra (e) incisos I, Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, II Seguro-garantia; e III Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira do edital.
05/05/2025 12:42:37 | Sistema
O fornecedor C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
05/05/2025 12:28:03 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME com lance de R$ 464.550,14.
05/05/2025 12:25:56 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
05/05/2025 12:13:59 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/05/2025 12:13:59 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
05/05/2025 12:13:08 | Agente de Contratação
(CONT. 1) (ex. desistência, solicitação de troca de marca, não envio de amostra quando for o caso, planilha, laudos, lance impraticável) e deixar de enviar documentação exigida (ex: documentos de habilitação), sem prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará o licitante a penalidades, apuradas em regular processo administrativo, sendo os autos encaminhados ao Ministério Público para possível apuração criminal.
05/05/2025 12:13:08 | Agente de Contratação
Considerando que a participação no Processo Licitatório é um direito conferido ao particular, mas que resulta em obrigações que o vincula, gera compromissos com os concidadãos e, por conseguinte ao Estado; considerando que 1Co interessado em participar do certame tem o dever de examinar a lei e o ato convocatório e avaliar se está em condições de competir 1D (Justen Filho, Marçal. Pregão: Comentário à legislação do pregão comum e eletrônico. 5ª ed. Ver e atual. São Paulo. Dialética, 2009. Pg. 233.) Considerando que acréscimos de despesas administrativas, resultante de retrabalho e retardamento na conclusão do processo geram ineficiência na execução dos processos e prejuízos ao erário. De tal maneira, alerta-se aos licitantes para que efetuem a análise detalhada do edital e seus anexos, para formular proposta/lance firme e de possível cumprimento. Isto posto, ficam cientes os licitantes de que a prática injustificada de atos tais como: não manter a proposta... (CONTINUA)
05/05/2025 12:12:57 | Agente de Contratação
Advertência: O Município de Vista Serrana/PB: ADVERTE a todos os Licitantes, que não está hesitando penalizar Empresas que descumpram o pactuado. Solicitamos que as Empresas apresentem suas Propostas e Lances de forma consciente, com a certeza de que poderão cumprir com a prestação dos serviços em objeto da forma como foi pedido no Edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos. Vale lembrar também que os pedidos de realinhamento de preço são exceções à regra, destinados sempre a situações excepcionalíssimas, e somente serão deferidos, se em total consonância com a Lei. Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de forma séria e consciente, visando evitar problemas, tanto para a Administração Pública como para as Empresas
05/05/2025 12:12:40 | Agente de Contratação
ATENÇÃO: Toda e qualquer comunicação com o setor de Licitação deverá ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, quando da sessão pública da disputa do certame, por intermédio do sistema eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo que não serão prestadas informações por contato telefônico ou outro endereço eletrônico que não o indicado neste Edital
05/05/2025 12:11:28 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
05/05/2025 12:11:28 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 200,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.