Contratação de empresa especializada para Construção de um Núcleo de Educação Infantil, na Rua do Campo, s/nº, Qd: 54, Lt: 01, Bairro Maranhenses no município de Canaã dos Carajás - Pará.
099/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Douglas Ferreira Santana
Autoridade Competente:
LEONARDO DE OLIVEIRA CRUZ
Apoio:
PATRICIA DOS SANTOS BRANCO
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
20/05/2024 às 20:58
Inicio das Propostas
21/05/2024 às 11:29
Limite p/ Impugnações
04/06/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
04/06/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
06/06/2024 às 11:29
Abertura das Propostas
06/06/2024 às 11:30
Documentos
Edital_unidade_escolar_bairro_dos_maranhenses_assinado.pdf
Tipo: Edital
20/05/2024-17:57:20
Esclarecimentos - Cópia de SISTEMA CONSTRUTIVO ICF.pdf
Tipo: Documento Anexo
21/05/2024-10:42:47
2 - DFD (2).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
21/05/2024-10:49:24
3 - ETP (4).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
21/05/2024-10:49:57
5 - PLANILHA ORÇAMENTARIA.pdf
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
21/05/2024-10:50:20
6 - BDI (2).pdf
Tipo: Detalhamento BDI
21/05/2024-10:50:38
7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Cronograma
21/05/2024-10:50:56
9 - PROJETOS (2).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
21/05/2024-10:51:55
MEMORIAIS DESCRITIVOS.rar
Tipo: Outros documentos
21/05/2024-10:53:41
DECISÃO ADMINISTRATIVA e TERMO DE PENALIDADE - ÀVILA ENGENHARIA.pdf
Tipo: Outros documentos
01/07/2024-12:43:30
DECISÃO ADMINISTRATIVA e TERMO DE PENALIDADE - ÀVILA ENGENHARIA.pdf
Tipo: Justificativa de revisão da fase recursal
01/07/2024-12:45:32
11-DILIGÊNCIAS-BARA CONSTRUÇÕES EIRELI.zip
Tipo: Outros documentos
29/07/2024-07:44:47
12-Análise de recurso.pdf
Tipo: Outros documentos
29/07/2024-11:12:27
PRIMEIRO ADITIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
11/03/2026-10:42:24
CONTRATO 20241187- BARA.pdf
Tipo: Contrato
12/03/2026-11:49:03
SEGUNDO ADITIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
09/04/2026-10:33:48
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - BARA CONSTRUÇÕES EIRELI
Tipo: Documento Anexo
Recurso item 0001 - PLANGEN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso item 0001 - PLANGEN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - BARA CONSTRUÇÕES EIRELI
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa especializada para Construção de um Núcleo de Educação Infantil, na Rua do Ca...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 16.316.493,87
Melhor lance
R$ 12.237.370,41
Unidade:
SVÇ
09/04/2026
09/04/2026 13:33:48 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (SEGUNDO ADITIVO.pdf) em 09/04/2026 às 10:33.
11/03/2026
11/03/2026 13:42:24 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (PRIMEIRO ADITIVO.pdf) em 11/03/2026 às 10:42.
06/08/2024
06/08/2024 13:13:22 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por LEONARDO DE OLIVEIRA CRUZ.
06/08/2024 13:13:18 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por LEONARDO DE OLIVEIRA CRUZ.
29/07/2024
29/07/2024 14:13:08 | Agente de Contratação
Resta anexado aos autos a análise do recurso interposto, assim, resta finalizado o certame, sendo encaminhado para adjudicação e homologação.
29/07/2024 14:12:27 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (12-Análise de recurso.pdf) em 29/07/2024 às 11:12.
29/07/2024 10:44:47 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (11-DILIGÊNCIAS-BARA CONSTRUÇÕES EIRELI.zip) em 29/07/2024 às 07:44.
25/07/2024
25/07/2024 19:59:31 | Agente de Contratação
Nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/21 e da cláusula 12.10, b) do edital, considerando poder se tratar de situações de atualização de documentos e de documentos preexistentes, ou seja, existentes desde a época de abertura do certame, solicito a empresa BARA CONSTRUÇÕES EIRELI, como forma de diligência, que apresente no e-mail cpl@canaadoscarajas.pa.gov.br , no prazo de vinte e quatro horas, (I) a INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, nos termos e documentos definidos taxativamente nos incisos da alínea a) da cláusula nº 12.7 do edital e (II) a CERTIDÃO DE REGULARIDADE PERANTE AO FGTS devidamente atualizada ACOMPANHADA DO HISTÓRICO DE EMISSÕES DAS REFERIDAS CERTIDÕES para aferir se no dia de apresentação dos documentos de habilitação a licitante estava regular perante o FGTS.
25/07/2024 19:57:58 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
25/07/2024 19:55:47 | Sistema
Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
09/07/2024
09/07/2024 20:42:51 | Sistema
O fornecedor BARA CONSTRUÇÕES EIRELI - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0001.
05/07/2024
05/07/2024 23:04:30 | Sistema
O fornecedor PLANGEN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
02/07/2024
02/07/2024 19:25:19 | Sistema
O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 05/07/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 10/07/2024 às 23:59.
02/07/2024 19:24:54 | Sistema
Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO
02/07/2024 19:24:54 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
02/07/2024 19:24:45 | Sistema
Intenção: Manifestamos intenção de recurso pois a proposta da arrematante possui vícios, como por exemplo, valores defasados, carência de fontes, entre outros problemas na documentação que serão detalhados no recurso.
02/07/2024 19:24:45 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
02/07/2024 19:02:45 | Sistema
O fornecedor LIDER SERVICOS, CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
02/07/2024 19:00:55 | Sistema
O fornecedor PLANGEN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
02/07/2024 18:58:43 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 02/07/2024 às 16:19.
02/07/2024 18:58:09 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
02/07/2024 18:57:43 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor BARA CONSTRUÇÕES EIRELI.
02/07/2024 18:23:30 | F. BARA CONSTRUÇÕES EIRELI
Documentação Item 0001: Sr. Presidente, estamos enviando junto à documentação de habilitação comprovações dos Atestados pertinentes aos itens de maior relevância do edital, para que não haja dúvidas quanto à veracidade dos mesmos.
02/07/2024 18:21:32 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/07/2024 18:18:40 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/07/2024 17:25:34 | Agente de Contratação
Solicito, desde logo, que a empresa BARA CONSTRUÇÕES EIRELI apresente os documentos de habilitação.
02/07/2024 17:18:20 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/07/2024 16:59:38 | Agente de Contratação
Solicito a empresa que apresente a proposta também em arquivo editável
02/07/2024 16:53:00 | Agente de Contratação
(CONT. 1) mesma sequência dos itens da proposta, com os preços unitários já acrescidos da composição do BDI, encargos sociais e obrigações trabalhistas de todos envolvidos na execução dos serviços.
02/07/2024 16:53:00 | Agente de Contratação
Convoco a(s) licitante(s) vencedora(s) para que apresente a proposta final, via diligência no sistema, sendo que a proposta deverá atender os requisitos disciplinados na clausula 11 do edital, devendo ser apresentado a planilha de Quantidades e de Custos elaborada com os quantitativos estimativos fornecidos na planilha descritiva, nos termos do anexo VII 13 Modelo de Proposta de Preços, Deverá ser apresentado junto a planilha de quantidades a Composição do BDI e Tributos, Composição de Encargos Sociais e Obrigações Trabalhistas, Planilha de Composição Unitária dos Preços propostos e Planilha contendo a curva ABC de insumos, materiais e mão de obra, nos termos dos anexos IX a XIII do edital. licitante deverá, ainda, apresentar a detalhada composição dos preços unitários, ofertados na proposta, com a discriminação de cada item da proposta, coeficientes, unidades, preços e preço final do referido item e as composições devem ser preferencialmente apresentadas na... (CONTINUA)
02/07/2024 16:52:56 | Sistema
(CONT. 1) apresentadas na mesma sequência dos itens da proposta, com os preços unitários já acrescidos da composição do BDI, encargos sociais e obrigações trabalhistas de todos envolvidos na execução dos serviços.
02/07/2024 16:52:56 | Sistema
Motivo: Convoco a(s) licitante(s) vencedora(s) para que apresente a proposta final, via diligência no sistema, sendo que a proposta deverá atender os requisitos disciplinados na clausula 11 do edital, devendo ser apresentado a planilha de Quantidades e de Custos elaborada com os quantitativos estimativos fornecidos na planilha descritiva, nos termos do anexo VII – Modelo de Proposta de Preços, Deverá ser apresentado junto a planilha de quantidades a Composição do BDI e Tributos, Composição de Encargos Sociais e Obrigações Trabalhistas, Planilha de Composição Unitária dos Preços propostos e Planilha contendo a curva ABC de insumos, materiais e mão de obra, nos termos dos anexos IX a XIII do edital. licitante deverá, ainda, apresentar a detalhada composição dos preços unitários, ofertados na proposta, com a discriminação de cada item da proposta, coeficientes, unidades, preços e preço final do referido item e as composições devem ser preferencialmente... (CONTINUA)
02/07/2024 16:52:56 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:53 do dia 02/07/2024.
02/07/2024 16:51:02 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
02/07/2024 16:46:05 | Agente de Contratação
PEÇO A TODOS OS LICITANTES QUE NÃO APLIQUEM LANCE DE DESEMPATE, tendo em vista que por regra legal (art. 4º, `PAR`1º, inciso II, da Lei nº 14.133/21), em licitações com valor superior a R$ 4.800.000,00, os benefícios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se aplicam.
02/07/2024 16:45:59 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA F&F LTDA foi definida pelo agente de contratação para 02/07/2024 às 13:46, encerrando às 13:51:00.
02/07/2024 16:45:01 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUTORA F&F LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
02/07/2024 16:45:01 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
02/07/2024 16:40:02 | Agente de Contratação
PEÇO A TODOS OS LICITANTES QUE NÃO APLIQUEM LANCE DE DESEMPATE, tendo em vista que por regra legal (art. 4º, `PAR`1º, inciso II, da Lei nº 14.133/21), em licitações com valor superior a R$ 4.800.000,00, os benefícios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se aplicam.
02/07/2024 16:39:44 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 02/07/2024 às 13:40, encerrando às 13:45:00.
02/07/2024 16:39:03 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
02/07/2024 16:39:03 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
02/07/2024 16:33:52 | Agente de Contratação
PEÇO A TODOS OS LICITANTES QUE NÃO APLIQUEM LANCE DE DESEMPATE, tendo em vista que por regra legal (art. 4º, `PAR`1º, inciso II, da Lei nº 14.133/21), em licitações com valor superior a R$ 4.800.000,00, os benefícios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se aplicam.
02/07/2024 16:33:45 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi definida pelo agente de contratação para 02/07/2024 às 13:34, encerrando às 13:39:00.
02/07/2024 16:33:02 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor Y M GORAYEB SANTOS tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
02/07/2024 16:33:02 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
02/07/2024 16:27:33 | Agente de Contratação
PEÇO A TODOS OS LICITANTES QUE NÃO APLIQUEM LANCE DE DESEMPATE, tendo em vista que por regra legal (art. 4º, `PAR`1º, inciso II, da Lei nº 14.133/21), em licitações com valor superior a R$ 4.800.000,00, os benefícios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se aplicam.
02/07/2024 16:27:18 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor LIDER SERVICOS, CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 02/07/2024 às 13:28, encerrando às 13:33:00.
02/07/2024 16:27:01 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor LIDER SERVICOS, CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
02/07/2024 16:27:01 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.