CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NO BAIRRO PLANALTO, MUNICIPIO DE CURIONÓPOLIS-PA.
3.2025-002-PMC/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Daniel de Jesus Macedo
Autoridade Competente:
Gerlane Pereira de Lima Santos
Apoio:
Estefane Rezende de Souza, Simone Fagundes de Abreu de Sousa
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
26/02/2025 às 20:18
Inicio das Propostas
26/02/2025 às 21:00
Limite p/ Impugnações
15/03/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
15/03/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
17/03/2025 às 12:00
Abertura das Propostas
19/03/2025 às 12:10
Documentos
EDITAL CPE Nº 3.2025-002-REFORMA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - oficial - Assinado.pdf
Tipo: Edital
26/02/2025-17:16:27
Subanexo I.1 –Orçamento Sintético e resumo.rar
Tipo: Outros documentos
26/02/2025-17:23:08
Subanexo I.2 –BDI.rar
Tipo: Outros documentos
26/02/2025-17:23:27
Subanexo I.3 –Encargos Sociais.rar
Tipo: Outros documentos
26/02/2025-17:23:45
Subanexo I.4 – Composição de Preços Unitários Principais e Analíticos.rar
Tipo: Outros documentos
26/02/2025-17:24:28
Subanexo I.5 – Cronograma Físico-Financeiro.rar
Tipo: Outros documentos
26/02/2025-17:26:20
Subanexo I.6 – Curva ABC.rar
Tipo: Outros documentos
26/02/2025-17:26:37
Subanexo I.7 – Desenhos Técnicos.rar
Tipo: Outros documentos
26/02/2025-17:27:08
Subanexo I.9 – Memorial Descritivo e Especificações Técnicas.rar
Tipo: Outros documentos
26/02/2025-17:28:14
PA20251265811.8C9cZ.pdf
Tipo: Outros documentos
26/02/2025-17:29:17
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA Ã_ IMPUGNAÃ_Ã_O AO EDITAL RIBEIRO E SILVA ENGENHARIA LTDA II ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÃ_AS.pdf
Tipo: Documento Anexo
13/03/2025-09:16:28
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA Ã_ IMPUGNAÃ_Ã_O AO EDITAL 3 2025 002 PMC CONSTRUTORA F F LTDA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÃ_AS, NO MUNICÃ_PIO DE CURIONÃ_POLIS-PA (1).pdf
Tipo: Documento Anexo
13/03/2025-12:20:53
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA Ã_ IMPUGNAÃ_Ã_O AO EDITAL 3 2025 002 PMC CONSTRUTORA F F LTDA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÃ_AS, NO MUNICÃ_PIO DE CURIONÃ_POLIS-PA (1).pdf
Tipo: Documento Anexo
13/03/2025-12:29:31
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA IMPUGNAÇÃO - CP - A PILARES - Curionópolis - 002.pdf
Tipo: Documento Anexo
13/03/2025-16:18:31
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA Ã_ IMPUGNAÃ_Ã_O AO EDITAL 3 2025 002 EMPRESA LK.pdf
Tipo: Documento Anexo
14/03/2025-21:32:58
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA Ã_ IMPUGNAÃ_Ã_O AO EDITAL 3 2025 002 EMPRESA LK.pdf
Tipo: Documento Anexo
14/03/2025-21:36:44
PARECER 18-2025 PROPOSTA CONCORRENCIA 3.2025-002.pdf
Tipo: Outros documentos
05/05/2025-15:58:55
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO TOPEN - CURIONOPOLIS - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - Impugnação CP 3.2025-002-PMC.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - impugnação reforma.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - impugnação reforma.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NO BAIRRO PLANALTO, MUNICIPIO...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 3.594.075,39
Melhor lance
R$ 3.531.835,17
Unidade:
UND
08/05/2025
08/05/2025 17:50:06 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Gerlane Pereira de Lima Santos.
08/05/2025 17:49:43 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Gerlane Pereira de Lima Santos.
05/05/2025
05/05/2025 19:37:22 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/05/2025 18:59:47 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/05/2025 às 16:20.
05/05/2025 18:59:32 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
05/05/2025 18:59:24 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor N. S. BORGES CONSTRUCOES LIMITADA.
05/05/2025 18:58:55 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER 18-2025 PROPOSTA CONCORRENCIA 3.2025-002.pdf) em 05/05/2025 às 15:58.
05/05/2025 16:57:18 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/05/2025 15:24:47 | Sistema
Motivo: Solicitamos a proposta readequada da empresa conforme edital
05/05/2025 15:24:47 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:25 do dia 05/05/2025.
05/05/2025 13:22:38 | F. N. S. BORGES CONSTRUCOES LIMITADA
Negociação Item 0001: Bom dia, prezado agente de contratação, informamos que chegamos no nosso desconto final.
05/05/2025 13:21:23 | Sistema
Motivo: N. S. BORGES CONSTRUCOES LIMITADA, como agente de contratação responsável por esta concorrência eletrônica, vimos por meio desta solicitar a negociação dos valores apresentados em sua proposta.
05/05/2025 13:21:23 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:21 do dia 05/05/2025.
05/05/2025 13:19:33 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante N. S. BORGES CONSTRUCOES LIMITADA - EPP/SS com lance de R$ 3.531.835,17.
05/05/2025 13:19:04 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
05/05/2025 13:14:48 | Sistema
A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 05/05/2025 às 10:14:48. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
05/05/2025 13:09:48 | Sistema
Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/05/2025 às 10:14:48.
05/05/2025 13:07:14 | Sistema
O item 0001 entrou em tempo aleatório.
05/05/2025 12:52:12 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/05/2025 12:52:12 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
05/05/2025 12:52:05 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
05/05/2025 12:52:05 | Sistema
Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
05/05/2025 12:52:05 | Sistema
Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
05/05/2025 12:52:05 | Sistema
No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
05/05/2025 12:52:05 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/05/2025 12:22:52 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/05/2025 às 09:42.
05/05/2025 12:22:30 | Agente de Contratação
S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA EPP Não cumpriu o item 4.16.6, onde falta a certidão de participação da empresa em outra sociedade, com base no PARECER TÉCNICO 13 DO ACERVO a empresa está INAPTA no acervo Operacional e Profissional não cumpriu o item 4.19.6 garantia com o prazo inferior a 150 com solicitado no item 11 do termo de referência e com base no edital a licitante está inabilitada
05/05/2025 12:22:18 | Agente de Contratação
LIDER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA Não cumpriu o item 4.16.6, onde falta a certidão de participação da empresa em outra sociedade e dos sócios, com base no PARECER TÉCNICO 13 DO ACERVO a empresa está INAPTA no acervo Operacional e Profissional e com base no edital a licitante está inabilitada
05/05/2025 12:22:01 | Agente de Contratação
CONSTRUTORA FF LTDA Não cumpriu o item 4.16.6, onde falta a certidão de participação da empresa em outra sociedade e dos sócios, com base no PARECER TÉCNICO 13 DO ACERVO a empresa está INAPTA no acervo Operacional e Profissional e com base no edital a licitante está inabilitada
05/05/2025 12:21:43 | Sistema
O fornecedor 42.622.000/0001-73 - S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA foi inabilitado. Motivo: Motivo da inabilitação no chat
05/05/2025 12:21:43 | Sistema
O fornecedor 07.169.234/0001-06 - LIDER SERVICOS, CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA foi inabilitado. Motivo: Motivo da inabilitação no chat
05/05/2025 12:21:43 | Sistema
O fornecedor 06.261.152/0001-24 - CONSTRUTORA F&F LTDA foi inabilitado. Motivo: Motivo da inabilitação no chat
05/05/2025 12:21:43 | Sistema
Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
05/05/2025 12:00:16 | Agente de Contratação
Bom dia
02/05/2025
02/05/2025 12:26:42 | Agente de Contratação
Bom dia, informamos a todos a reabertura do processo para dia 05/05/2025 as 09:00h
19/03/2025
19/03/2025 12:12:28 | Agente de Contratação
Prezados licitantes, informamos que a documentação das empresas participantes está em fase de análise. Assim que o resultado da análise for concluído, todos serão convocados via chat nesta plataforma, com antecedência mínima de 24 horas.
19/03/2025 12:11:50 | Sistema
O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
19/03/2025 12:11:44 | Agente de Contratação
Bom dia
18/03/2025
18/03/2025 20:26:32 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA Ã_ IMPUGNAÃ_Ã_O AO EDITAL 3 2025 002 EMPRESA LK.pdf) em 18/03/2025 às 17:26.
18/03/2025 20:26:20 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA Ã_ IMPUGNAÃ_Ã_O AO EDITAL 3 2025 002 EMPRESA LK.pdf) em 18/03/2025 às 17:26.
18/03/2025 20:25:57 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA IMPUGNAÇÃO - CP - A PILARES - Curionópolis - 002.pdf) em 18/03/2025 às 17:25.
18/03/2025 20:25:30 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA Ã_ IMPUGNAÃ_Ã_O AO EDITAL 3 2025 002 PMC CONSTRUTORA F F LTDA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÃ_AS, NO MUNICÃ_PIO DE CURIONÃ_POLIS-PA (1).pdf) em 18/03/2025 às 17:25.
18/03/2025 20:25:14 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA Ã_ IMPUGNAÃ_Ã_O AO EDITAL 3 2025 002 PMC CONSTRUTORA F F LTDA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÃ_AS, NO MUNICÃ_PIO DE CURIONÃ_POLIS-PA (1).pdf) em 18/03/2025 às 17:25.
18/03/2025 20:24:49 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA Ã_ IMPUGNAÃ_Ã_O AO EDITAL RIBEIRO E SILVA ENGENHARIA LTDA II ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÃ_AS.pdf) em 18/03/2025 às 17:24.
26/02/2025
26/02/2025 20:29:17 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PA20251265811.8C9cZ.pdf) em 26/02/2025 às 17:29.
26/02/2025 20:28:14 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Subanexo I.9 – Memorial Descritivo e Especificações Técnicas.rar) em 26/02/2025 às 17:28.
26/02/2025 20:27:08 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Subanexo I.7 – Desenhos Técnicos.rar) em 26/02/2025 às 17:27.
26/02/2025 20:26:37 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Subanexo I.6 – Curva ABC.rar) em 26/02/2025 às 17:26.
26/02/2025 20:26:20 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Subanexo I.5 – Cronograma Físico-Financeiro.rar) em 26/02/2025 às 17:26.
26/02/2025 20:24:28 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Subanexo I.4 – Composição de Preços Unitários Principais e Analíticos.rar) em 26/02/2025 às 17:24.