CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRAIRÃO-PA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E AS ESPECIFICAÇÕES EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Benefício Local
006*/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Deivide da Silva Cruz
Autoridade Competente:
VALDINEI JOSÉ FERREIRA
Apoio:
ALINE ALVES FEITOSA, ELIANE DE SOUSA BARROS
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
02/10/2024 às 13:22
Inicio das Propostas
04/10/2024 às 11:00
Limite p/ Impugnações
16/10/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
16/10/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
18/10/2024 às 10:59
Abertura das Propostas
18/10/2024 às 11:00
Documentos
EDITAL CONCORRENCIA 006.2024. assinado.pdf
Tipo: Edital
02/10/2024-09:42:41
Decreto Municipal
Tipo: Anexo
01/06/2020-00:00
Composição de BDI - Quadra de Areia - Assinado.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
02/10/2024-09:45:00
Quadra de areia - Folha - L101 - Projeto Legal.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
02/10/2024-10:19:03
Cronograma FF Quadra de Areia - assinado.pdf
Tipo: Cronograma
02/10/2024-10:19:53
Planilha Orçamentária Quadra de Areia - assinado.pdf
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
02/10/2024-10:20:38
Pág Timbrada - Memorial Descritivo - Campo Society - assinado.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
02/10/2024-10:21:12
Memorial de calculo Quadra de Areia - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
02/10/2024-10:22:26
Municípios Locais/Regionais
Tipo: Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE QU...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 188.402,16
Melhor lance
R$ 188.156,68
Unidade:
UN
21/10/2024
21/10/2024 12:06:05 | Sistema
O item 0001 foi homologado por VALDINEI JOSÉ FERREIRA.
21/10/2024 12:06:00 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por VALDINEI JOSÉ FERREIRA.
18/10/2024
18/10/2024 12:43:58 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
18/10/2024 12:28:53 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 18/10/2024 às 09:38.
18/10/2024 12:28:33 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
18/10/2024 12:28:30 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor R. S. MACHADO RODRIGUES LTDA.
18/10/2024 12:25:09 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante R. S. MACHADO RODRIGUES LTDA com lance de R$ 188.156,68.
18/10/2024 12:25:09 | Sistema
O fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/10/2024 12:25:09 | Sistema
Motivo: Sito a inabilitacao da empresa por nao atender as exigencias do edital item: 4.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública, sob pena de inabilitação, não serão aceitos em “PASTA ZIPADA”, devendo a licitante limitar-se a enviar, exatamente, os documentos da habilitação e proposta prevista no edital em arquivo único tipo “PDF”
18/10/2024 12:25:09 | Sistema
O fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.
18/10/2024 12:20:54 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA com lanceR$ 173.000,00.
18/10/2024 12:20:54 | Sistema
O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 173.000,00.
18/10/2024 12:05:34 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 18/10/2024 às 09:20, encerrando às 09:25:00.
18/10/2024 12:04:32 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
18/10/2024 12:04:32 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante R. S. MACHADO RODRIGUES LTDA com lance de R$ 188.156,68.
18/10/2024 12:04:32 | Sistema
O fornecedor APICE CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/10/2024 12:04:32 | Sistema
Motivo: Licitante desclassificada, nao apresentou na integra os itens solicitados em edital. 6. DA PROPOSTA 6.1. Declaração de validade da proposta não inferior a sessenta (60) dias da abertura do certame licitatório vertente. 6.2. Preço global do objeto a ser contratado, considerando a aplicação de preços unitários propostos em planilha de preços. 6.3. Planilha Orçamentária devidamente assinada pelo responsável técnico da licitante, cujo nome e número de registro no CREA deverão estar apostos de maneira legível. 6.4. Cronograma Físico-Financeiro, devidamente assinado (s) pelo responsável técnico da licitante, cujo nome e número de registro no CREA deverão estar apostos de maneira legível.
18/10/2024 12:04:32 | Sistema
O fornecedor APICE CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado no processo.
18/10/2024 11:25:55 | Sistema
O fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/10/2024 11:22:48 | Sistema
O fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/10/2024 11:16:30 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/10/2024 às 08:26.
18/10/2024 11:15:35 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante APICE CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 180.000,00.
18/10/2024 11:14:32 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
18/10/2024 11:04:32 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/10/2024 11:04:32 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
18/10/2024 11:04:28 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
18/10/2024 11:04:28 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
18/10/2024 11:04:28 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
18/10/2024 11:04:28 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/10/2024 11:00:23 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
02/10/2024
02/10/2024 13:22:42 | Sistema
Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: licitação não ultrapassa o limite previsto na lei complementar.