CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEF PROFESSOR DIAS MUNICIPIO DE REDENÇÃO -PA.
015/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Maior Desconto - Maior Desconto
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Marcio Antonio da Mota
Autoridade Competente:
Fernando Gomes Costa
Apoio:
Marcelo Barbosa Arruda, Nereides Conceição Lima
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
12/08/2024 às 11:52
Inicio das Propostas
12/08/2024 às 17:00
Limite p/ Impugnações
22/08/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
22/08/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
26/08/2024 às 11:30
Abertura das Propostas
26/08/2024 às 12:00
Documentos
EDITAL - assinado.pdf
Tipo: Edital
12/08/2024-08:51:42
Julgamento da Impugnação - DECISAO IMPUGNAÇAO Concorrência no Regime de Empreitada por Global Eletrônica nº 015.2024,.pdf
Tipo: Documento Anexo
21/08/2024-09:28:49
Laudo_Tecnico_CE_016_ALICERSE_DIAS_assinado_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
27/08/2024-14:06:32
Laudo_Tecnico_CE_018_PROFESSOR_DIAS_assinado_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
30/08/2024-10:02:04
Oficio 032.24 - DILIGÊNCIA - TERRA VERMELHA CONSTRUTORA - CONC. 015.2024.pdf
Tipo: Outros documentos
30/08/2024-10:04:15
MEMO Nº 188.2024 - ANALISE DE INEXEQUIBILIDADE-EXEQUIBILIDADE PROPOSTA PREÇOS.pdf
Tipo: Outros documentos
02/09/2024-12:11:56
Laudo_Tecnico_CE_21_DIAS_Diligencia_assinado_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
02/09/2024-13:22:27
CONCLUSÃO DA REANALISE DO PARECER TÉCNICO.pdf
Tipo: Outros documentos
02/09/2024-13:23:01
CONCLUSÃO DA REANALISE DO PARECER TÉCNICO ratificação.pdf
Tipo: Outros documentos
02/09/2024-14:07:11
ANALISE DE RISCO - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-08:30:51
AUTORIZAÇÃO - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-08:31:31
BDI - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-08:32:02
CREA-PA - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-08:33:39
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-08:34:17
CURVA ABC DE INSUMOS - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-08:34:59
DFD - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-08:35:29
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-08:36:19
FIAÇÃO PLANTA BAIXA - ELETRICO - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-08:37:36
MEMÓRIA DE CÁLCULO - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-08:38:22
MEMORIAL DESCRITIVO - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-08:39:10
MINUTA DO CONTRATO - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-08:39:39
ORÇAMENTO SINTÉTICO - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-08:40:10
PARECER JURÍDICO N° 207-2024 - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-08:40:57
PARECER PRELIMINAR N° 045-2024-SEMEC - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-08:41:38
PEDIDO DE ABERTURA LICITAÇÃO -assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-08:42:27
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-08:46:07
PLANILHA ORÇAMENTO ANALÍTICA - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-09:41:39
PROJETETO BÁSICO NOVO - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-09:42:28
PROJETO ARQUITETURA (1) - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-09:43:21
PROJETO ARQUITETURA (2) - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-09:44:03
PROJETO DE INCENDIO - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-09:44:59
QUADRO DE COTAÇÃO - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-09:45:36
RRT - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-09:46:05
TERMO DE JUSTIFICATIVAS RELEVANTES - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-09:46:49
TERMO DE REFERENCIA - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-09:47:36
TERMOS DE JUSTIFICATIVAS - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-09:48:40
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-09:49:28
Ata Propostas - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-09:57:00
Ata Parcial - assiando.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-09:58:28
Ata Total - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-09:59:07
Adjudicacao - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-09:59:33
PARECER FINAL CONTRPLE INTERNO N° 122-24.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-10:00:23
HOMOLOGAÇÃO - assindo.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-10:00:56
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO - assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2024-10:01:43
CLASSIFICAÇÃO FINAL PROPONENTE- assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
08/10/2024-09:12:16
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - impugnação redenção.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEF PROFESSOR DIAS.
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 1.570.183,83
Melhor lance
29,95%
Unidade:
SVÇ
08/10/2024
08/10/2024 12:12:16 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CLASSIFICAÇÃO FINAL PROPONENTE- assinado.pdf) em 08/10/2024 às 09:12.
07/10/2024
07/10/2024 13:01:43 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 10:01.
07/10/2024 13:00:56 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (HOMOLOGAÇÃO - assindo.pdf) em 07/10/2024 às 10:00.
07/10/2024 13:00:23 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER FINAL CONTRPLE INTERNO N° 122-24.pdf) em 07/10/2024 às 10:00.
07/10/2024 12:59:33 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Adjudicacao - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 09:59.
07/10/2024 12:59:07 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ata Total - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 09:59.
07/10/2024 12:58:28 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ata Parcial - assiando.pdf) em 07/10/2024 às 09:58.
07/10/2024 12:57:00 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ata Propostas - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 09:57.
07/10/2024 12:49:28 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 09:49.
07/10/2024 12:48:40 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TERMOS DE JUSTIFICATIVAS - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 09:48.
07/10/2024 12:47:36 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TERMO DE REFERENCIA - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 09:47.
07/10/2024 12:46:49 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TERMO DE JUSTIFICATIVAS RELEVANTES - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 09:46.
07/10/2024 12:46:05 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RRT - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 09:46.
07/10/2024 12:45:36 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (QUADRO DE COTAÇÃO - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 09:45.
07/10/2024 12:44:59 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETO DE INCENDIO - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 09:44.
07/10/2024 12:44:03 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETO ARQUITETURA (2) - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 09:44.
07/10/2024 12:43:21 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETO ARQUITETURA (1) - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 09:43.
07/10/2024 12:42:28 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETETO BÁSICO NOVO - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 09:42.
07/10/2024 12:41:39 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANILHA ORÇAMENTO ANALÍTICA - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 09:41.
07/10/2024 11:46:07 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 08:46.
07/10/2024 11:42:27 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PEDIDO DE ABERTURA LICITAÇÃO -assinado.pdf) em 07/10/2024 às 08:42.
07/10/2024 11:41:38 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER PRELIMINAR N° 045-2024-SEMEC - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 08:41.
07/10/2024 11:40:58 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER JURÍDICO N° 207-2024 - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 08:40.
07/10/2024 11:40:10 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ORÇAMENTO SINTÉTICO - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 08:40.
07/10/2024 11:39:39 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MINUTA DO CONTRATO - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 08:39.
07/10/2024 11:39:10 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MEMORIAL DESCRITIVO - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 08:39.
07/10/2024 11:38:22 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MEMÓRIA DE CÁLCULO - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 08:38.
07/10/2024 11:37:36 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (FIAÇÃO PLANTA BAIXA - ELETRICO - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 08:37.
07/10/2024 11:36:19 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 08:36.
07/10/2024 11:35:29 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DFD - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 08:35.
07/10/2024 11:34:59 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CURVA ABC DE INSUMOS - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 08:34.
07/10/2024 11:34:17 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 08:34.
07/10/2024 11:33:39 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CREA-PA - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 08:33.
07/10/2024 11:32:02 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (BDI - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 08:32.
07/10/2024 11:31:31 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (AUTORIZAÇÃO - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 08:31.
07/10/2024 11:30:51 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANALISE DE RISCO - assinado.pdf) em 07/10/2024 às 08:30.
18/09/2024
18/09/2024 11:44:32 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Fernando Gomes Costa.
11/09/2024
11/09/2024 13:14:04 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por Fernando Gomes Costa.
11/09/2024 13:05:03 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/09/2024 13:02:06 | Agente de Contratação
FINDADO O PRAZO PARA APREENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO E CONTRARRAZÕES, E NENHUMA EMPRESA APRESENTOU. A LICITAÇÃO SERÁ ADJUDICADA E ENCAMINHADA PARA PARECER DO CONTROLE INTERNO E, POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO.
11/09/2024 13:00:04 | Agente de Contratação
BOM DIA SENHORES LICITANTES!
02/09/2024
02/09/2024 17:21:50 | Agente de Contratação
BOA TARDE ESTAMOS NOS RETIRANDO DA SESSÃO RETORNAREMOS DIA 11/09/2024 AS 10:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA), PARA ANALISE DAS DOCUMENTAÇÕES DAS EMPRESAS.
02/09/2024 17:19:29 | Sistema
O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 05/09/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 10/09/2024 às 23:59.
02/09/2024 17:15:27 | Sistema
Intenção: Manifesto intenção de recurso em virtude dos custos unitários estarem em desacordo com as suas respectivas composições
02/09/2024 17:15:27 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
02/09/2024 17:15:19 | Sistema
Intenção: Intenção de recurso - inexequível e defeitos na documentação
02/09/2024 17:15:19 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
02/09/2024 17:15:15 | Sistema
(CONT. 2) cálculo, conforme exigido pelo item 10.13 do edital, representa uma grave omissão. essencial para validar os quantitativosecusto
02/09/2024 17:15:15 | Sistema
(CONT. 1) insumos e processos específicos que não se alinham ao valor cotado. •CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953): o valor R$ 376,46 não condiz com o real preço de mercado. •TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM 5 X 10 X 20 CM (L X A X C): O valor de R$ 0,41 está muito abaixo do preço de mercado. Insumos como areia e cimento fazem parte dos itens de maior relevância do orçamento, levantando dúvidas sobre a real capacidade de prover esses itens. Mão de Obra Subestimada •A proposta apresenta valores de mão de obra que estão abaixo do orçamento base definido. Este fato não apenas contraria a realidade do mercado de trabalho na região, como também levanta dúvidas sobre a capacidade da empresa de cumprir com as normas trabalhistas e manter um padrão de qualidade adequado na execução dos serviços. Ausência de Memorial de Cálculo •A falta de apresentação do memorial de...
02/09/2024 17:15:15 | Sistema
Intenção: Manifestamos intenção de recurso TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI Insumos com Preços Subcotados: •Areia Média - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado na Jazida, Sem Transporte): O valor proposto de R$ 50,95 por m³ é significativamente inferior aos preços de mercado da região. Esse preço levanta sérias dúvidas sobre a capacidade da empresa de garantir a entrega do insumo nas condições necessárias para a execução da obra. •Cimento: O valor de R$ 31,67 por saco está abaixo do que se encontra atualmente no mercado. Assim a proposta se torna arriscada e questionável em termos de viabilidade. •Bloquete/Piso Intertravado de Concreto - Modelo Onda/16 Faces/Retangular/Tijolinho/Paver/Holandês/Paralelepípedo, 20 cm x 10 cm, e=6 cm, Resistência de 35 MPa (NBR 9781), Colorido: O valor de R$ 34,78 por unidade colorida está muito abaixo dos padrões de mercado. A fabricação de bloquetes com as especificações indicadas, incluindo a coloração, exige... (CONTINUA)