CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DE CANTEIRO E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO, CALÇADAS E CICLOVIA NA AV. MIN. OSCAR THOMPSON FILHO ENTRE A RUA SÃO FELIX DO XINGU E RUA MARABÁ NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA.
014/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Maior Desconto - Maior Desconto
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Lenival Estevão Alves
Autoridade Competente:
Marcelo França Borges
Apoio:
Ana Laura Vieira dos Santos, Fagna Ferreira Rodrigues
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
28/06/2024 às 12:40
Inicio das Propostas
28/06/2024 às 17:00
Limite p/ Impugnações
10/07/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
10/07/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
12/07/2024 às 11:30
Abertura das Propostas
12/07/2024 às 12:00
Documentos
EDITAL- assinado.pdf
Tipo: Edital
28/06/2024-09:36:19
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO -assinado.pdf
Tipo: Cronograma
28/06/2024-09:37:42
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS -assinado.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
28/06/2024-09:38:02
ORÇAMENTO SINTÉTICO -assinado.pdf
Tipo: Orçamento-base
28/06/2024-09:38:26
PROJETO BÁSICO- assinado.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
28/06/2024-09:38:42
Oficio 019.24 - DILIGÊNCIA CONSTR. INDUST. LTDA - CONC. 014.2024.pdf
Tipo: Outros documentos
23/07/2024-12:00:00
Analise da Licitação_ESTACIONAMENTO THOMPSON_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
23/07/2024-12:00:18
CONCLUSÃO DA REANALISE DO PARECER TÉCNICO.pdf
Tipo: Outros documentos
25/07/2024-12:06:29
Reanálise de Licitacao Estacionamento Thompson_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
25/07/2024-12:06:44
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
URBANIZAÇÃO DE CANTEIRO E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO, CALÇADAS E CICLOVIA NA AV. MIN. OSCAR THOMPS...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 880.480,71
Melhor lance
25,09%
Unidade:
SVÇ
31/07/2024
31/07/2024 15:41:50 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Marcelo França Borges.
25/07/2024
25/07/2024 15:51:02 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Marcelo França Borges.
25/07/2024 15:43:44 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
25/07/2024 15:10:11 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 25/07/2024 às 12:40.
25/07/2024 15:08:56 | Agente de Contratação
Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal.
25/07/2024 15:08:31 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
25/07/2024 15:08:25 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA.
25/07/2024 15:07:49 | Agente de Contratação
Diante do exposto, comunico a todos que a proposta e documentação apresentadas pela empresa CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual promoverei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação da licitante no sistema. Favor acompanhar
25/07/2024 15:06:44 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reanálise de Licitacao Estacionamento Thompson_assinado.pdf) em 25/07/2024 às 12:06.
25/07/2024 15:06:29 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CONCLUSÃO DA REANALISE DO PARECER TÉCNICO.pdf) em 25/07/2024 às 12:06.
25/07/2024 11:18:51 | Agente de Contratação
Bom dia, senhores licitantes. Informamos que a diligência foi anexada com sucesso, a mesma será encaminhada ao setor de engenharia para reanálise. Retornaremos a sessão às 12 horas deste mesmo dia.
24/07/2024
24/07/2024 13:42:23 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/07/2024
23/07/2024 15:03:04 | Agente de Contratação
A SESSÃO SERÁ ENCERRADA NESTE MOMENTO, RETORNAREMOS DIA 25/07/2024 ÀS 08H30MIN.
23/07/2024 15:00:18 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Analise da Licitação_ESTACIONAMENTO THOMPSON_assinado.pdf) em 23/07/2024 às 12:00.
23/07/2024 15:00:00 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Oficio 019.24 - DILIGÊNCIA CONSTR. INDUST. LTDA - CONC. 014.2024.pdf) em 23/07/2024 às 12:00.
23/07/2024 14:58:40 | Sistema
Motivo: DILIGÊNCIA DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO ANEXA.
23/07/2024 14:58:40 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 24/07/2024.
23/07/2024 14:50:42 | Agente de Contratação
PEÇO DESCULPAS PELO ATRASO.
23/07/2024 14:50:12 | Agente de Contratação
BOM DIA, SENHORES LICITANTES.
19/07/2024
19/07/2024 11:39:09 | Agente de Contratação
INFORMO QUE A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA SERÁ ANALISADA PELO SETOR COMPETENTE. RETORNAREMOS A SESSÃO DIA 23/07/2024, ÀS 11H.
19/07/2024 11:38:29 | Agente de Contratação
Bom dia, senhores licitantes.
18/07/2024
18/07/2024 19:09:25 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/07/2024
17/07/2024 18:14:12 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/07/2024 14:32:33 | Sistema
Motivo: DE ACORDO COM ITEM 11 DO EDITAL E SEUS SUBITENS: 11.1 A Licitante vencedora deverá providenciar a documentação relativa à PROPOSTA DE PREÇO, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da arrematação, anexando, na opção “Enviar anexo”, respeitado o limite do sistema eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo ser incluídos em quantos arquivos forem necessários
17/07/2024 14:32:33 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 19/07/2024.
17/07/2024 14:29:47 | Agente de Contratação
A DILIGÊNCIA FOI ANEXADA COM SUCESSO.
17/07/2024 14:29:06 | Agente de Contratação
A DILIGÊNCIA FOI ANEXADA COM SUCESSO.
17/07/2024 14:28:38 | Agente de Contratação
A DILIGÊNCIA FOI ANEXADA COM SUCESSO.
17/07/2024 14:24:49 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/07/2024 14:14:00 | Sistema
Motivo: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE ACORDO COM ITEM 12 DO EDITAL
17/07/2024 14:14:00 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 17/07/2024.
17/07/2024 14:13:23 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA com lance de 25,09 %.
17/07/2024 14:13:23 | Sistema
O fornecedor P L R COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/07/2024 14:13:23 | Sistema
Motivo: NÃO ANEXOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
17/07/2024 14:13:23 | Sistema
O fornecedor P L R COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
17/07/2024 12:10:06 | Sistema
Motivo: Documentos de Habilitação de acordo com o item 12 do Edital.
17/07/2024 12:10:06 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 17/07/2024.
17/07/2024 12:08:42 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante P L R COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de 25,23 %.
17/07/2024 12:08:42 | Sistema
O fornecedor PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/07/2024 12:08:42 | Sistema
Motivo: Ao exposto, pelo não cumprimento dos itens relevantes constantes no Edital, a empresa PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, fora INABILITADA.
17/07/2024 12:08:42 | Sistema
O fornecedor PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
17/07/2024 12:08:23 | Agente de Contratação
Todavia, comprovando apenas a capacidade técnica do profissional, conforme consta no item nº 12.7.1.3. do Edital, qual seja, Edital no subitem, diz que: 12.7.1.3 Caso sua comprovação técnica operacional seja feita através de atestado do responsável técnico, deve demonstrar que a licitante, pessoa jurídica, executou/prestou o serviço/obra, caso contrário somente comprova a capacidade técnica profissional.
17/07/2024 12:08:10 | Agente de Contratação
Não obstante, a empresa licitante PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, apresentou mais duas CAT 19s, CAT-144026/2017 ENG: GLEYSER GONÇALVES PENA 13 Empresa: LOCFORT Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda, porém não houve somatório de itens relevantes, E CAT-218054/2020 ENG: GLEYSER GONÇALVES PENA 13 Empresa: Construfaz Máquinas e Terraplanagem Eireli. Apresentou 13 Execução de Passeio (calçada) 686,52 M/3.
17/07/2024 12:08:01 | Agente de Contratação
Conforme orientações do nosso Departamento de Engenharia, o piso intertravado é um tipo de pavimento em que o revestimento é formado por blocos de concreto com intertravamento por areia de selagem. Enquanto para o assentamento do piso tátil é utilizado argamassa cimento e areia, com espessura mínima de 7,50 cm. Após o assentamento e a secagem da argamassa deverá ser espalhada uma camada de areia peneirada para travamento lateral do piso.
17/07/2024 12:07:54 | Agente de Contratação
Em que pese a apresentação da CAT-322206/2024 ENG. GLEYSER GONÇALVES PENA 13 Empresa: PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. 13 a qual apresentou: Pavimentação Tátil 13 Piso Tátil direcional na cor amarelo 25x25 pré-moldado (16 unidades) 805,304 13M/2; 794,37 13M/2; 252,14 13M/2; 754,63 13M/2. A mesma não cumpriu.
17/07/2024 12:07:45 | Agente de Contratação
Considerando que a empresa não cumpriu o item 12.7.1.5 do Edital - Itens de relevância, no segundo quadrante: O Edital se refere a: 92398 - SINAPI - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - m² - 1.047,36.
17/07/2024 12:07:34 | Agente de Contratação
Conforme item do Edital nº 12.7.1.5 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
17/07/2024 12:07:04 | Agente de Contratação
Bom dia, senhores licitantes. Está reaberta a sessão pública.
12/07/2024
12/07/2024 17:26:41 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/07/2024 17:22:11 | Agente de Contratação
RETORNAREMOS QUARTA-FEIRA DIA 17/07/2024 ÀS 9:00 HORAS.