Processo Finalizado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS NO PARQUE ECOLÓGICO DE SAPUCAIA/PA, VINCULADO AO CONVÊNIO Nº 955109/2023

003/PMS/2025
Prefeitura Municipal de Sapucaia
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

Jandilson Sousa dos Santos

Autoridade Competente:

WILTON MIRANDA DE LIMA

Apoio:

Gleiciane Magalhães da Silva Machado, Raliton Pereira Dias

Origem dos Recursos:

Outros

Modo de Disputa do Lote:

Por Valor Global

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

19/09/2025 às 11:10

Inicio das Propostas

19/09/2025 às 12:00

Limite p/ Impugnações

01/10/2025 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

01/10/2025 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

03/10/2025 às 12:00

Abertura das Propostas

03/10/2025 às 12:01

Documentos

ITENS RELEVÂNCIAS.pdf

Tipo: Edital

18/09/2025-15:49:50

EDITAL - CONCORRÊNCIA 003-2025-PMS.pdf

Tipo: Edital

18/09/2025-16:06:13

BDI - COMPOSIÇÃO DO BDI.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

18/09/2025-15:42:48

CFF - Cronograma Físico e Financeiro.pdf

Tipo: Cronograma

18/09/2025-15:43:22

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

18/09/2025-15:44:09

ORÇAMENTO - INFRAESTRUTURA PARQUE ECOLOGICO (1).pdf

Tipo: Orçamento-base

18/09/2025-15:48:04

Planilha Orçamentária Resumida.pdf

Tipo: Orçamento-base

18/09/2025-15:48:31

CPU - Composições Principais.pdf

Tipo: Outros documentos

18/09/2025-15:49:04

MC - Memória de Cálculo.pdf

Tipo: Outros documentos

18/09/2025-15:49:35

JUSTIFICATIVA ORÇAMENTISTA (2).pdf

Tipo: Outros documentos

18/09/2025-15:50:37

PO - Orçamento Sintético.pdf

Tipo: Outros documentos

18/09/2025-15:51:11

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO.pdf

Tipo: Outros documentos

18/09/2025-15:51:49

JUSTIFICATIVA BDI (5).pdf

Tipo: Outros documentos

18/09/2025-15:52:24

LOCAÇÃO E PLANIALTIMETRIA PARQUE.dwg

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-15:54:11

LOCAÇÃO E PLANIALTIMETRIA PARQUE.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-15:54:27

Parque Ecológico Atualizado - Folha - 01 - Implantação e corte longitudinal.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-15:54:59

Parque Ecológico Atualizado - Folha - 02 - Detalhamento Praça.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-15:55:14

Parque Ecológico Atualizado - Folha - 03 - Detalhamento Banheiro- Vestiários.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-15:55:30

Parque Ecológico Atualizado - Folha - 04 - Detalhamento Praça.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-15:55:47

PROJETO ELETRICO.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-15:56:27

PROJETO ESTRUTURAL 01.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-15:56:43

PROJETO ESTRUTURAL 02.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-15:56:59

PROJETO ESTRUTURAL 03.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-15:57:21

PROJETO ESTRUTURAL 04.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-15:57:36

PROJETO ESTRUTURAL 05.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-15:57:55

PROJETO ESTRUTURAL 06.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-15:58:10

PROJETO ESTRUTURAL 07.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-15:58:26

PROJETO ESTRUTURAL 08.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-15:58:47

PROJETO ESTRUTURAL 09.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-15:59:03

PROJETO ESTRUTURAL 12.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-15:59:21

PROJETO ESTRUTURAL 10.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-15:59:50

PROJETO ESTRUTURAL 11.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-16:00:08

PROJETO HIDRAULICO 01.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-16:01:47

PROJETO HIDRAULICO 03.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-16:02:17

PROJETO HIDRAULICO 04.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-16:02:34

PROJETO SANITARIO 01.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-16:03:01

PROJETO SANITARIO 02.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-16:03:19

PROJETOS PARQUE ECOLOGICO FOLHA 01 A 04 (1).pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

18/09/2025-16:03:37

06 - RELATORIO FOTOGRAFICO DO PARQUE ECOLOGICO .pdf

Tipo: Outros documentos

18/09/2025-16:06:50

07 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PARQUE ECOLOGICO .pdf

Tipo: Outros documentos

18/09/2025-16:07:07

001 - LAE – LAUDO DE ANALISE DO EMPREENDIMENTO – APROVADO PELA CAIXA. AUTORIZADO PARA PROCESSO DE LICITAÇÃO.pdf

Tipo: Outros documentos

18/09/2025-16:07:31

001 - SPA - SITENTESE PROJETO APROVADO - CAIXA.pdf

Tipo: Outros documentos

18/09/2025-16:07:44

01 - ART PARQUE ECOLOGICO DE SAPUCAIA (1).pdf

Tipo: Outros documentos

18/09/2025-16:08:07

03 - RELATORIO SONDAGEM.pdf

Tipo: Outros documentos

18/09/2025-16:08:36

04 - ART DE SONDAGEM.pdf

Tipo: Outros documentos

18/09/2025-16:08:50

05 - PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARQUE.pdf

Tipo: Outros documentos

18/09/2025-16:09:10

PARECER_LICITACAO_-_PLANILHA_ORCAMENTARIA_assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

06/10/2025-14:32:43

PARECER_LICITACAO_5B1_5D_assinado (1).pdf

Tipo: Outros documentos

08/10/2025-10:02:45

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Propostas Readequadas

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Lotes

1 registros

Lote 1 - LOTE ÚNICO

Andamento do processo

16/10/2025
16/10/2025 12:02:27 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por WILTON MIRANDA DE LIMA.
16/10/2025 11:59:27 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por WILTON MIRANDA DE LIMA.
14/10/2025
14/10/2025 13:01:37 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/10/2025 12:36:49 | Agente de Contratação
Prezados , em atenção ao procedimento de recurso interposto pela empresa STYLUS CONTRUÇAO CIVIL E SERVIÇOS LTDA, informamos que, conforme estipulado no artigo 109 da (Lei/Regulamento aplicável), é imprescindível a apresentação da documentação necessária para a análise do recurso. Considerando que a empresa não enviou a documentação solicitada dentro do prazo estipulado, com isso ,daremos continuidade ao processo. Portanto, em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis e visando a regularidade e a transparência do procedimento, declaro finalizada a sessão . Agradecemos a compreensão de todos e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.
14/10/2025 12:32:18 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes !
08/10/2025
08/10/2025 14:45:30 | Agente de Contratação
Tenham todos um bom dia !
08/10/2025 14:42:50 | Agente de Contratação
Retornaremos após o prazo recursal!
08/10/2025 14:40:09 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 13/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 16/10/2025 às 23:59.
08/10/2025 14:27:02 | Sistema
O fornecedor STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
08/10/2025 14:25:15 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/10/2025 às 11:35.
08/10/2025 14:25:04 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
08/10/2025 14:24:59 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA.
08/10/2025 13:08:31 | Sistema
O fornecedor STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
08/10/2025 13:04:19 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/10/2025 às 10:14.
08/10/2025 13:03:58 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
08/10/2025 13:03:35 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
08/10/2025 13:02:45 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_LICITACAO_5B1_5D_assinado (1).pdf) em 08/10/2025 às 10:02.
08/10/2025 13:00:38 | Agente de Contratação
Senhores estávamos sem conexão, por isso o atraso.
08/10/2025 13:00:04 | Agente de Contratação
Bom dia a todos !
07/10/2025
07/10/2025 12:12:18 | Agente de Contratação
Tenham todos um bom dia !
07/10/2025 12:12:01 | Agente de Contratação
Senhores suspenderemos a sessão para análise da planilha readequada pela equipe de engenharia e retornamos amanhã às 09:00h.
07/10/2025 12:08:31 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes !
06/10/2025
06/10/2025 21:19:58 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
06/10/2025 19:42:10 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:42 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 19:41:44 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA com lance de R$ 1.591.794,030.
06/10/2025 19:41:44 | Sistema
O fornecedor RS CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
06/10/2025 19:41:44 | Sistema
Motivo: Empresa não enviou a planilha readequada assim como solicitado e previsto em edital.
06/10/2025 19:41:44 | Sistema
O fornecedor RS CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado no processo.
06/10/2025 17:37:27 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:38 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 17:34:20 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante RS CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI com lance de R$ 1.591.694,030.
06/10/2025 17:34:20 | Sistema
O fornecedor DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
06/10/2025 17:34:20 | Sistema
Motivo: De acordo com o parecer técnico em anexo da engenharia , a empresa não cumpriu os requisitos solicitados no Edital.
06/10/2025 17:34:20 | Sistema
O fornecedor DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI foi desclassificado no processo.
06/10/2025 17:32:43 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_LICITACAO_-_PLANILHA_ORCAMENTARIA_assinado.pdf) em 06/10/2025 às 14:32.
06/10/2025 17:31:33 | Sistema
Motivo: Empresa não cumpriu os requisitos solicitados no Edital , assim como consta em anexo no parecer técnico de engenharia.
06/10/2025 17:31:33 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi rejeitada pelo Agente de Contratação.
06/10/2025 17:14:59 | Agente de Contratação
Boa tarde a todos !
03/10/2025
03/10/2025 17:12:11 | Agente de Contratação
Tenham todos uma boa tarde !
03/10/2025 17:12:05 | Agente de Contratação
Suspenderemos a sessão para análise da planilha readequada pela nossa equipe técnica de engenharia e retornaremos no dia 06/10/2025 segunda feira às 14:00h.
03/10/2025 17:02:18 | Agente de Contratação
Boa tarde senhores !
03/10/2025 16:43:07 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
03/10/2025 14:57:51 | Agente de Contratação
O Agente de Contratação solicitará que as licitantes que apresentarem propostas de preço e lances inferiores a 75 % do valor estimado do edital (desconto igual ou superior a 25%), independente da sua ordem de classificação, deverão no prazo de 2 horas úteis (momento único) apresentarem viabilidade de preços (planilha de composição de custos ou orçamento atualizado) o prazo será contado, após a fase de lances.
03/10/2025 14:53:51 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:55 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 12:37:40 | Sistema
O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
03/10/2025 12:34:52 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - DEMAIS com lance de R$ 1.591.581,810.
03/10/2025 12:33:56 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
03/10/2025 12:12:13 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/10/2025 12:12:13 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
03/10/2025 12:10:26 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/10/2025 12:10:26 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.