SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES À MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) e com emulsão asfáltica (RM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA...
002-1/2025-PMPM/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
DAIANE REGINA MARTINS GONÇALVES LIMA
Autoridade Competente:
RIVALDO SALVIANO CAMPOS
Apoio:
FERMINO FERREIRA NOGUEIRA, KATIA CILENE SILVA VASCONCELOS
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
15/04/2025 às 02:31
Inicio das Propostas
15/04/2025 às 02:59
Limite p/ Impugnações
26/04/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
26/04/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
30/04/2025 às 03:01
Abertura das Propostas
30/04/2025 às 18:00
Documentos
BDI - Manutenção Asfáltica.pdf
Tipo: Edital
14/04/2025-22:51:55
MANUTENÇÃO ASFÁLTICA - Composições com Preço Unitário.pdf
Tipo: Edital
14/04/2025-22:51:55
MANUTENÇÃO ASFÁLTICA - Cronograma.pdf
Tipo: Edital
14/04/2025-22:51:55
Manutenção Asfáltica - Encargos Sociais - Horista.pdf
Tipo: Edital
14/04/2025-22:51:55
Manutenção Asfáltica - Encargos Sociais - Mensalista.pdf
Tipo: Edital
14/04/2025-22:51:55
MANUTENÇÃO ASFÁLTICA - Orçamento Resumido.pdf
Tipo: Edital
14/04/2025-22:51:55
MANUTENÇÃO ASFÁLTICA - Orçamento Sintético.pdf
Tipo: Edital
14/04/2025-22:51:55
Mapa - Porto de Moz-ASFALTO COMPLETO-Model.pdf
Tipo: Edital
14/04/2025-22:51:55
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002-1-2025-PMPM.pdf
Tipo: Edital
14/04/2025-23:28:10
PARECER TÉCNICO - ENGENHARIA - OBRA MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DE TRATAMENTO.pdf
Tipo: Outros documentos
08/05/2025-12:22:34
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVI...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 496.044,20
Melhor lance
R$ 490.000,00
Unidade:
SVÇ
14/05/2025
14/05/2025 19:44:49 | Sistema
O item 0001 foi homologado por RIVALDO SALVIANO CAMPOS.
12/05/2025
12/05/2025 19:54:08 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por RIVALDO SALVIANO CAMPOS.
09/05/2025
09/05/2025 14:52:33 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/05/2025 14:52:15 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, considerando a ausência de manifestação de recurso, informo que o processo será submetido à autoridade superior competente para Adjudicação e Homologação. E posterior conclusão do certame no sistema.
09/05/2025 14:50:44 | Agente de Contratação
Não houve manifestação de RECURSO, tempo encerrado.
09/05/2025 14:35:29 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/05/2025 às 11:45.
09/05/2025 14:35:11 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
09/05/2025 14:35:07 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ABREU CONSTRUTORA LTDA.
09/05/2025 14:34:43 | Agente de Contratação
Após analise da documentação de habilitação, a licitante ABREU CONSTRUTORA LTDA-ME restou habilitada.
09/05/2025 14:30:38 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes.
08/05/2025
08/05/2025 21:26:20 | Agente de Contratação
Senhores Licitantes, os documentos de habilitação da Licitante ABREU CONSTRUTORA LTDA 13 ME foram recebidos por esta comissão. Em função do encerramento do horário de expediente bem como da necessidade de se verificar se atendem ao Edital, esta sessão será suspensa a partir deste momento, ficando consignada a reabertura da mesma para amanhã, dia 09/05/2025 as 09h00, para informação quanto à aceitabilidade.
08/05/2025 20:42:17 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/05/2025 19:03:32 | Agente de Contratação
Fica Convocada a empresa ABREU CONSTRUTORA LTDA 13 ME, para no prazo de 2 (duas) horas, anexar no sistema Portal de Compras Públicas, sob pena de desclassificação, os documentos de Habilitação solicitados no Edital, para que se possa analisar se cumprem plenamente os requisitos definidos no instrumento convocatório.
08/05/2025 19:01:58 | Sistema
Motivo: Fica Convocada a empresa ABREU CONSTRUTORA LTDA – ME, para no prazo de 2 (duas) horas, anexar no sistema Portal de Compras Públicas, sob pena de desclassificação, os documentos de Habilitação solicitados no Edital, para que se possa analisar se cu
08/05/2025 19:01:58 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 08/05/2025.
08/05/2025 15:23:13 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/05/2025 às 12:33.
08/05/2025 15:23:02 | Sistema
O fornecedor ABREU CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
08/05/2025 15:22:34 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO - ENGENHARIA - OBRA MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DE TRATAMENTO.pdf) em 08/05/2025 às 12:22.
08/05/2025 11:55:18 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes, pedimos desculpas pelo atraso, slicitamos que permaneçam logados a plataforma.
07/05/2025
07/05/2025 21:09:59 | Agente de Contratação
Senhores Licitantes, em razão do esgotamento do horário de expediente, esta sessão ficará suspensa a partir deste instante, com retorno estimado para o dia 08/05/2025 á partir das 09h00.
07/05/2025 20:38:14 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/05/2025 20:02:10 | Sistema
Motivo: Fica convocada a Empresa Licitante ABREU CONSTRUTORA LTDA - ME, para no prazo de no prazo de 2 (duas) horas, anexar a Proposta de Preço adequada ao último lance ofertado, nos termos do Edital.
07/05/2025 20:02:10 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:02 do dia 07/05/2025.
07/05/2025 19:33:27 | Agente de Contratação
Boa tarde, Senhores licitantes!
06/05/2025
06/05/2025 21:01:43 | Agente de Contratação
Senhores Licitantes, em razão da alta demanda administrativa, não foi possível reabrirmos a sessão conforme informado no dia anterior, retomaremos a mesma amanhã, dia 07/05/2025 a partir das 16h00.
05/05/2025
05/05/2025 22:30:51 | Agente de Contratação
Senhores Licitantes, em decorrência de uma pane elétrica e consequente interrupção na comunicação com nosso provedor de internet, não foi possível darmos continuidade a nossa sessão. Por tais motivos, esta sessão ficará suspensa à partir deste instante, com retorno estimado para o dia 06/05/2025, à partir das 15h00.
05/05/2025 12:25:33 | Agente de Contratação
Bom dia, senhores licitantes
02/05/2025
02/05/2025 20:29:43 | Agente de Contratação
Senhores Licitantes, em razão da alta demanda administrativa, não foi possível darmos continuidade á sessão. Retomaremos a mesma no dia 05/05/2025 a partir da 09h00.
02/05/2025 13:08:10 | Agente de Contratação
Bom dia, Senhores Licitantes.
30/04/2025
30/04/2025 21:00:43 | Agente de Contratação
Senhores Licitantes, em razão do encerramento do horário de expediente, esta sessão ficará suspensa à partir desse instante, com retorno estimado para o dia 02/05/2025 a partir das 09h00
30/04/2025 19:13:46 | F. ABREU CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: Senhora pregoeira, ja estamos no limite, esta é nossa proposta final.
30/04/2025 19:05:32 | Sistema
Motivo: A Licitante (arrematante), provisoriamente classificada em primeiro na fase de lances, tem proposta menor para o Item Licitado?
30/04/2025 19:05:32 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:15 do dia 30/04/2025.
30/04/2025 19:03:08 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante ABREU CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 490.000,00.
30/04/2025 19:02:51 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
30/04/2025 18:51:33 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/04/2025 18:51:33 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
30/04/2025 18:35:46 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
30/04/2025 18:35:46 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
30/04/2025 18:35:46 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
30/04/2025 18:35:46 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/04/2025 18:22:32 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
30/04/2025 18:22:10 | Agente de Contratação
Boa Tarde senhores licitantes, iremos da inicio ao Processo Licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002-1/2025-PMPM, QUE TEM POR OBJETO Seleção de proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para execução dos serviços correspondentes à manutenção asfáltica de tratamento superficial duplo (TSD) e com emulsão asfáltica (RM), para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, conforme especificações técnicas, planilhas, projetos e demais documentos anexos.