CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DE CANTEIRO NA AVENIDA BRASIL NO TRECHO ENTRE AVENIDA ALCEU VERONEZE E RUA ANDRADINA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA
006/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Maior Desconto - Maior Desconto
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Lenival Estevão Alves
Autoridade Competente:
Marcelo França Borges
Apoio:
Ana Laura Vieira dos Santos, Fagna Ferreira Rodrigues
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
19/06/2024 às 14:24
Inicio das Propostas
19/06/2024 às 17:00
Limite p/ Impugnações
29/06/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
29/06/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
03/07/2024 às 11:30
Abertura das Propostas
03/07/2024 às 12:00
Documentos
EDITAL -assinado.pdf
Tipo: Edital
18/06/2024-09:23:03
EDITAL -assinado.pdf
Tipo: Edital
19/06/2024-11:23:53
Oficio 010 - PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.pdf
Tipo: Outros documentos
20/06/2024-14:50:51
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI -assinado.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
25/06/2024-13:52:51
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO-assinado.pdf
Tipo: Cronograma
25/06/2024-13:53:19
DESENHO DA OBRA. - assinado.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
25/06/2024-13:54:06
ORÇAMENTO SINTÉTICO DA OBRA assinado.pdf
Tipo: Orçamento-base
25/06/2024-13:54:55
Esclarecimentos - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO APL Construtora.pdf
Tipo: Documento Anexo
28/06/2024-10:24:26
Resposta de Esclarecimento Conc.Eletr. 006.2024.pdf
Tipo: Outros documentos
28/06/2024-10:26:00
Analise da Licitação_FESARas Conc. 006.24.pdf
Tipo: Outros documentos
08/07/2024-12:00:48
Oficio 015.24 - DILIGÊNCIA P L R COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. CONC. 006.2024.pdf
Tipo: Outros documentos
08/07/2024-12:01:10
Reanálise de Licitacao Fesar.pdf
Tipo: Outros documentos
12/07/2024-12:14:08
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
URBANIZAÇÃO DE CANTEIRO NA AVENIDA BRASIL NO TRECHO ENTRE AVENIDA ALCEU VERONEZE E RUA ANDRADINA NO ...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 758.614,67
Melhor lance
25,14%
Unidade:
SVÇ
25/07/2024
25/07/2024 13:27:31 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Marcelo França Borges.
16/07/2024
16/07/2024 11:54:03 | Autoridade Competente
O processo segue para confecção do parecer dos procedimentos do certame, após devidamente aprovado por parte da Controladoria Interna, encaminha o mesmo para Homologação e Contratação.
16/07/2024 11:51:46 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Marcelo França Borges.
16/07/2024 11:48:09 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/07/2024
12/07/2024 16:15:12 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 15/07/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 18/07/2024 às 18:00.
12/07/2024 16:14:35 | Sistema
Intenção: Intenção de recurso para proposta técnica e documentação de qualificação técnica.
12/07/2024 16:14:35 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
12/07/2024 16:14:31 | Sistema
Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO - INEXEQUÍVEL
12/07/2024 16:14:31 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
12/07/2024 16:14:28 | Sistema
Intenção: MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO, UMA VEZ QUE NÃO FOI DISPONIBILIZADO ATE O MOMENTO, DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA ARREMATANTE
12/07/2024 16:14:28 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
12/07/2024 16:14:25 | Sistema
Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO
12/07/2024 16:14:25 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
12/07/2024 16:14:21 | Sistema
Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO
12/07/2024 16:14:21 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
12/07/2024 15:18:13 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/07/2024 às 12:48.
12/07/2024 15:17:53 | Agente de Contratação
Ato continuo, será aberto o prazo de 0:30 minutos para intensão recursal.
12/07/2024 15:17:24 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
12/07/2024 15:17:16 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor P L R COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
12/07/2024 15:16:53 | Agente de Contratação
Comunico a todos que a proposta e documentação apresentadas pela empresa PLR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO 13 ME, comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual promoverei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação da licitante no sistema.
12/07/2024 15:14:08 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reanálise de Licitacao Fesar.pdf) em 12/07/2024 às 12:14.
12/07/2024 15:13:11 | Agente de Contratação
A empresa PLR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS 13 ME, deverá apresentar além da Garantia de Contrato, a GARANTIA ADICIONAL conforme item 6.7.3 do Edital, e `PAR`5º do Art. 59, da Lei Federal 14.133/2021, na convocação da assinatura do Contrato.
12/07/2024 15:12:55 | Agente de Contratação
Portanto, considerando que a empresa diligenciada está ciente de suas responsabilidades e cumprimento da proposta, bem como, que ela está em dia com suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, considerando ainda o princípio da economicidade, este Agente de Contratação, opina pela manutenção do resultado da licitante arrematante, mantendo como vencedora do certame a empresa PLR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS 13 ME, CNPJ: 32.999.984/0001-52.
12/07/2024 15:12:41 | Agente de Contratação
A empresa apresentou a sua defesa em relação a exequibilidade. Assim verifica-se que efetivamente a licitante arrematante se encontra em dia com suas obrigações tributárias e previdenciárias, pois as quais através das Certidões Negativas, foram apresentadas nos documentos de habilitação, bem como, esclareceu sobre a exequibilidade da proposta, que possui no estoque insumos e que possui maquinários e equipamentos próprios, o que reduz os custos para a empresa, desta forma, não necessitando maquinários e equipamentos externos.
12/07/2024 15:12:28 | Agente de Contratação
Comunicamos que recebemos o Parecer Técnico com a seguinte conclusão: de acordo com o exame acima, constatou-se que a empresa PLR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO 13 ME atendeu de maneira suficiente àquelas questões apontadas que cabem análise do departamento de projetos.
12/07/2024 15:12:15 | Agente de Contratação
O Departamento de Engenharia, elaborou laudo técnico referente à reanálise da proposta para o Processo Licitatório nº 030/2024 13 Concorrência Eletrônica 006/2024 tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DE CANTEIRO NA AVENIDA BRASIL NO TRECHO ENTRE AVENIDA ALCEU VERONEZE E RUA ANDRADINA, após o recebimento da resposta (diligência) por parte da empresa aos apontamentos realizados no parecer técnico n° 031/2024.
12/07/2024 15:05:41 | Agente de Contratação
BOM DIA, SENHORES LICITANTES.
09/07/2024
09/07/2024 14:29:55 | Agente de Contratação
A DILIGÊNCIA SOLICITADA FOI ANEXADA COM SUCESSO. A SESSÃO SERÁ ENCERRADA NESTE MOMENTO. RETORNAREMOS NO DIA 12/07/2024, ÁS 12 HORAS.
09/07/2024 14:29:24 | Agente de Contratação
A DILIGÊNCIA SOLICITADA FOI ANEXADA COM SUCESSO. A SESSÃO SERÁ ENCERRADA NESTE MOMENTO. RETORNAREMOS NO DIA 12/07/2024, ÁS 12 HORAS.
09/07/2024 14:29:11 | Agente de Contratação
A DILIGÊNCIA SOLICITADA FOI ANEXADA COM SUCESSO. A SESSÃO SERÁ ENCERRADA NESTE MOMENTO. RETORNAREMOS NO DIA 12/07/2024, ÁS 12 HORAS.
09/07/2024 14:14:47 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/07/2024 14:13:08 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/07/2024
08/07/2024 15:25:14 | Agente de Contratação
A SESSÃO SERÁ SUSPENSA NESTE MOMENTO. RETORNAREMOS NO DIA 09/07/2024, ÁS 12 HORAS.
08/07/2024 15:02:49 | Sistema
Motivo: SOLICITO DILIGÊNCIAS DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO.
08/07/2024 15:02:49 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 09/07/2024.
08/07/2024 15:01:10 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Oficio 015.24 - DILIGÊNCIA P L R COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. CONC. 006.2024.pdf) em 08/07/2024 às 12:01.
08/07/2024 15:00:48 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Analise da Licitação_FESARas Conc. 006.24.pdf) em 08/07/2024 às 12:00.
08/07/2024 14:59:29 | Agente de Contratação
BOA TARDE, SENHORES LICITANTES.
03/07/2024
03/07/2024 17:03:32 | Agente de Contratação
Boa tarde, senhores Licitantes! Comunicamos que recebemos a proposta realinhada e suas planilhas anexas, mas para tanto informo que necessito um prazo maior para a Equipe de Engenharia da Secretaria de Obras, analisar a proposta e as planilhas anexas e, fazer a verificação da aceitabilidade da proposta. Portanto, fica agendada nova sessão às 12h00min do dia 08/07/2024, terça-feira, destinada a comprovar a adequação da proposta, e - se for o caso, promover diligências, destinadas a esclarecer dúvidas ou complementar o processamento do certame. Neste caso, iremos suspender a sessão e, retornaremos dia 08 de julho de 2024 13 segunda-feira, às 12h00min.
03/07/2024 16:57:29 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/07/2024 16:30:55 | Sistema
Motivo: Conforme solicitação da empresa via chat irei abrir mais 30 minutos para ser anexado a proposta.
03/07/2024 16:30:55 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 03/07/2024.
03/07/2024 15:58:30 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/07/2024 15:58:24 | F. P L R COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
Documentação Item 0001: Senhor (a) pregoeiro (a) solicito um pouco mais de tempo para a conclusão da proposta, grato pela compreensão.
03/07/2024 13:58:37 | Sistema
Motivo: De acordo com o item 9.3 do Edital, o arrematante terá 2 (duas) horas para realinhar a proposta no Portal de Compras Públicas. De acordo com o Art. 63, inciso II da Lei n.º 14.133/2021 e item 12.2 do Edital, o arrematante terá 2 (duas) horas para encaminhar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, sob pena de desclassificação.
03/07/2024 13:58:37 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 03/07/2024.
03/07/2024 13:41:44 | Sistema
O fornecedor ALICERSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/07/2024 13:41:19 | Sistema
O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/07/2024 13:40:51 | Sistema
O fornecedor M.B. ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/07/2024 13:39:02 | Sistema
O fornecedor LIDER SERVICOS, CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.