CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS BAIRRO MIRANDA, na sede do Município de Rondon do Pará.
004/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
MILTON FERREIRA DA SILVA
Autoridade Competente:
LEVI ASSIS COSTA
Apoio:
DESTHENE DIAS DE MOURA JUNIOR, FABRICIO ACACIO BENTES DA SILVA, JACSON DA LUZ LEITE, SIMONE PEREIRA MONTEIRO
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
01/08/2024 às 14:48
Inicio das Propostas
05/08/2024 às 11:00
Limite p/ Impugnações
15/08/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
15/08/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
19/08/2024 às 11:00
Abertura das Propostas
19/08/2024 às 11:01
Documentos
EDITAL PSF Miranda assi.pdf
Tipo: Edital
01/08/2024-11:32:31
PROJETO DE ARQUITETURA 7.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
01/08/2024-11:36:26
Planilha Orçamentaria ampliação.pdf
Tipo: Orçamento-base
01/08/2024-11:38:15
Planilha Orçamentaria reforma.pdf
Tipo: Orçamento-base
01/08/2024-11:38:42
1 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MIRANDA..xlsx
Tipo: Orçamento-base
01/08/2024-11:39:08
2 - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MIRANDA..xlsx
Tipo: Orçamento-base
01/08/2024-11:42:08
Composições de custos.pdf
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
01/08/2024-11:43:02
CRONOGRAMA DO ORÇAMENTO - AMPLIAÇÃO.pdf
Tipo: Cronograma
01/08/2024-11:43:56
CRONOGRAMA DO ORÇAMENTO - REFORMA.pdf
Tipo: Cronograma
01/08/2024-11:44:27
Planilha Resumo ampli-reforma.pdf
Tipo: Outros documentos
01/08/2024-11:45:02
Julgamento da Impugnação - Decisão da Comissão e nota Técnica.pdf
Tipo: Documento Anexo
14/08/2024-16:40:27
Adendo Modificador ao editalass.pdf
Tipo: Aviso de alteração do Edital/Errata
15/08/2024-16:29:07
NOTA TECNICA - ubs miranda.pdf
Tipo: Outros documentos
21/08/2024-13:26:47
Decisão Recurso AUTORASS.pdf
Tipo: Outros documentos
04/09/2024-10:56:21
Decisão Recurso Comissãoass6.pdf
Tipo: Outros documentos
04/09/2024-11:09:26
Solicitação Prefeitura Municipal de Rondon do Pará.pdf
Tipo: Outros documentos
05/09/2024-10:23:19
Fase Recursal Anterior 1.html
Tipo: Outros documentos
05/09/2024-10:23:37
Fase Recursal Anterior 1 - Recurso item 1 - P L R COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
05/09/2024-10:23:51
Fase Recursal Anterior 1 - Recurso item 1 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI.pdf
Tipo: Outros documentos
05/09/2024-10:24:03
Fase Recursal Anterior 1 - Contrarrazão item 1 - ENGEARTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
05/09/2024-10:24:18
Fase Recursal Anterior 1 - Julgamento item 1.pdf
Tipo: Outros documentos
05/09/2024-10:24:41
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNACAO.CP. 04-2024 RONDON DO PARA.REVISTO (1).pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E ...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 861.746,37
Melhor lance
R$ 646.308,29
Unidade:
UND
17/09/2024
17/09/2024 13:58:29 | Sistema
O item 0001 foi homologado por LEVI ASSIS COSTA.
10/09/2024
10/09/2024 13:27:25 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por LEVI ASSIS COSTA.
10/09/2024 13:24:49 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/09/2024 13:13:06 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/09/2024 às 10:23.
10/09/2024 13:07:10 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
10/09/2024 13:07:00 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ENGEARTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
10/09/2024 01:08:16 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/09/2024
09/09/2024 14:43:07 | Sistema
Motivo: Em razão de termos aberto duas diligencias e pelo sistema não dar pra ver se continua a aberto a diligencia para "DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA", resolvi abrir novamente obedecendo o mesmo prazo anteriormente estabelecido conforme pode ser verificado no chat do portal, nos termos do Paragrafo 2º do art. 59.
09/09/2024 14:43:07 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:19 do dia 10/09/2024.
09/09/2024 12:53:15 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/09/2024 12:36:43 | Sistema
Motivo: Houve equivoco na definição da data limite para apresentação da Carta de Responsabilidade Administrativa, informo que a data correta é 09/09/2024, e não 10/09/2024.
09/09/2024 12:36:43 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:31 do dia 09/09/2024.
09/09/2024 12:31:36 | Sistema
Motivo: Em razão de decisão de recurso proferida nos autos, nos termos da subcláusula 18.4, objetivando sanar erros ou falhas nas Cartas de Responsabilidade Administrativa dos Balanços de 2022/2023, bem como nos termos da subclausula 10.1.5 todas do edital. Que proceda as assinaturas e envie estes documentos dentro do prazo estabelecido.
09/09/2024 12:31:36 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:31 do dia 10/09/2024.
09/09/2024 12:19:04 | Sistema
Motivo: Em razão da decisão proferida no Recurso Administrativo por essa Comissão, abro diligencia nos termos do `PAR` 2º do art. 59 da Lei Federal nº 14.133/21 para que a licitante arrematante do item, demonstre nos termos da lei a exequibilidade de sua proposta. Envio os documentos no prazo estabelecido na sub-clausula 8.33 do edital.
09/09/2024 12:19:04 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:19 do dia 10/09/2024.
09/09/2024 12:02:30 | Agente de Contratação
Bom dia Senhores licitantes, dando inicio aos nosso trabalhos.
05/09/2024
05/09/2024 13:23:02 | Sistema
Atendendo solicitação da Prefeitura, o item único do processo retornou à fase de habilitação.
04/09/2024
04/09/2024 14:37:39 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/09/2024 14:37:23 | Sistema
Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
04/09/2024 14:28:02 | Agente de Contratação
Comunico aos Senhores licitantes, que a sessão será reaberta no dia 09/09/2024 as 9h.
04/09/2024 14:09:26 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Decisão Recurso Comissãoass6.pdf) em 04/09/2024 às 11:09.
04/09/2024 13:56:21 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Decisão Recurso AUTORASS.pdf) em 04/09/2024 às 10:56.
30/08/2024
30/08/2024 02:51:29 | Sistema
O fornecedor ENGEARTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
30/08/2024 02:50:53 | Sistema
O fornecedor ENGEARTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
27/08/2024
27/08/2024 01:40:51 | Sistema
O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
27/08/2024 00:56:53 | Sistema
O fornecedor P L R COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
21/08/2024
21/08/2024 16:29:05 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, so agora foi percebi que inserir a Nota Técnica no processo errado, no momento oportuno acabei a inserir o documento CE 006 - Hospital Municipal.
21/08/2024 16:26:47 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (NOTA TECNICA - ubs miranda.pdf) em 21/08/2024 às 13:26.
21/08/2024 15:50:19 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 26/08/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 29/08/2024 às 23:59.
21/08/2024 15:38:36 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 21/08/2024 às 12:48.
21/08/2024 15:36:01 | Sistema
Intenção: diante do desconto a mais de 25% apresentado pela rematante presume a inexequibilidade.
21/08/2024 15:36:01 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
21/08/2024 15:35:59 | Sistema
Intenção: Manifestamos intenção de recurso para a empresa vencedora quanto ao valor de sua proposta. pedimos diligência. 9.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
21/08/2024 15:35:59 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
21/08/2024 15:35:56 | Sistema
Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO
21/08/2024 15:35:56 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
21/08/2024 15:35:04 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
21/08/2024 15:34:49 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ENGEARTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
21/08/2024 15:34:24 | Sistema
Motivo: documentos ja devidamente anexados
21/08/2024 15:34:24 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor ENGEARTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA no item 0001.
21/08/2024 14:39:55 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/08/2024 14:14:18 | Sistema
Motivo: enviar documentos de habilitação nos termos do edital, e no prazo estabelecido na subclausula 10.1.3.1 do edital
21/08/2024 14:14:18 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:14 do dia 21/08/2024.
21/08/2024 14:11:19 | Agente de Contratação
Após analise da proposta e ouvido o Setor de engenharia, decidimos pela classificação da proposta por atender os termos do edital.
21/08/2024 14:00:41 | Agente de Contratação
Bom dia Senhores licitantes, dando inicio aos nosso trabalhos.
20/08/2024
20/08/2024 12:54:38 | Agente de Contratação
Após constatado o envio da proposta e estando os seus arquivos aberto com êxito, informo aos licitantes que vou encaminhar a Proposta comercial da empresa ENGEARTE para análise técnico do Setor de Engenharia para posterior manifesto desta Comissão. Assim vamos suspender a sessão e retornaremos no dia 21/08/2024 às 11h.
20/08/2024 12:46:23 | Agente de Contratação
Bom dia Senhores licitantes, dando inicio aos nosso trabalhos.
20/08/2024 12:06:51 | Sistema
A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
19/08/2024
19/08/2024 12:43:44 | Agente de Contratação
assim daremos continuidade a nossa sessão dia 20/08/2024 às 9:40.