CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO-SEMAE DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.
Benefício Local
3.2025-006-SEMED/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Ailza de Jesus Costa
Autoridade Competente:
Herculano Vale Arrais
Apoio:
Marcos Paulo Alves Souza
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
03/09/2025 às 19:34
Inicio das Propostas
03/09/2025 às 20:30
Limite p/ Impugnações
13/09/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
13/09/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
17/09/2025 às 11:59
Abertura das Propostas
17/09/2025 às 12:00
Documentos
EDITAL E ANEXOS.pdf
Tipo: Edital
30/07/2025-22:25:02
EDITAL E ANEXOS - RETIFICADO.pdf
Tipo: Edital
19/08/2025-17:07:25
EDITAL E ANEXOS - RETIFICADO 01-09.pdf
Tipo: Edital
01/09/2025-17:15:12
EDITAL - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - RETIFICADO 02-09.pdf
Tipo: Edital
03/09/2025-16:34:27
BDI.pdf
Tipo: Outros documentos
30/07/2025-18:56:50
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Outros documentos
30/07/2025-18:57:03
ENCARGOS SOCIAIS.pdf
Tipo: Outros documentos
30/07/2025-18:57:16
MEMORIAL DE CALCULO.pdf
Tipo: Outros documentos
30/07/2025-18:57:31
MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
30/07/2025-18:58:19
ORÇAMENTO REFORMA SEMAE - Cronograma.xlsx
Tipo: Outros documentos
30/07/2025-18:58:30
ORÇAMENTO REFORMA SEMAE - Memorial de Calculo.xlsx
Tipo: Outros documentos
30/07/2025-18:58:39
ORÇAMENTO REFORMA SEMAE - Orçamento Analítico.xlsx
Tipo: Outros documentos
30/07/2025-18:58:50
ORÇAMENTO REFORMA SEMAE - Orçamento Resumido.xlsx
Tipo: Outros documentos
30/07/2025-18:59:07
ORÇAMENTO REFORMA SEMAE - Orçamento Sintético.xlsx
Tipo: Outros documentos
30/07/2025-18:59:20
ORÇAMENTO SINTÉTICO.pdf
Tipo: Outros documentos
30/07/2025-18:59:37
PARECER JURIDICO.pdf
Tipo: Outros documentos
30/07/2025-19:00:02
PROJETO BÁSICO.pdf
Tipo: Outros documentos
30/07/2025-22:27:30
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.pdf
Tipo: Outros documentos
30/07/2025-22:28:34
ORÇAMENTO REFORMA SEMAE - Memorial de Cálculo RETIFICADO.xlsx
Tipo: Outros documentos
19/08/2025-17:08:18
ORÇAMENTO REFORMA SEMAE - Planilhas de Orçamento RETIFICADO.xlsx
Tipo: Outros documentos
19/08/2025-17:08:34
AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL.pdf
Tipo: Outros documentos
19/08/2025-18:23:34
PROJETO BÁSICO - PROJETOS.pdf
Tipo: Outros documentos
01/09/2025-16:35:24
AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL 01-09.pdf
Tipo: Outros documentos
01/09/2025-17:20:08
PARECER INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA.pdf
Tipo: Outros documentos
23/09/2025-16:48:32
LAUDO DE AVALIAÇÃO. 2.pdf
Tipo: Outros documentos
24/09/2025-14:23:05
PARECER DA PROPOSTA REALEZA.pdf
Tipo: Outros documentos
24/09/2025-14:25:59
Municípios Locais/Regionais
Tipo: Anexo
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3.2025-006-SEMED.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - S B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - 27.070.732 LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, P...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 692.549,31
Melhor lance:
R$ 519.411,98
Unidade:
SERV
23/10/2025
23/10/2025 18:10:15 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Herculano Vale Arrais.
23/10/2025 18:10:10 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Herculano Vale Arrais.
10/10/2025
10/10/2025 13:40:55 | Sistema
Justificativa: Conforme Decisão em anexo.
10/10/2025 13:40:55 | Sistema
Herculano Vale Arrais decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por SB CONSTRUCOES CIVIL, conforme justificativa registrada no sistema.
08/10/2025
08/10/2025 13:19:15 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
08/10/2025 13:18:44 | Sistema
Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
06/10/2025
06/10/2025 20:07:25 | Sistema
O fornecedor 27.070.732 LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
03/10/2025
03/10/2025 01:54:09 | Sistema
O fornecedor S B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
29/09/2025
29/09/2025 14:41:22 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 02/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 07/10/2025 às 23:59.
29/09/2025 14:22:02 | Sistema
O fornecedor S B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/09/2025 14:21:31 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/09/2025 às 11:35.
29/09/2025 14:21:16 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
29/09/2025 14:21:14 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor 27.070.732 LTDA.
29/09/2025 14:04:12 | Agente de Contratação
Informo aos senhores que a sessão encontra-se em análise conclusiva dos documentos de habilitação.
29/09/2025 13:10:02 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes.
26/09/2025
26/09/2025 18:39:01 | Agente de Contratação
A sessão permanecerá suspensa, com retorno já marcado para o dia 29/09/2025, às 10h00.
26/09/2025 13:18:37 | Agente de Contratação
Informo aos senhores que a sessão encontra-se em análise conclusiva dos documentos de habilitação.
26/09/2025 12:57:10 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes!
24/09/2025
24/09/2025 20:01:39 | Agente de Contratação
A sessão permanecerá suspensa, com retorno já marcado para o dia 26/09/2025, às 10h00.
24/09/2025 17:51:44 | Agente de Contratação
Informo aos senhores licitantes que os documentos foram devidamente analisados pelo setor competente.
24/09/2025 17:45:43 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/09/2025 17:38:43 | Sistema
Motivo: Fica estabelecido o prazo para envio dos documentos de habilitação.
24/09/2025 17:38:43 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:40 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 17:26:38 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/09/2025 às 14:36.
24/09/2025 17:26:32 | Sistema
O fornecedor 27.070.732 LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
24/09/2025 17:25:59 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER DA PROPOSTA REALEZA.pdf) em 24/09/2025 às 14:25.
24/09/2025 17:24:08 | Agente de Contratação
Registra-se que o documento 1CLAUDO DE AVALIAÇÃO. 2.pdf 1D, adicionado em 24/09/2025 às 14:23, foi inserido de forma equivocada, não devendo ser considerado para fins de análise e julgamento.
24/09/2025 17:23:05 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (LAUDO DE AVALIAÇÃO. 2.pdf) em 24/09/2025 às 14:23.
24/09/2025 16:57:14 | Agente de Contratação
Informo aos senhores licitantes que a proposta será encaminhada para análise do setor técnico competente.
24/09/2025 16:49:55 | Sistema
A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
24/09/2025 15:12:03 | Sistema
Motivo: Fica estabelecido o prazo para envio da proposta readequada.
24/09/2025 15:12:03 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 13:24:56 | F. 27.070.732 LTDA
Negociação Item 0001: Bom dia, Senhor Pregoeiro, vou solicitar com setor financeiro se podemos melhorar o proposta ate o prazo estabelecido.
24/09/2025 13:21:03 | Sistema
Motivo: Com o objetivo de viabilizar uma proposta mais vantajosa à Administração, declaro aberta a fase de negociação.
24/09/2025 13:21:03 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 13:19:46 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante 27.070.732 LTDA com lance de R$ 519.411,98.
24/09/2025 13:19:46 | Sistema
O fornecedor MV CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/09/2025 13:19:46 | Sistema
Motivo: Considerando que a licitante MV Construtora & Serviços Ltda. não apresentou a proposta readequada no prazo fixado, conforme solicitado no sistema, declaro sua desclassificação do item 0001 por não cumprimento da determinação editalícia.
24/09/2025 13:19:46 | Sistema
O fornecedor MV CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
24/09/2025 13:02:52 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes!
23/09/2025
23/09/2025 20:00:06 | Agente de Contratação
Em função do prazo estabelecido para envio da proposta, fica suspensa a sessão, com retorno marcado para o dia 24/09/2025 às 10h00, ocasião em que será analisada a proposta readequada apresentada pela licitante, nos termos do prazo concedido.
23/09/2025 19:53:10 | Sistema
Motivo: Fica estabelecido o prazo para envio da proposta readequada.
23/09/2025 19:53:10 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 24/09/2025.
23/09/2025 19:52:10 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante MV CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA com lance de R$ 519.410,00.
23/09/2025 19:52:10 | Sistema
O fornecedor EMPORIO A&C LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/09/2025 19:52:10 | Sistema
Motivo: Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, `PAR``PAR` 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexequibilidade.
23/09/2025 19:52:10 | Sistema
O fornecedor EMPORIO A&C LTDA foi desclassificado no processo.
23/09/2025 19:48:32 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA.pdf) em 23/09/2025 às 16:48.
23/09/2025 17:13:38 | Agente de Contratação
Comunicamos que os documentos encaminhados em atendimento à diligência já passaram por análise.
23/09/2025 16:58:36 | Agente de Contratação
Boa tarde senhores licitantes!