REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS E LOGRADOUROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
016/2025
Informações
Tipo:
Registro de Preços Eletrônico - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Pregoeiro:
BRUNO DE SOUZA
Autoridade Competente:
RODRIGO DE AMORIM PINTO
Apoio:
ELIAS QUIROZ DA SILVA
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
10/12/2025 às 20:13
Inicio das Propostas
10/12/2025 às 21:00
Limite p/ Impugnações
20/12/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
20/12/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
24/12/2025 às 13:59
Abertura das Propostas
24/12/2025 às 14:00
Documentos
EDITAL PE SRP 016-2025 - SERV. DE ENGENHARIA ASS.pdf
Tipo: Edital
10/12/2025-17:08:07
ETP-Manutenção predial-TAUÁ.pdf
Tipo: Edital
10/12/2025-17:08:07
MAPA DE RISCOS_Manutenção Predial.pdf
Tipo: Edital
10/12/2025-17:08:07
Planilha Orçamentária Manutenção Predial - Tauá - BDI.pdf
Tipo: Edital
10/12/2025-17:08:07
Planilha Orçamentária Manutenção Predial - Tauá - CRONOGRAMA LOTE 1.pdf
Tipo: Edital
10/12/2025-17:08:07
Planilha Orçamentária Manutenção Predial - Tauá - CRONOGRAMA LOTE 3.pdf
Tipo: Edital
10/12/2025-17:08:07
Planilha Orçamentária Manutenção Predial - Tauá - CRONOGRAMA LOTE 4.pdf
Tipo: Edital
10/12/2025-17:08:07
Planilha Orçamentária Manutenção Predial - Tauá - CRONOGRANA LOTE 2.pdf
Tipo: Edital
10/12/2025-17:08:07
Planilha Orçamentária Manutenção Predial - Tauá - LOTE 1.pdf
Tipo: Edital
10/12/2025-17:08:07
Planilha Orçamentária Manutenção Predial - Tauá - LOTE 2.pdf
Tipo: Edital
10/12/2025-17:08:07
Planilha Orçamentária Manutenção Predial - Tauá - LOTE 3.pdf
Tipo: Edital
10/12/2025-17:08:07
Planilha Orçamentária Manutenção Predial - Tauá - LOTE 4.pdf
Tipo: Edital
10/12/2025-17:08:07
Planilha Orçamentária Manutenção Predial - Tauá - RESUMO (1).pdf
Tipo: Edital
10/12/2025-17:08:07
PROJETO BÁSICO - Manutenção predial.pdf
Tipo: Edital
10/12/2025-17:08:07
CONTRATO n° 2026.01.012.01 SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PREFEITURA.pdf
Tipo: Contrato
26/03/2026-09:54:12
CONTRATO n° 2026.01.012.02 SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SAÚDE.pdf
Tipo: Contrato
26/03/2026-10:04:41
CONTRATO 2026.01.012.03 SERVIÇO DE ENGENHARIA - EDUCAÇÃO.pdf
Tipo: Contrato
26/03/2026-10:13:52
CONTRATO 2026.01.012.03A SERVIÇO DE ENGENHARIA - FUNDEB.pdf
Tipo: Contrato
26/03/2026-10:16:44
CONTRATO n° 2026.01.012.04 SERVIÇOS DE ENGENHARIA SMAS.pdf
Tipo: Contrato
26/03/2026-10:25:49
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNACAO OPERACIONAL.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
LOTE 01 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOTE 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOTE 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOTE 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09/01/2026
09/01/2026 13:19:15 | Sistema
A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 09/01/2026.
09/01/2026 13:19:05 | Sistema
O Lote 0004 foi homologado por RODRIGO DE AMORIM PINTO.
09/01/2026 13:19:05 | Sistema
O Lote 0003 foi homologado por RODRIGO DE AMORIM PINTO.
09/01/2026 13:19:05 | Sistema
O Lote 0002 foi homologado por RODRIGO DE AMORIM PINTO.
09/01/2026 13:19:05 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por RODRIGO DE AMORIM PINTO.
09/01/2026 13:18:59 | Sistema
O Lote 0004 foi adjudicado por RODRIGO DE AMORIM PINTO.
09/01/2026 13:18:59 | Sistema
O Lote 0003 foi adjudicado por RODRIGO DE AMORIM PINTO.
09/01/2026 13:18:59 | Sistema
O Lote 0002 foi adjudicado por RODRIGO DE AMORIM PINTO.
09/01/2026 13:18:59 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por RODRIGO DE AMORIM PINTO.
07/01/2026
07/01/2026 19:45:12 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/01/2026 19:18:40 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0004 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 16:28.
07/01/2026 19:18:40 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 16:28.
07/01/2026 19:18:40 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 16:28.
07/01/2026 19:18:40 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 16:28.
07/01/2026 19:18:21 | Sistema
Para o lote 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GLOBAL ARTEFATOS DE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA.
07/01/2026 19:18:21 | Sistema
Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GLOBAL ARTEFATOS DE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA.
07/01/2026 19:18:21 | Sistema
Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GLOBAL ARTEFATOS DE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA.
07/01/2026 19:18:21 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GLOBAL ARTEFATOS DE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA.
07/01/2026 19:07:35 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0004 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 16:17.
07/01/2026 19:07:35 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 16:17.
07/01/2026 19:07:35 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 16:17.
07/01/2026 19:07:35 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 16:17.
07/01/2026 19:07:16 | Sistema
O fornecedor GLOBAL ARTEFATOS DE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0004.
07/01/2026 19:07:10 | Sistema
O fornecedor GLOBAL ARTEFATOS DE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0003.
07/01/2026 19:07:03 | Sistema
O fornecedor GLOBAL ARTEFATOS DE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0002.
07/01/2026 19:06:58 | Sistema
O fornecedor GLOBAL ARTEFATOS DE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
07/01/2026 19:06:14 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Pregoeiro.
07/01/2026 19:06:03 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Pregoeiro.
07/01/2026 19:05:53 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
07/01/2026 19:05:42 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
07/01/2026 18:49:11 | Sistema
O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada.
07/01/2026 18:48:47 | Sistema
O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
07/01/2026 18:48:22 | Sistema
O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
07/01/2026 18:47:43 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
07/01/2026 17:12:33 | Pregoeiro
Solicito o envio da proposta e habilitação, conforme exigência do edital
07/01/2026 17:12:16 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 16:12 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 17:12:16 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 16:12 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 17:12:16 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 16:12 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 17:12:16 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:12 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 17:12:00 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante GLOBAL ARTEFATOS DE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 2.507.206,57.
07/01/2026 17:12:00 | Sistema
Motivo: Não atendeu as exigências do edital, item 8.19.4, 8.23.6 e 8.23.7 c/c o item 8.31, 8.20.2 e 8.20.7 c/c com o item 8.28, 8.20.4 considerando que não apresentou a certidão de ações trabalhistas de autos físicos de jurisdição do estado da sede da licitante, 8.23.2 considerando que não apresentou e às notas explicativas às demonstrações contábeis do exercício de 2023, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU – Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, inciso I do artigo 69 da Lei nº 14.133/2021, combinado com o artigo 27 da Lei Complementar 123/2006 e item 26 da Resolução CFC N.º 1.418 aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e 8.30
07/01/2026 17:12:00 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA J & L LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
07/01/2026 17:11:43 | Sistema
O lote 0002 tem como novo arrematante GLOBAL ARTEFATOS DE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 2.069.645,62.
07/01/2026 17:11:43 | Sistema
Motivo: Não apresentou proposta para o referido lote
07/01/2026 17:11:43 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA J & L LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo pregoeiro.
07/01/2026 17:11:36 | Sistema
O lote 0003 tem como novo arrematante GLOBAL ARTEFATOS DE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 2.911.605,79.
07/01/2026 17:11:36 | Sistema
Motivo: Não apresentou proposta para o referido lote
07/01/2026 17:11:36 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA J & L LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
07/01/2026 17:11:27 | Sistema
O lote 0004 tem como novo arrematante GLOBAL ARTEFATOS DE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 850.798,21.
07/01/2026 17:11:27 | Sistema
Motivo: Não apresentou proposta para o referido lote