Contratação de empresa especializada para Construção de uma Escola Municipal de Ensino Básico na Rua das Tulipas, s/n, Qd: 06, Bairro Parque dos YPÊS no município de Canaã dos Carajás - Pará.
100/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Douglas Ferreira Santana
Autoridade Competente:
LEONARDO DE OLIVEIRA CRUZ
Apoio:
PATRICIA DOS SANTOS BRANCO
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
20/05/2024 às 20:19
Inicio das Propostas
21/05/2024 às 10:59
Limite p/ Impugnações
04/06/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
04/06/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
06/06/2024 às 10:59
Abertura das Propostas
06/06/2024 às 11:00
Documentos
Edital_Unidade_Escolar_PARQUE_DOS_IPES_assinado.pdf
Tipo: Edital
20/05/2024-17:03:32
4 - TR (1).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
21/05/2024-08:49:49
2 - DFD (2).pdf
Tipo: Outros documentos
21/05/2024-08:51:51
3 - ETP (4).pdf
Tipo: Outros documentos
21/05/2024-08:53:07
5 - PLANILHA DESCRITIVA.pdf
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
21/05/2024-08:54:33
7 - BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
21/05/2024-08:55:49
8 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Cronograma
21/05/2024-08:57:24
9 - MEMORIAIS DESCRITIVOS.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
21/05/2024-08:59:16
10 - PROJETOS.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
21/05/2024-09:00:04
11 - ALVARA PROVISORIO.pdf
Tipo: Outros documentos
21/05/2024-09:01:13
Esclarecimentos - Cópia de SISTEMA CONSTRUTIVO ICF.pdf
Tipo: Documento Anexo
21/05/2024-10:40:30
ANÁLISE RECURSO PARQUE DOS YPÊS.pdf
Tipo: Justificativa de revisão da fase recursal
01/07/2024-12:28:19
DECISÃO ADMINISTRATIVA - ÀVILA ENGENHARIA.pdf
Tipo: Outros documentos
01/07/2024-12:32:05
14-Análise de recurso.pdf
Tipo: Outros documentos
29/07/2024-11:05:22
PRIMEIRO ADITIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
11/03/2026-10:44:33
CONTRATO N° 20241170 - ESTRUTURAL ENGENHARIA.pdf
Tipo: Contrato
12/03/2026-11:45:19
SEGUNDO ADITIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
23/04/2026-10:10:20
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - CONSTRUTORA F&F LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso item 0001 - J. C. CONSTRUTORA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso item 0001 - PLANGEN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso item 0001 - ATIVA CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso item 0001 - PLANGEN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - BARA CONSTRUÇÕES EIRELI
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - BARA CONSTRUÇÕES EIRELI
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - BARA CONSTRUÇÕES EIRELI
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - BARA CONSTRUÇÕES EIRELI
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa especializada para Construção de uma Escola Municipal de Ensino Básico na Rua...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 18.775.286,46
Melhor lance
R$ 14.532.649,71
Unidade:
SVÇ
23/04/2026
23/04/2026 13:10:20 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (SEGUNDO ADITIVO.pdf) em 23/04/2026 às 10:10.
11/03/2026
11/03/2026 13:44:33 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (PRIMEIRO ADITIVO.pdf) em 11/03/2026 às 10:44.
02/08/2024
02/08/2024 16:24:12 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por LEONARDO DE OLIVEIRA CRUZ.
02/08/2024 16:24:03 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por LEONARDO DE OLIVEIRA CRUZ.
29/07/2024
29/07/2024 14:06:28 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
29/07/2024 14:06:14 | Agente de Contratação
Resta anexado aos autos a análise do recurso interposto, assim, resta finalizado o certame.
29/07/2024 14:05:22 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (14-Análise de recurso.pdf) em 29/07/2024 às 11:05.
25/07/2024
25/07/2024 20:09:16 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 25/07/2024 às 17:10.
25/07/2024 20:06:55 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
25/07/2024 20:06:51 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA.
25/07/2024 20:06:07 | Sistema
Motivo: Revisão para fins de despacho no sistema.
25/07/2024 20:06:07 | Sistema
Foi revertida a habilitação do fornecedor ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
25/07/2024 20:05:50 | Sistema
Motivo: Revisão para fins de despacho no sistema.
25/07/2024 20:05:50 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi revertida.
25/07/2024 20:05:43 | Sistema
Motivo: Revisão para fins de despacho no sistema.
25/07/2024 20:05:43 | Sistema
A fase recursal do item 0001 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
09/07/2024
09/07/2024 17:34:49 | Sistema
O fornecedor ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
05/07/2024
05/07/2024 23:07:37 | Sistema
O fornecedor PLANGEN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
02/07/2024
02/07/2024 19:24:28 | Sistema
O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 05/07/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 10/07/2024 às 23:59.
02/07/2024 19:24:02 | Sistema
Intenção: DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO DE SUA PROPOSTA E SUA HABILITAÇÃO. EXPRESSAREMOS NOSSAS RAZÕES EM PRAZO OPORTUNO.
02/07/2024 19:24:02 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
02/07/2024 19:23:59 | Sistema
Intenção: Manifestamos intenção de recurso pois a documentação apresentada está eivada de vícios, como, por exemplo, valores defasados, carência de fontes, entre outros problemas na documentação que serão detalhados no recurso.
02/07/2024 19:23:59 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
02/07/2024 19:23:56 | Sistema
Intenção: INRENÇÃO DE RECURSO
02/07/2024 19:23:56 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
02/07/2024 19:06:56 | Sistema
O fornecedor BARA CONSTRUÇÕES EIRELI - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
02/07/2024 19:02:05 | Sistema
O fornecedor PLANGEN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
02/07/2024 19:01:08 | Sistema
O fornecedor LIDER SERVICOS, CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
02/07/2024 19:00:03 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 02/07/2024 às 16:20.
02/07/2024 18:59:48 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
02/07/2024 18:59:27 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA.
02/07/2024 16:26:51 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/07/2024 16:24:32 | Agente de Contratação
Solicito, desde logo que a empresa ESTRUTURAL ENGENHARIA EIREL apresente os documentos de habilitação.
02/07/2024 16:16:31 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/07/2024 16:08:54 | Agente de Contratação
Solicito a empresa ESTRUTURAL ENGENHARIA EIRELI que apresente a proposta em arquivo editável
02/07/2024 16:04:19 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/07/2024 15:58:51 | Agente de Contratação
(CONT. 1) mesma sequência dos itens da proposta, com os preços unitários já acrescidos da composição do BDI, encargos sociais e obrigações trabalhistas de todos envolvidos na execução dos serviços.
02/07/2024 15:58:51 | Agente de Contratação
Convoco a(s) licitante(s) vencedora(s) para que apresente a proposta final, via diligência no sistema, sendo que a proposta deverá atender os requisitos disciplinados na clausula 11 do edital, devendo ser apresentado a planilha de Quantidades e de Custos elaborada com os quantitativos estimativos fornecidos na planilha descritiva, nos termos do anexo VII 13 Modelo de Proposta de Preços, Deverá ser apresentado junto a planilha de quantidades a Composição do BDI e Tributos, Composição de Encargos Sociais e Obrigações Trabalhistas, Planilha de Composição Unitária dos Preços propostos e Planilha contendo a curva ABC de insumos, materiais e mão de obra, nos termos dos anexos IX a XIII do edital. licitante deverá, ainda, apresentar a detalhada composição dos preços unitários, ofertados na proposta, com a discriminação de cada item da proposta, coeficientes, unidades, preços e preço final do referido item e as composições devem ser preferencialmente apresentadas na... (CONTINUA)
02/07/2024 15:58:46 | Sistema
(CONT. 1) apresentadas na mesma sequência dos itens da proposta, com os preços unitários já acrescidos da composição do BDI, encargos sociais e obrigações trabalhistas de todos envolvidos na execução dos serviços.
02/07/2024 15:58:46 | Sistema
Motivo: Convoco a(s) licitante(s) vencedora(s) para que apresente a proposta final, via diligência no sistema, sendo que a proposta deverá atender os requisitos disciplinados na clausula 11 do edital, devendo ser apresentado a planilha de Quantidades e de Custos elaborada com os quantitativos estimativos fornecidos na planilha descritiva, nos termos do anexo VII – Modelo de Proposta de Preços, Deverá ser apresentado junto a planilha de quantidades a Composição do BDI e Tributos, Composição de Encargos Sociais e Obrigações Trabalhistas, Planilha de Composição Unitária dos Preços propostos e Planilha contendo a curva ABC de insumos, materiais e mão de obra, nos termos dos anexos IX a XIII do edital. licitante deverá, ainda, apresentar a detalhada composição dos preços unitários, ofertados na proposta, com a discriminação de cada item da proposta, coeficientes, unidades, preços e preço final do referido item e as composições devem ser preferencialmente... (CONTINUA)
02/07/2024 15:58:46 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 02/07/2024.
02/07/2024 15:58:18 | Agente de Contratação
Declaro reaberta a sessão.
01/07/2024
01/07/2024 16:04:50 | Agente de Contratação
Conforme informado às 12:32:36 no chat, Informamos novamente que considerando a análise de recurso proferida nos autos, determino o retorno da sessão para amanhã (02/07/2024) às 13h:00min.
01/07/2024 16:03:21 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 14.532.649,71.
01/07/2024 16:03:21 | Sistema
O fornecedor BARA CONSTRUÇÕES EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/07/2024 16:03:21 | Sistema
Motivo: Licitante inaibilitada via recurso
01/07/2024 16:03:21 | Sistema
O fornecedor BARA CONSTRUÇÕES EIRELI foi inabilitado no processo.
01/07/2024 16:02:51 | Sistema
Motivo: Erro de comando no sistema.
01/07/2024 16:02:51 | Sistema
Foi revertida a habilitação do fornecedor BARA CONSTRUÇÕES EIRELI pelo agente de contratação para o item 0001.
01/07/2024 15:32:36 | Agente de Contratação
Considerando a análise de recurso proferida nos autos, determino o retorno da sessão para amanhã (02/07/2024) às 13h:00min.